prova auditoria em obras publicas

Prévia do material em texto

Iniciado em terça, 3 jan 2023, 10:38 
Estado Finalizada 
Concluída em terça, 3 jan 2023, 11:31 
Tempo empregado 53 minutos 8 segundos 
Notas 25,00/34,00 
Avaliar 73,53 de um máximo de 100,00 
Questão 1 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Das alternativas abaixo, são finalidades precípuas das Normas de Auditoria, dentre outras: 
I - Garantir a credibilidade, qualidade e profissionalismo dos trabalhos de auditoria. 
II - Garantir a subjetividade no tratamento das informações coletadas e consequentemente no 
relatório. 
III - Manter consistência metodológica no exercício da atividade. 
IV - Detalhar as tarefas que deverão ser executados. 
Escolha uma opção: 
a. 
Alternativas I e II. 
b. 
Alternativas I, II e III. 
c. 
Alternativas I e III. 
Opção correta. Parabéns! São finalidades, dentre outras, das Normas de Auditoria, garantir a 
credibilidade, qualidade e profissionalismo, além de manter consistência metodológica no 
exercício da atividade de auditoria. 
d. 
Alternativas I, II, III e IV. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
As ISSAI formam parte da Estrutura de Pronunciamentos Profissionais da INTOSAI. Dentro 
desta estrutura, os Princípios da INTOSAI contêm os princípios fundantes e basilares 
estruturais que estabelecem os pré-requisitos para o funcionamento adequado das EFS. As 
Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) referem-se à condução 
de auditorias e incluem princípios profissionais geralmente aceitos para sustentar o processo 
de auditoria eficaz e independente das entidades do setor público. 
Questão 2 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Assinale a alternativa INCORRETA com relação às fases de um processo de auditoria: 
Escolha uma opção: 
a. 
Durante a fase de execução, se a equipe entender que questões de auditoria precisam ser 
realinhadas ou acrescentadas, não se deve retroagir e modificar a matriz de planejamento para 
atualizar a fase de planejamento. 
Opção correta. Parabéns! Durante a fase de execução, se a equipe entender que questões de 
auditoria precisam ser realinhadas ou acrescentadas, é indicado que se deve retroagir e 
modificar a matriz de planejamento para atualizar a fase de planejamento. 
b. 
Planejamento é a etapa na qual é definida a estratégia e a programação dos trabalhos de auditoria, 
estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, determinando os prazos, 
as equipes de profissionais e outros recursos necessários para que os trabalhos sejam 
eficientes, eficazes e efetivos, e realizados com qualidade, no menor tempo e com o menor 
custo possível. 
c. 
A fase de execução é o momento ideal para identificarmos a cadeia de responsabilidades do 
achado de auditoria. 
d. 
Com a fase de planejamento bem definida, uma execução bem direcionada, a expectativa será de 
um relatório objetivo, com qualidade, com apontamentos relevantes e concluído de forma mais 
célere. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
O processo de auditoria, numa visão sistêmica se desenvolve em três fases: planejamento, 
execução e relatório. 
Questão 3 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Com relação aos regimes de execução contratual previstos no Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC), assinale a alternativa correta: 
Escolha uma opção: 
a. 
A Lei do RDC estabelece a aplicação preferencial do regime de preço unitário. 
b. 
Recomenda-se a licitação de obras rodoviárias pelo regime de preço global em qualquer 
circunstância, independentemente do grau de maturidade e desenvolvimento dos projetos de 
engenharia. 
c. 
Pode-se dizer que a Lei do RDC elencou a contratação integrada como um regime preferencial de 
execução, cuja utilização pelo gestor prescinde de qualquer justificativa técnica ou econômica. 
d. 
A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e 
executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, 
a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do 
objeto. 
Opção correta. Parabéns. É o que está definido no Art. 9°, § 1° da Lei 12.462/2011. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Regime de execução é a maneira pela qual a execução do objeto será aferida, medida e paga. 
Seu conceito visa ao estabelecimento da distribuição de responsabilidades e riscos entre os 
contratantes em face do que vier a ser encontrado no decorrer do empreendimento. Em regra, 
a discussão inicial está na avaliação da opção pela qual os serviços realizados serão 
remunerados: por preço certo e total (empreitada global) ou pelas quantidades efetivamente 
executadas e aferidas (empreitada unitária). 
Questão 4 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Com relação à contratação Integrada assinale a alternativa INCORRETA: 
Escolha uma opção: 
a. 
Na contratação integrada não se aplica a vedação se o autor do projeto básico participar da 
execução da obra. 
b. 
O uso da contratação integrada não pode ser associado à utilização de mecanismos de 
remuneração variável. 
Opção correta. Parabéns A afirmação está incorreta! Não há qualquer vedação nesse sentido 
na Lei e no Regulamento do RDC. 
c. 
Pode-se afirmar, então, que a contratação integrada é equivalente a uma contratação simultânea 
dos projetos básico/executivo e de uma posterior execução da obra no regime de empreitada 
integral. 
d. 
Na contratação integrada, a vedação legal ao aditamento não impede a alteração do projeto, 
significando apenas que a alteração constituirá obrigação exclusiva do particular contratado 
assumir a responsabilidade técnica e os encargos econômicos relativos à revisão do projeto 
por ele elaborado. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a 
contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada e cujo objeto envolva, 
pelo menos inovação tecnológica ou técnica, possibilidade de execução com diferentes 
metodologias ou possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. 
Questão 5 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
A respeito dos Estudos Técnicos Preliminares, de acordo com a legislação vigente e com o 
Manual de Auditoria de Obras Públicas do IBRAOP, avalie os itens abaixo e aponte a 
assertiva correta: 
Escolha uma opção: 
a. 
