Exercício Avaliativo Final_ Revisão da tentativa

Prévia do material em texto

26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 1/11
Iniciado em terça-feira, 26 dez. 2023, 14:28
Estado Finalizada
Concluída em terça-feira, 26 dez. 2023, 14:29
Tempo
empregado
1 minuto 36 segundos
Notas 20,00/20,00
Avaliar 40,00 de um máximo de 40,00(100%)
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A respeito do projeto básico, é INCORRETO a�rmar que:
Escolha uma opção:
a. A Resolução nº 361/91 do CONFEA estabelece uma margem de precisão de
aproximadamente 25%.
 Parabéns! Você está atento ao
conteúdo estudado.
b. Pode ser elaborado pelos próprios órgãos ou entidades licitantes, quando estes dispuserem de corpo técnico competente para
este �m, ou por meio da contratação de empresas especializadas, em certame licitatório especí�co.
c. Deve conter soluções técnicas globais e localizadas, su�cientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem.
d. Deve conter a identi�cação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como
suas especi�cações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a
sua execução.
Sua resposta está correta.
A precisão prevista na Resolução nº 361/91 do CONFEA é de mais ou menos 15%.
A resposta correta é:
A Resolução nº 361/91 do CONFEA estabelece uma margem de precisão de aproximadamente 25%.
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 2/11
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marque a opção que apresenta a sequência correta das etapas da fase de planejamento da contratação, nos casos de empreitadas por
preço unitário, global e integral:
Escolha uma opção:
a. Programa de necessidades, estudos de viabilidade, anteprojeto, projeto básico
e projeto executivo.
 Parabéns! Você está atento ao conteúdo
estudado.
b. Programa de necessidades, anteprojeto, estudos de viabilidade, projeto básico e projeto executivo.
c. Estudos de viabilidade, programa de necessidades, anteprojeto e projeto básico.
d. Programa de necessidades, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo.
Sua resposta está correta.
A sequência correta é: programa de necessidades, estudos de viabilidade, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Este último, no
entanto, desde que autorizado pela Administração, pode ser elaborado na fase contratual, conforme previsão do art. 7º, § 1º, da Lei
Federal nº 8.666/93 (e também no art. 14, § 4º, da Lei nº 14.133/21).
A resposta correta é:
Programa de necessidades, estudos de viabilidade, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo.
NÃO devem compor o BDI:
Escolha uma opção:
a. Administração local; e instalação, mobilização e desmobilização do
canteiro de obras.
 Parabéns! Você está atento ao conteúdo
estudado.
b. Administração central; instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
c. Administração local; instalação do canteiro de obras; e despesas �nanceiras.
d. Administração central; tributos de natureza personalística; mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
Sua resposta está correta.
Segundo a jurisprudência do TCU, especialmente a dos Acórdãos n 325/07 e 2.622/13, as despesas de administração local; e
instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras não podem compor o BDI, devendo estar discriminadas na planilha
orçamentária como se fosse custo direto.
A resposta correta é:
Administração local; e instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
os
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 3/11
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A opção que melhor corresponde às parcelas que devem compor um orçamento da fase de projeto básico é:
Escolha uma opção:
a. Custos diretos, custos indiretos e margem de lucro.  Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado.
b. Custos diretos, custos indiretos e custos variáveis.
c. Custos diretos, custos indiretos, custos �xos e custos variáveis.
d. Lucros e despesas indiretas.
Sua resposta está correta.
O orçamento de uma obra na fase de projeto básico deve comportar os custos diretos, os custos indiretos e a margem de lucro. Dentro
das parcelas de custos diretos e indiretos já estão comportados os custos �xos e os variáveis.
A resposta correta é:
Custos diretos, custos indiretos e margem de lucro.
Sobre critérios de aceitabilidade de preços em editais de contratações de obras e serviços de engenharia, é correto a�rmar que:
Escolha uma opção:
a. A de�nição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com �xação de
preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.
 Parabéns! Você está atento
ao conteúdo estudado.
b. Quando se utiliza o regime de empreitada global, deve obviamente constar do edital somente o critério de aceitabilidade de
preço global. Da mesma forma, quando se utiliza o regime de empreitada por preço unitário, deve constar somente o critério
de aceitabilidade de preços unitários.
c. Uma das principais justi�cativas para a adoção dos critérios de aceitabilidade de preços é evitar o “jogo de compensação”,
manobra em que são compensados acréscimos e supressões da planilha orçamentária, a �m de se manter os limites legais
permitidos para as alterações contratuais.
d. Deve constar do edital também um critério de aceitabilidade de BDI, já que este, ao incidir sobre o custo, forma o preço de
venda dos itens que compõem a planilha orçamentária.
Sua resposta está correta.
De acordo com o que dispõe a Súmula nº 259 do TCU, “nas contratações de obras e serviços de engenharia, a de�nição do critério de
aceitabilidade dos preços unitários e global, com �xação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor”.
A resposta correta é:
A de�nição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com �xação de preços máximos para ambos, é obrigação e não
faculdade do gestor.
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 4/11
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Devem compor o BDI os seguintes tributos:
Escolha uma opção:
a. PIS, COFINS, ISS e INSS (este último quando se adotar a mão de obra desonerada
na formação do custo direto).
 Parabéns! Você está atento ao
conteúdo estudado.
b. PIS, COFINS, CSLL e INSS (este último quando se adotar a mão de obra onerada na formação do custo direto).
c. PIS, COFINS, ISS e IRPJ.
d. PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
Sua resposta está correta.
Tributos de natureza personalística, tais como IRPJ e CSLL, não devem compor o BDI. Os tributos a serem integrados no cálculo do BDI
são PIS, COFINS, ISS e, quando se adotar a mão de obra desonerada na composição de custo unitário, insere-se também o referente ao
INSS.
A resposta correta é:
PIS, COFINS, ISS e INSS (este último quando se adotar a mão de obra desonerada na formação do custo direto).
Sobre os estudos de viabilidade, pode-se a�rmar que:
Escolha uma opção:
a. A avaliação do valor �nanceiro a ser investido se dá por metodologia expedita, sendo
utilizados indicadores que re�etem os custos médios por unidade que melhor caracterize o
empreendimento.
 Parabéns! Você está
atento ao conteúdo
estudado.
b. Visa avaliar as alternativas possíveis para execução do empreendimento, de�nindo a melhor solução conceitual sob os
aspectos legal, técnico e econômico, mas não cuidam da parte ambiental, a qual só será tratada na fase de projeto básico.
c. Avaliamas alternativas desenvolvidas na fase de anteprojeto, indicando aquela que apresenta a melhor relação
custo/benefício.
d. Deve ser elaborado em fase preliminar, antes da fase interna da licitação, assim como deve anteceder também o anteprojeto e
o programa de necessidades.
Sua resposta está correta.
Tendo por base o programa de necessidades, os estudos de viabilidade visam avaliar as alternativas possíveis para execução do
empreendimento, de�nindo a melhor solução conceitual sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental.
São constituídos por estudos, desenhos e relatórios, os quais devem conter: a descrição e a avaliação da alternativa selecionada; os
critérios, os índices e os parâmetros empregados; e o pré-dimensionamento do empreendimento.
A avaliação do valor �nanceiro a ser investido se dá por metodologia expedita , sendo utilizados indicadores que re�etem os custos
médios por unidade que melhor caracterize o empreendimento.
A resposta correta é:
A avaliação do valor �nanceiro a ser investido se dá por metodologia expedita, sendo utilizados indicadores que re�etem os custos
médios por unidade que melhor caracterize o empreendimento.
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 5/11
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
NÃO é característica do orçamento elaborado na fase do projeto básico:
Escolha uma opção:
a. Apresenta maior precisão em relação ao elaborado no momento do anteprojeto, sendo levantadas as
quantidades dos principais insumos e serviços constantes dos desenhos e demais elementos pertinentes, e
pesquisados os seus respectivos preços, preferencialmente, em sistemas de custos o�ciais; somente os
quantitativos ou custos de itens ou serviços que não estejam bem detalhados nos projetos podem ser
estimados por índices médios com base em obras similares (metodologia paramétrica).
 Parabéns!
Você está
atento ao
conteúdo
estudado.
b. Deve ser detalhado, estando fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.
c. Deve conter a composição de custos unitários de todos os itens contratados.
d. Deve conter orçamento sintético (planilha orçamentária) e orçamento detalhado (composição de custo unitário, BDI detalhado
e memória de cálculo com estimativa das quantidades).
Sua resposta está correta.
No orçamento do projeto básico, são levantadas as quantidades e pesquisados os preços de todos os insumos e serviços constantes
dos projetos de engenharia, não havendo estimativa por índices médios de obras similares.
A resposta correta é:
Apresenta maior precisão em relação ao elaborado no momento do anteprojeto, sendo levantadas as quantidades dos principais
insumos e serviços constantes dos desenhos e demais elementos pertinentes, e pesquisados os seus respectivos preços,
preferencialmente, em sistemas de custos o�ciais; somente os quantitativos ou custos de itens ou serviços que não estejam bem
detalhados nos projetos podem ser estimados por índices médios com base em obras similares (metodologia paramétrica).