Os estudos preliminares englobam o programa de necessidades, os estudos de viabilidade e o 
anteprojeto. 
Opção correta. Parabéns! Conforme Manual de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia 
do IBRAOP os estudos preliminares são compostos pelo programa de necessidades, estudos 
de viabilidade e anteprojeto. 
b. 
Esboços do projeto arquitetônico são elementos suficientes para subsidiar os estudos técnicos 
preliminares de uma licitação de obra de engenharia. 
c. 
O programa de necessidade e os estudos de viabilidade técnica são elaborados com base no 
projeto básico, de modo a comprovar as soluções nele adotadas. 
d. 
O objetivo dos estudos de viabilidade é justificar a execução de uma ação. Desse modo, sua 
conclusão sempre é favorável à realização do empreendimento. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A questão aborda aspectos dos estudos técnicos preliminares e da realização de auditorias 
nesse assunto. A leitura do Manual de Auditoria de Obras Públicas 
(http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-
Eng.pdf) é fundamental para sua resolução e fixação. 
Questão 6 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
A respeito dos Estudos Técnicos Preliminares, de acordo com a legislação vigente e com a 
norma PROC IBR GER 001/2015, avalie os itens abaixo e aponte a assertiva correta: 
Escolha uma opção: 
a. 
A elaboração dos estudos técnicospreliminares visa descrever com clareza um problema ou 
necessidade e avaliar possibilidades de solução sob o enfoque técnico, econômico, social e 
ambiental, de modo a auxiliar o gestor na tomada de decisões. 
Opção correta. Parabéns! A assertiva está conforme norma PROC IBR GER 001/2015, que 
traz o programa de necessidades e os estudos de viabilidade como partes integrantes dos 
estudos técnicos preliminares. O primeiro documento define e prioriza as ações de modo a 
garantir o interesse público, a economicidade e a eficiência. Já o segundo avalia as alternativas 
sob os aspectos de custo x benefício, impactos sociais e ambientais; valores de execução 
operação e conservação, bem como critérios de sustentabilidade. 
b. As restrições legais com relação ao Código de Obras e Uso do Solo Municipal devem 
começar a ser listadas e avaliadas na elaboração do projeto básico. 
c. O levantamento topográfico, ensaios geotécnicos, projeto estruturas e detalhamento de 
armaduras são elaborados no âmbito do projeto básico. 
d. A verificação das restrições e procedimentos para ligação junto às concessionárias dos 
serviços públicos devem ser realizadas durante a execução do contrato. 
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A questão aborda aspectos dos estudos técnicos preliminares e da realização de auditorias 
nesse assunto. A leitura do PROC IBR GER 001/2015 (http://www.ibraop.org.br/wp-
content/uploads/2015/11/APROVADO-PROC-IBR-GER-001-2015-
Analisedafasepreliminarlicitacao.pdf) é fundamental para sua resolução e fixação. 
Questão 7 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Marque a resposta verdadeira quanto ao Projeto Básico: 
Escolha uma opção: 
a. 
É na fase de projeto básico que serão escolhidas as opções com a melhor relação custo-benefício 
das possibilidades de projetos. 
b. Deve haver projeto básico mesmo em casos de dispensa por emergência. 
c. A licitação sempre se fundamenta no projeto básico. 
d. O Projeto Básico deve sempre assegurar o devido tratamento dos impactos ambientais. 
Opção correta. Parabéns! Em todos os casos a lei exige que o projeto básico deve assegurar o 
devido tratamento dos impactos ambientais, independente de dispensa de licenciamento 
prévio. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Conforme a Lei Federal 8.666/93 o Projeto Básico é um conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo 
de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos, 
resultando no seguinte esquema: 
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2015/11/APROVADO-PROC-IBR-GER-001-2015-Analisedafasepreliminarlicitacao.pdf
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2015/11/APROVADO-PROC-IBR-GER-001-2015-Analisedafasepreliminarlicitacao.pdf
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2015/11/APROVADO-PROC-IBR-GER-001-2015-Analisedafasepreliminarlicitacao.pdf
 
Questão 8 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Em que fase do projeto deve ser assegurada a viabilidade do empreendimento? 
Escolha uma opção: 
a. 
Projeto Básico. 
b. Estudos Técnicos Preliminares. 
Opção correta. Parabéns! Conforme o inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93. 
c. Projeto Executivo. 
d. Anteprojeto. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Conforme a Lei Federal 8.666/93, o Projeto Básico é elaborado baseado em estudos técnicos 
preliminares, assegurando o tratamento dos impactos ambientais e a viabilidade técnica do 
empreendimento. 
Questão 9 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Marque a resposta verdadeira quanto as licitações: 
Escolha uma opção: 
a. Em hipótese alguma não pode restringir a competitividade no processo licitatório. 
Opção incorreta! Releia o material de estudo. Licitar é discriminar de forma legítima. Neste 
sentido as licitações somente poderão conter as restrições permitidas em lei. 
b. A prestação de garantia para a comprovação da capacidade financeira das licitantes é 
limitada em 5% do valor estimado do contrato. 
c. É cláusula restritiva exigência de Certidão de Acervo Técnico (CAT) no nome das empresas. 
d. Para grandes empreendimentos faz-se necessário exigir, como condição de habilitação das 
empresas licitantes, que a visita técnica seja realizada por um engenheiro, com CREA local. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Segundo o autor Franklin Brasil Santos, em seu livro “Como Combater a Corrupção em 
Licitações”, a efetiva concorrência é condição fundamental para que as licitações resultem em 
contratos eficientes, garantindo, assim, o uso racional dos recursos públicos e permitindo que a 
ação governamental possa ter máxima eficácia com o montante de recursos disponíveis. 
Entretanto, a busca por ampliar a concorrência está em constante conflito com a busca por 
mitigação de riscos de contratar solução ou fornecedor incapaz de atender as necessidades. 
Neste sentido, relembrou muito bem que: “licitar é discriminar de forma legítima”. 
Questão 10 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
São Tipologias de fraudes em licitações, EXCETO: 
Escolha uma opção: 
a. Parcelamento da licitação. 
b. Emergências indevidas para contratação por dispensa. 
c. Elaboração de editais que restringem a competitividade. 
Opção incorreta! Releia o material de estudo. A restrição a competitividade pode ser causada 
de várias formas dentro do certame tais como na habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira dentre outros. 
d. Execução de certames sem a publicidade do edital. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
São várias as tipologias de fraudes em licitações, como: 
 Elaboração de editais restritivos; 
 Precariedade da Publicidade; 
 Falhas no julgamento das propostas; 
 Contratação indireta indevida. 
Questão 11 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
A respeito dos regimes de execução previstos na legislação vigente, para obras e serviços de 
engenharia, avalie as assertivas e indique a correta. 
Escolha uma opção: 
a. Na medição de um serviço de pintura, cujo contrato foi por empreitada por preço unitário, o 
fiscal descontou todas as aberturas da área a ser pintada, conforme critério de medição. Nesse 
caso, a fiscalização mediu o serviço de forma adequada. 
b. O risco do contratante em relação aos custos é maior no regime de empreitada por preço 
unitário do que no regime de empreitada por preço global. 
Opção incorreta! Releia o material de estudo. Conforme PROC IBR GER 011/2016 “A Equipe 
de Auditoria deverá verificar os seguintes aspectos, dependendo da situação fática: (...) no 
caso de empreitada global, se as medições e pagamentos realizados basearam-se na 
conclusão total de cada etapa ou parcela da obra predefinida no cronograma físico-financeiro 
do empreendimento e não em quantitativos executados de itens de serviços, que é o caso de 
empreitada por preços unitários”. Nesse caso, caso haja divergências entre o projetado e o 
executado, no caso da empreitada por preço global, em regra, essas serão absorvidas pela 
contratada, aumentado seu risco. 
c. Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a execução das 
etapas definidas no cronograma físico-financeiro. Desse modo, são necessárias aferições 
precisas das quantidades executadas. 
d. O regime de contratação de empreitada por preço unitário consistena contratação de obra 
pública a partir projeto executivo detalhado que contemple integralmente todas as etapas da 
obra, os serviços e as instalações necessárias; nesse contexto, as medições são realizadas 
mensalmente em função do cronograma físico-financeiro constante do projeto e do contrato. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
A questão aborda as particularidades dos regimes de execução e da realização de auditorias 
nesse assunto. A leitura do PROC IBR GER 011/2016 (https://www.ibraop.org.br/wp-
content/uploads/2016/06/PROC-IBR-GER-011-2016-Regimes-de-
execu%C3%A7%C3%A3o.pdf) é fundamental para sua resolução e fixação. 
Questão 12 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
A respeito dos regimes de execução previstos na legislação vigente, para obras e serviços de 
engenharia, avalie as assertivas e indique a correta. 
Escolha uma opção: 
a. Para licitação de obras e serviços de engenharia, a legislação prevê a contratação integrada 
como um dos regimes a ser adotado preferencialmente. 
b. A falta de orçamento detalhado anexo ao edital, inclusive para contratação integrada, fere o 
princípio da legalidade. 
c. A empreitada por preço global é indicada quando o contratante não domina o escopo a ser 
contratado. 
Opção incorreta! Releia o material de estudo. Considerando que o contratante não domina o 
escopo, convém que a licitação ocorra por meio de contratação integrada, na qual é necessária 
a especificação das diretrizes gerais do empreendimento por meio do anteprojeto. O 
detalhamento das soluções ficará como encargo do contratado. 
d. Ao se adotar o regime de contratação integrada, é permitida a realização da obra ou do 
serviço sem projeto executivo. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
A questão aborda as particularidades dos regimes de execução e da realização de auditorias 
nesse assunto. A leitura da Lei n.º 12.462/2011 é fundamental para sua resolução e fixação. 
Questão 13 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2016/06/PROC-IBR-GER-011-2016-Regimes-de-execu%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2016/06/PROC-IBR-GER-011-2016-Regimes-de-execu%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2016/06/PROC-IBR-GER-011-2016-Regimes-de-execu%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
Marcar questão 
Texto da questão 
De acordo com a Orientação Técnica do IBRAOP - OT - IBR 004/2012 quais são os tipos de 
orçamentos de obras? 
Escolha uma opção: 
a. Estimativa de custo; Preliminar; Detalhado ou analítico; Detalhado ou analítico definitivo. 
Opção correta. Parabéns! O quadro 1 da OT - IBR 004/2012 apresenta esses tipos de 
orçamentos, além de citar as fases em que são elaborados, a forma de cálculo e a faixa de 
imprecisão. 
b. Simplificado; Estimativa de custo; Preliminar; Detalhado ou analítico. 
c. Estimativa de custo; Resumido; Detalhado ou analítico; Detalhado ou analítico definitivo. 
d. Estimativa de custo; Preliminar; Exemplificado; Detalhado ou analítico definitivo. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
O quadro 1 da Orientação Técnica do IBRAOP - OT - IBR 004/2012 apresenta os seguintes 
tipos de orçamento: estimativa de custo; preliminar; detalhado ou analítico; detalhado ou 
analítico definitivo. 
Além do mais, o citado quadro também cita as fases em que são elaborados, a forma de 
cálculo e a faixa de imprecisão. 
Recomenda-se a leitura completa da OT - IBR 004/2012, a qual está disponível em: 
<http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_IBR0042012.pdf> 
Questão 14 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
De acordo com a Lei n. 8.666/93 qual o tipo de orçamento é necessário para licitar uma obra 
pública? 
Escolha uma opção: 
a. Orçamento preliminar. 
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_IBR0042012.pdf
b. Orçamento detalhado. 
Opção correta. Parabéns! A Lei nº 8.666/93 (art. 7o, § 2o, II) apresenta a seguinte redação: “As 
obras e os serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em 
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários”. 
c. Estimativa de custo. 
d. Orçamento simplificado. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A Lei n. 8.666/93 apresenta uma série de quesitos necessários para a licitação de obras 
públicas, dentre esses, a obrigatoriedade de se ter um orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários. 
Tal citação pode ser observada no inciso II, § 2º, art. 7o da Lei n. 8.666/93. 
Para compreender melhor esses requisitos mínimos recomenda-se a leitura da Seção III “Das 
Obras e Serviços) da citada lei, atentando-se ao § 2º do art. 7o. 
Questão 15 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
De acordo com a Orientação Técnica do IBRAOP - OT - IBR 005/2012, em regra, para que a 
amostra do orçamento/contrato seja representativa (curva ABC), qual deve ser seu percentual 
mínimo? 
Escolha uma opção: 
a. 40%. 
b. 50%. 
c. 60%. 
d. 70%. 
Opção correta. Parabéns! De acordo com o item 4.3.1 da IBRAOP - OT - IBR 005/2012 “Para 
maior consistência da análise, a amostra avaliada deve ser representativa, recomendando-se 
corresponder a, no mínimo, 70% do preço final do contrato, salvo casos devidamente 
justificados”. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
De antemão, cabe registrar que a IBRAOP - OT - IBR 005/2012 é de leitura obrigatória quando 
se trata de sobrepreço e superfaturamento de obras. 
Durante a fiscalização o auditor pode realizar a análise de todos os serviços inclusos no 
orçamento/contrato, no entanto, no caso de obras esse trabalho pode ser extenso devido à 
grandes quantidades de itens inclusos. 
Assim, para facilitar tal atividade pode-se realizar uma amostra representativa desse 
orçamento. Essa amostra é realizada através da utilização da técnica de curva ABC. 
De acordo com o item 4.3.1 da IBRAOP - OT - IBR 005/2012 “Para maior consistência da 
análise, a amostra avaliada deve ser representativa, recomendando-se corresponder a, no 
mínimo, 70% do preço final do contrato, salvo casos devidamente justificados”. 
A OT - IBR 005/2012 está disponível em: 
<https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_-_IBR_005-2012.pdf> 
Questão 16 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Em uma situação hipotética, um edital de licitação visa adquirir o PRODUTO A pelo preço 
unitário de R$ 50,00 a unidade. Em análise os valores do edital, o auditor contatou que o preço 
paradigma desse produto era de R$ 40,00. Com base nesses relatos, qual deve ser a 
conclusão do auditor? Marque a opção correta. 
Escolha uma opção: 
a. Débito de R$ 10,00 por unidade. 
b. Superfaturamento de R$ 50,00 por unidade. 
c. Superfaturamento de R$ 10,00 por unidade. 
d. Sobrepreço de R$ 10,00 por unidade. 
Opção correta. Parabéns! A análise foi realizada na fase de licitação, ou seja, não houve 
qualquer fornecimento, muito menos, medição, faturamento e pagamento. Desse modo, de 
imediato, descarta-se todas as opções relacionadas à superfaturamento e débito. 
A situação hipotética apresenta um sobrepreço de R$ 10,00 por unidade, que é a diferença do 
preço unitário do edital (R$ 50,00) e o preço paradigma (R$ 40,00). 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
De antemão, cabe registrar que a IBRAOP - OT - IBR 005/2012 é de leitura obrigatória quando 
se trata de sobrepreço e superfaturamento de obras. 
A situação apresentada está citando uma licitação e não uma contratação, ou seja, ainda não 
houve contratação, medição ou pagamento. 
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_-_IBR_005-2012.pdf
Assim, de imediato, é possível descartar as opções relacionadas à débito (restituição ao 
erário), pois não houve pagamento, e à superfaturamento, pois não houve medição e 
recebimento do produto.Dessa forma, a opção correta é a que apresenta um sobrepreço de R$ 10,00 por unidade, que 
é a diferença do preço unitário do edital (R$ 50,00) e o preço paradigma (R$ 40,00). 
A OT - IBR 005/2012 está disponível em: 
<https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_-_IBR_005-2012.pdf> 
Questão 17 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
De acordo com o Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, na elaboração de 
orçamentos de obras públicas, a utilização dos sistemas SINAPI e SICRO é 
obrigatória/prioritária quando as obras forem custeadas por qual tipo/origem de recurso 
financeiro? 
Escolha uma opção: 
a. Municipal. 
b. Estadual. 
c. Da União. 
Opção correta. Parabéns! O Decreto Federal nº 7.983/2013 estabelece regras e critérios para 
elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e 
executados com recursos dos orçamentos da União. 
d. Particular. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
O Decreto Federal nº 7.983/2013 deve ser de conhecimento e leitura obrigatória para a 
elaboração/fiscalização de obras custeadas com recursos federais, visto que ele “estabelece 
regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 
engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União”. 
O capítulo II desse Decreto, com ênfase nos arts. 3º e 4º, apresenta que o custo global de 
referência de obras e serviços de engenharia será obtido a partir das composições dos custos 
unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de 
seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, exceto os serviços e obras de infraestrutura de 
transporte, que devem-se orientar pelo Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO. Em 
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_-_IBR_005-2012.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.983-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.983-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.983-2013?OpenDocument
ambos os casos, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não 
possam ser considerados como de construção civil ou de infraestrutura de transportes. 
Assim, a resposta correta é recursos da União. 
Quando a obra for custeada com recursos estaduais e/ou municipais, independentemente da 
legislação que se esteja utilizando, recomenda-se que o auditor verifique junto ao tribunal de 
contas competente para a fiscalização qual o sistema de custos deve ser priorizado. Esta 
orientação é prudente e está alinhada com o art. 8º, § 6º da Lei nº 12.462/2011. 
Questão 18 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Para caracterizar a origem de preço dos insumos do SINAPI são utilizadas as siglas C, CR e 
AS. O que corresponde a sigla AS? 
Escolha uma opção: 
a. Corresponde a preço coletado pelo IBGE adotado para o mês de referência do Relatório. 
b. Corresponde a preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo 
(metodologia família homogênea de insumos). 
c. Corresponde a preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São 
Paulo. 
Opção correta. Parabéns! De acordo com o livro “SINAPI - METODOLOGIAS E CONCEITOS - 
8ª EDIÇÃO – 2020” a sigla “AS” corresponde a preço atribuído com base no preço do insumo 
para a localidade de São Paulo (devido à impossibilidade de definição de preço para localidade 
em função da insuficiência de dados coletados). 
d. Corresponde a preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade do Rio de 
Janeiro. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
O sistema SINAPI contempla uma grande quantidade de insumos, desse modo, não é possível 
atualizar mensalmente o preço de todos eles para todas as capitais e para o DF, através do 
levantamento do efetivo preço de cada mercado local. 
Para sanar/minimizar tal situação o sistema utiliza-se de alguns critérios técnicos. Com isso, 
para caracterizar a origem de preço dos insumos são utilizadas as siglas C, CR e AS. 
De acordo com o livro “SINAPI - METODOLOGIAS E CONCEITOS - 8ª EDIÇÃO – 2020”: 
C: Correspondente a preço coletado pelo IBGE adotado para o mês de referência do Relatório; 
CR: Correspondente a preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo 
(metodologia família homogênea de insumos); 
AS: Correspondente a preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São 
Paulo (devido à impossibilidade de definição de preço para localidade em função da 
insuficiência de dados coletados). 
Questão 19 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Sobre as composições de custo do SICRO 2 é correto afirmar que: 
Escolha uma opção: 
a. As composições de custos do SICRO 2 são classificadas como principais ou auxiliares. As 
composições das atividades auxiliares não recebem o BDI (LDI), pois serão inseridas nas 
composições principais. Sobre o custo unitário direto total destas, já acrescidas, quando for o 
caso, das atividades auxiliares e/ou das operações de transporte, é que irá incidir o BDI. 
Opção correta. Parabéns! O BDI só é aplicado na composição principal que irá para o 
orçamento, já acrescida de todas as composições auxiliares que a compõe. 
b. O BDI (Budget Difference Income), que foi traduzido como “Bonificações e Despesas 
Indiretas”, e que aparece nas composições de custo do SICRO 2 como LDI (Lucro e despesas 
indiretas) é uma parcela do preço que deve ser acrescida a todas as composições de custos, 
sejam elas principais ou auxiliares. 
c. Somente as composições principais podem receber composições auxiliares. 
d. As composições de custo do SICRO 2, por serem referências nacionalmente aceitas e 
referenciadas em leis, não podem sofrer alterações ou adaptações por parte dos 
orçamentistas, e devem ser utilizadas somente com os coeficientes e preços constantes na 
planilha apresentada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A questão aborda as composições de custos do SICRO 2, no que se refere à classificação 
como principais e auxiliares, à inserção da parcela de BDI e à possibilidade de alterações e 
adaptações. 
Questão 20 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Com relação às apropriações de custo das operações de transporte de materiais no SICRO 2, 
é correto afirmar que: 
Escolha uma opção: 
a. Para o transporte comercial o SICRO 2 considera a aplicação de um fator de eficiência de 
90% e para o transporte local, em função dos tempos de espera o fator de eficiência é reduzido 
para 83%. 
b. Nas operações de transporte comercial o SICRO 2 só considera, para efeito de custos, o 
percurso que o veículo faz carregado até a obra. A operação de retorno (vazio) não é 
considerada. 
c. Os custos unitários de transporte são medidos em km (quilômetros) porque dizem respeito, 
unicamente, à distância percorrida. Levam também em consideração se a rodovia é ou não 
pavimentada e a influência de tráfego. 
d. O transporte de materiais betuminosos é calculado de forma diferente dos demais materiais, 
a partir de equações tarifárias divulgadas pelo DNIT, que são diferenciadas entre si pela 
natureza do transporte em vias pavimentadas, com revestimento primário ou em leito natural. 
As equações tarifárias não incluem o ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e 
serviços) e o BDI, e devem ser atualizadas a partir de sua data base pelo índice setorial de 
pavimentação para a data da proposta orçamentária. 
Opção correta. Parabéns! O cálculo do valor do transporte dos materiais betuminosos tem 
sistema e critérios diferenciados e específicosem relação aos demais materiais. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A questão aborda a lógica da formação de preços das operações de transporte local e 
comercial para a inserção nas composições de custos. 
Questão 21 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Uma das alterações introduzidas nas composições de custo pelo Novo Sicro em relação ao 
Sicro 2 diz respeito ao transporte dos materiais. Sobre esse aspecto é correto afirmar que: 
Escolha uma opção: 
a. As composições de preços do Novo Sicro introduziram os conceitos de tempo fixo e 
momento de transporte em substituição aos componentes transporte de matérias e transporte 
de materiais produzidos. No novo formato esses itens passam a ter composições próprias que 
são inseridas como composições auxiliares. 
Opção correta. Parabéns! O momento de transporte e o tempo fixo são os conceitos que 
alteraram a estrutura das composições de transporte de materiais no Novo Sicro. 
b. As composições do SICRO são mistas. Tem parcelas de custo horário e parcelas de custo 
unitário. Os elementos introduzidos de tempo fixo e momento de transporte são parcelas de 
custo horário. 
c. O momento de transporte independe dos trajetos realizados, sendo função unicamente dos 
quantitativos de material transportados. 
d. Tempo fixo corresponde ao tempo médio que o equipamento leva para transportar o material 
da jazida até o canteiro de obras. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A questão aborda especificamente uma das alterações introduzidas pelo Novo Sicro na 
metodologia de cálculo dos custos de transporte. 
Questão 22 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Com relação às alterações introduzidas pelo NOVO SICRO, é correto afirmar que: 
Escolha uma opção: 
a. O NOVO SICRO introduziu a diferenciação entre composição de custos unitários de obras 
de construção rodoviária, de restauração e de conservação. 
b. Não houve alteração na metodologia de cálculo do custo horário dos equipamentos. 
Opção incorreta! Releia o material de estudo. O SICRO 2 considerava somente o custo de mão 
de obra de operação para o cálculo do custo horário improdutivo. O NOVO SICRO inclui os 
custos de propriedade. 
c. O NOVO SICRO passou a diferenciar os transportes local e comercial em função da redução 
do rendimento nas atividades de transporte local devidas às interferências. 
d. O NOVO SICRO orientou a metodologia para definição dos custos de referência para 
aquisição e transporte de materiais asfálticos por 3 componentes: nos preços médios 
disponibilizados pela ANP, no binômio “Aquisição +transporte” e em 3 origens diferentes e com 
maior proximidade da obra. Para CAP e ADP as 3 origens a ser consideradas são as refinarias 
ou, na sua ausência, as capitais dos estados e para as emulsões e asfaltos modificados as 
origens são as 3 bases de produção mais próximas da obra. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
A questão aborda as alterações que o NOVO SICRO trouxe em relação ao SICRO 2. 
Questão 23 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Considere a situação hipotética: 
A empresa contratada para executar as obras apresentou o boletim de medição. O fiscal da 
obra realizou a conferência e identificou que foram consideradas algumas quantidades de 
serviços que ainda não estavam concluídas. Verificou, ainda, que alguns dos serviços estavam 
atrasados em relação ao cronograma previsto, porém, considerou esse atraso normal, motivo 
pelo qual entendeu desnecessário quaisquer registros ou providências. Assim, questionou a 
empresa apenas em relação às quantidades medidas. A referida empresa, por sua vez, alegou 
que o órgão público tem por praxe atrasar os pagamentos. Dessa forma, entendeu pertinente 
efetuar a medição de serviços que prevê concluir até a data do efetivo pagamento. 
Diante desse contexto, assinale a alternativa correta: 
Escolha uma opção: 
a. O fiscal não pode ser responsabilizado pelas quantidades constantes nas medições, pois 
estas são de responsabilidades de quem elabora o boletim, que nesse caso foi a empresa 
contratada. 
b. O fiscal não precisa tomar nenhuma providência ou realizar registros sobre o atraso da obra, 
tendo em vista que não pode ser responsabilizado por eventuais atrasos na execução do 
objeto. 
c. O fiscal poderá vir a ser responsabilizado se fizer o ateste da medição sem efetuar glosas ou 
determinar a correção das quantidades medidas antecipadas. 
Opção correta. Parabéns! No caso hipotético, o fiscal deveria atestar apenas os serviços já 
executados, não sendo correto aprovar serviços ainda não executados ou não concluídos, 
mesmo quando a administração estiver atrasando os pagamentos. Também deveria registrar 
por escrito o atraso identificado e adotar providências que lhe cabem para colocar a obra em 
dia com o cronograma previsto. Tanto a medição de serviços ainda não adotados das 
providências para evitar/corrigir os atrasos identificados podem ensejar sua responsabilização. 
d. Nesse caso, o fiscal não poderia ser responsabilizado por ter atestado a medição de 
serviços ainda não concluídos, pois o órgão público vem dando causa a essa prática de 
antecipar a medição de serviços, devido aos atrasos no pagamento das medições. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A Lei 8.666/93 é genérica ao tratar da fiscalização dos contratos, pois deixa de abordar com 
maiores detalhes as atividades que devem se executadas e a divisão de atribuições entre os 
responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização dos contratos. O fiscal é responsável, 
principalmente, por exigir a correta execução do contrato. O gestor coordena as atividades 
relacionadas à fiscalização e é responsável pelos atos preparatórios à instrução processual e 
ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para sua formalização. 
Por sua vez, cabe ao fiscal administrativo verificar as obrigações previdenciárias, fiscais e 
trabalhistas, bem como acompanhar as providências tempestivas adotadas nos casos de 
inadimplemento. 
Questão 24 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Sobre a fiscalização de contratos, assinale a alternativa correta: 
Escolha uma opção: 
a. Em obras complexas e de grande vulto a contratação de empresa para supervisão e 
acompanhamento da execução da obra PE recomendada e alguns casos obrigatória. 
b. Caso o órgão justifique, não existe problema de que os servidores designados para a 
fiscalização da obra sejam os mesmos que fizeram parte da comissão de licitação. 
c. Durante a execução de obras de saneamento o fiscal da obra atestou serviços não 
realizados e outros desnecessários. Em razão de justificativa alegou falta de estrutura e 
excesso de atribuições. Nesse caso, o fiscal, mesmo não registrando essas condições 
adversas para a fiscalização não pode ser responsabilizado. 
Esta opção está incorreta. A falta de estrutura e o excesso de atribuições devem ser 
evidenciadas nos autos. O fiscal poderia ter pleiteado reforço na equipe de fiscalização. Se não 
tinha condições de aferir medições e cumprir a contento suas atribuições, cabia ao fiscal do 
contrato expor a seus superiores tais circunstâncias ou, no limite, solicitar o seu afastamento, 
mas nunca atestar serviços em desacordo como projeto. 
d. Desde que prevista no edital, no contrato e tendo a anuência da Administração a sub-
rogação do contrato é possível. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
O papel do fiscal em obras e serviços de engenharia é extremamente relevante. Além do 
conhecimento técnico, o bom entendimento de legislação e jurisprudência pode fazer a 
diferença para a boa e regular execução do objeto. 
Questão 25 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
São modalidade de superfaturamento, segundo IBRAOP, EXCETO: 
Escolha uma opção: 
a. Superfaturamento por quantidade. 
b. Superfaturamentopor qualidade. 
c. Superfaturamento por alteração na metodologia executiva. 
Opção correta. Parabéns! Esta metodologia de superfaturamento não é abordada na OT do 
IBRAOP sendo apresentada como modalidade no manual do TCU. 
d. Superfaturamento por preços. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
As modalidades de superfaturamentos levantadas em auditorias de obras e serviços de 
auditoria, geralmente, são apresentadas nas tipologias apresentadas pela Orientação Técnica 
do IBRAOP IBR 005/2012 ou através do Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU. 
Questão 26 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
São metodologias de apropriação do débito, EXCETO: 
Escolha uma opção: 
a. Débito por medição. 
b. Débito por imputação do valor total contratado devido a impossibilidade de quantificação. 
Opção correta. Parabéns! Segundo o Roteiro de Auditoria do TCU são metodologias de 
apropriação do débito: apuração do débito por medição; apuração do débito por fator 
multiplicativo; ou apuração do débito por estimativa. 
c. Débito por estimativa. 
d. Débito por fator multiplicativo. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Segundo o Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU, existem diferentes formas de se 
dividir o superfaturamento ao longo da execução do contrato, resultando em diferentes valores 
de débito atualizado, que são elas: (i) distribuição do débito feita por medição; (ii) débito obtido 
pela multiplicação do fator multiplicativo; (iii) apuração das parcelas de débito por estimativa. 
Questão 27 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Com relação a jogo de planilha, escolha a alternativa INCORRETA: 
Escolha uma opção: 
a. Jogo de planilha só ocorre quando tem aditivo. 
b. Ocorre quando se acrescentam quantitativos de itens que estão acima dos de mercado 
(sobrepreço). 
Esta opção está incorreta. Quando se acrescentam itens quantitativos que estão acima de 
mercado se configura sobrepreço. 
c. Ocorre quando o edital inclui critérios de aceitabilidade de preços unitários. 
d. Ocorre quando se suprimem quantitativos de itens que apresentam preços muito abaixo do 
referencial (inexequíveis). 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
O jogo de planilha ensejará o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em desfavor da 
Administração ocasionado por mudanças de quantitativos ou condições originais 
(aditivos) durante a execução da obra. 
Questão 28 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Com relação à revisão/recomposição contratual, assinale a alternativa correta: 
Escolha uma opção: 
a. Visa manter o equilíbrio econômico-financeiro em decorrência da perda inflacionária. 
b. Visa o ajuste decorrente de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências 
incalculáveis que modificaram a equação econômico-financeira do contrato. 
Opção correta. Parabéns! Configura-se a álea extraordinária. 
c. Visa atender os pleitos dos sindicatos quando das convenções coletivas, para concessão 
dos dissídios coletivos, reajustando a data-base da categoria. 
d. Visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em função de eventos 
ordinários pelos quais a contratada possui responsabilidade e que influenciam diretamente no 
desequilíbrio da equação econômico-financeiro. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A Revisão Contratual configura-se na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato em função de eventos extraordinários pelos quais a contratada não possui 
responsabilidade e que influenciam diretamente no desequilíbrio da equação econômico-
financeiro. 
Questão 29 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
A respeito do planejamento de auditorias de obras e serviços de engenharia, avalie as 
assertivas e indique a correta. 
Escolha uma opção: 
a. A fase de planejamento compreende, dentre outras atividades, a elaboração das questões a 
serem investigadas e os procedimentos envolvidos. 
Opção correta. Parabéns! Conforme Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de 
Engenharia do Ibraop, fl. 30, é na fase de planejamento que se fará a elaboração do projeto (ou 
programa) de fiscalização, que conterá descrição sucinta do objeto analisado, objetivos do 
trabalho, questões a serem investigadas, procedimentos a serem desenvolvidos e resultados 
esperados com a realização da auditoria. 
b. Os papéis de trabalho, questionários e roteiros de entrevista são elaborados na fase de 
execução da auditoria. 
c. As ações de inspeção física e trabalho de campo dispensam planejamento prévio e podem 
ser realizadas tão somente durante a fase de execução. 
d. Os papéis de trabalho elaborados durante a fase de planejamento não podem ser alterados 
durante a fase de execução e relatoria. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A questão aborda as atividades concernentes à etapa de planejamento de uma auditoria. A 
leitura do Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia do Ibraop 
(https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-
Eng.pdf), fls. 25 a 35, é fundamental para sua resolução e fixação. 
Questão 30 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
A respeito da execução de auditorias de obras e serviços de engenharia, avalie as assertivas e 
indique a correta. 
Escolha uma opção: 
a. Na finalização da etapa de execução, o auditor deve procurar obter todas as informações 
para a elaboração da matriz de responsabilização. 
b. Os auditores definem o objeto da auditoria durante a fase de execução, com o objetivo de 
explorar suas peculiaridades e levantar riscos. 
c. De modo a otimizar a realização do trabalho de auditoria, a análise documental será 
realizada apenas após a inspeção física. 
Opção incorreta! Releia o material de estudo. Conforme Manual de Auditoria de Obras Públicas 
e Serviços de Engenharia do Ibraop, fl. 35, a inspeção física deverá ser realizada após a 
análise documental efetuada, com foco nos pontos de maior interesse, relevância ou que 
indicam, na análise documental, algum tipo de problema. 
d. Só devem ser registrados nos papéis de trabalho os procedimentos que resultarem em 
apontamentos no Relatório de fiscalização. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
A questão aborda as atividades concernentes à etapa de execução de uma auditoria. A leitura 
do Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de Engenharia do Ibraop 
(https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-
Eng.pdf), fls. 25 a 35, é fundamental para sua resolução e fixação. 
Questão 31 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Segundo as NBASP’s, são partes integrantes das auditorias de Conformidade: 
Escolha uma opção: 
a. Planejamento, Execução e Relatório. 
b. Relatório, Cálculo do Dano e o Devido Processo Legal. 
c. Relatório, Nexo de Causalidade, Cálculo do Dano e o Devido Processo Legal. 
d. Planejamento, Execução, Monitoramento e Ações Corretivas. 
Opção incorreta! Releia o material de estudo. Segundo a NBASP’s são partes integrantes das 
auditorias de Conformidade o Planejamento, a Execução e o Relatório. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
Conforme NBASP’s são partes integrantes das Auditorias de Conformidade: 
 
Questão 32 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
São princípios fundamentais para a elaboração de relatórios, segundo as ISSAI’s: 
Escolha uma opção: 
a. Parcialidade e Ceticismo. 
b. Elaborar um relatório baseado nas conclusões alcançáveis. 
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdfOpção correta. Parabéns! Segundo a NBASP’s são partes integrantes das auditorias de 
Conformidade o Planejamento, a Execução e o Relatório. 
c. Apresentação de papeis de trabalho com a quantificação do dano. 
d. Formalidade e Discricionariedade. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
Segundo as ISSAI’s a auditoria é um processo cumulativo e iterativo, baseados em princípios 
fundamentais para sua condução. 
Alguns destes princípios estão intimamente relacionados ao processo da auditoria, conforme 
exposto: 
 
Questão 33 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Para enfrentamento dos argumentos dos responsáveis relativo aos itens incluídos por termo 
aditivo, no que diz respeito ao momento em que se cristaliza a equação econômico-financeira 
do contrato, é correto afirmar que: 
Escolha uma opção: 
a. A proposta apresentada, com sua data base fixada, se consagra como equação econômico-
financeira da relação contratual no momento de sua aceitação pela Administração. Sendo 
assim, salvo particularidade que o justifique, o serviço incluído por aditivo deve ter o preço 
retroagido à data base da proposta, e atualizado pelos mesmos critérios que orientaram a 
atualização do restante dos itens originalmente contratados. 
Opção correta. Parabéns! Conforme ensina Marçal Justen Filho: “A equação econômico-
financeira delineia-se a partir da elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se firma no 
instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta pela Administração, está 
consagrada a equação econômico-financeira dela constante. A partir de então essa equação 
está protegida e assegurada pelo Direito”. 
b. A proposta apresentada se consagra como equação econômico-financeira da relação 
contratual no momento da assinatura do contrato. Sendo assim, salvo particularidade que o 
justifique, o serviço incluído por aditivo deve ter o preço retroagido à data da assinatura do 
contrato, e atualizado pelo índice de reajuste do mesmo. 
c. Os itens novos incluídos no contrato por termo aditivo deverão, sempre, ser inseridos na 
planilha com o preço de mercado na data de sua inclusão. 
d. O material ou serviço incluído por aditivo deve ter o preço da data da planilha de medição 
que mediu algum quantitativo seu pela primeira vez na obra. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A questão aborda o entendimento majoritário da jurisprudência sobre a definição do momento 
em que a proposta de preços que foi concebida a partir da elaboração do ato convocatório se 
converte em base para a equação econômico-financeira da relação contratual. 
Questão 34 
Correto 
Atingiu 1,00 de 1,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
No que diz respeito à Instrução do Processo, avalie os itens abaixo e aponte a 
assertiva correta: 
Escolha uma opção: 
a. Por ser um trabalho de complexidade técnica o apontamento de obras e serviços de 
engenharia deve ser feito em linguagem essencialmente técnica, destinado a leitura apenas 
por colegas de profissão. 
b. Depois que o auditor aponta uma falha na licitação, contratação ou execução de uma obra 
pública, e sugere que o responsável seja penalizado, ninguém mais pode propor o afastamento 
do apontamento até o momento da decisão de mérito. 
c. A instrução do processo é o momento em que o auditor inclui o apontamento no relatório de 
auditoria. 
d. Na fase de instrução do processo é oferecido aos responsáveis a opção de apresentar 
esclarecimentos que poderão complementar os elementos necessários ao trabalho do instrutor 
do processo. O posicionamento dele quanto à manutenção ou não do apontamento tem como 
base a avaliação das evidências e do embasamento apresentados pelo auditor e, em havendo 
esclarecimentos do(s) responsável(eis), da sua contraposição com a argumentação por este(s) 
apresentada. 
Opção correta. Parabéns! A instrução do processo é a fase onde é avaliada a consistência do 
apontamento e são sopesados os argumentos do auditor com as justificativas apresentadas 
pelo Gestor, para a definição da sua manutenção ou retirada, total ou parcial, do processo que 
vai para apreciação do Relator. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A questão aborda a lógica da instrução processual no que diz respeito ao caminho que o 
apontamento feito pelo auditor faz até chegar à fase de decisão final de mérito.