A empreitada por preço unitário deve ser utilizada quando:
Escolha uma opção:
a. Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades
determinadas.
 Parabéns! Você está atento ao conteúdo
estudado.
b. Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.
c. Ajusta-se mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
d. Contrata-se um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e
com as características adequadas às �nalidades para que foi contratada.
Sua resposta está correta.
A circunstância de utilização de cada regime de contratação se encontra disciplinada no art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93 (e também
na Lei nº 14.133/21).
A resposta correta é:
Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 6/11
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 11
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Devem ser obrigatoriamente conferidos pela �scalização do contrato, antes do início das obras, os documentos listados abaixo,
EXCETO:
Escolha uma opção:
a. Cadastro de empresas inidôneas e suspensas.  Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado.
b. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra.
c. Licença ambiental de instalação obtida no órgão ambiental competente, quando esta se aplicar.
d. Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos.
Sua resposta está correta.
A veri�cação relativa à regularidade de a empresa contratar com a administração pública não é uma atribuição da �scalização, devendo
ocorrer em momento anterior à contratação.
A resposta correta é:
Cadastro de empresas inidôneas e suspensas.
Em uma obra rodoviária contratada por R$ 100 milhões, após a celebração de diversos termos aditivos, o novo valor contratual foi
reduzido para R$ 90 milhões, o que foi resultado de acréscimos de R$ 30 milhões e supressões de R$ 40 milhões. 
A respeito desses aditivos, pode-se a�rmar que: 
Escolha uma opção:
a. Embora a obra tenha se tornado mais econômica, houve irregularidade, uma vez que
foram ultrapassados os limites legais para acréscimos e supressões, isoladamente.
 Parabéns! Você está atento
ao conteúdo estudado.
b. Apesar de terem sido desrespeitados os limites legais para acréscimos e supressões, tal expediente é permitido quando há
redução do valor inicialmente contratado.
c. Não houve desrespeito aos limites impostos pela Lei, uma vez que as alterações representam apenas 10% do valor contratual
inicial.
d. Apesar de terem sido desrespeitados os limites legais para acréscimos e supressões, tal expediente é permitido desde que haja
uma justi�cativa plausível.
Sua resposta está correta.
Acórdão nº 591/2011-TCU-Plenário: (...) para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei nº
8.666/1993, passe a considerar as reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.
A resposta correta é:
Embora a obra tenha se tornado mais econômica, houve irregularidade, uma vez que foram ultrapassados os limites legais para
acréscimos e supressões, isoladamente.
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 7/11
Questão 12
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 13
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
São atribuições da �scalização de um contrato de execução de obra, EXCETO:
Escolha uma opção:
a. Aprovar o projeto básico com vistas à realização da licitação.  Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado.
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos
trabalhos.
c. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às
interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou pro�ssionais eventualmente
contratados pelo Contratante.
d. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que nãoseja executado em conformidade com projeto, norma
técnica ou qualquer disposição o�cial aplicável ao objeto do contrato.
Sua resposta está correta.
A aprovação do projeto básico é anterior à celebração do contrato. Portanto, não há que se falar em �scalização contratual.
A resposta correta é:
Aprovar o projeto básico com vistas à realização da licitação.
Após o recebimento do objeto de forma de�nitiva, o gestor responsável pelo gerenciamento solicitou à autoridade que contratou e
�scalizou a execução do empreendimento a seguinte documentação: caderno de especi�cações e as devidas licenças emitidas pelos
órgãos públicos (habite-se, licença ambiental de instalação e etc.). 
Ao chegar ao escritório percebeu que esqueceu de recolher as seguintes documentações:
Escolha uma opção:
a. Documentação “as built” e as condições de operação de�nidas em
projeto.
 Parabéns! Você está atento ao conteúdo
estudado.
b. Documento de devolução dos uniformes e diário de trabalho.
c. Boletins de medição dos serviços.
d. Notas de empenho e boletins de medição dos serviços.
Sua resposta está correta.
O gestor responsável pelo gerenciamento desta fase deverá solicitar da autoridade que contratou e �scalizou a execução do
empreendimento a seguinte documentação: caderno de especi�cações, documentação “as built”, condições de operação de�nidas em
projeto, e devidas licenças emitidas pelos órgãos públicos competentes (habite-se, licença ambiental de instalação, etc). Essa
documentação servirá como referência para as ações que deverão ser implementadas para assegurar a qualidade da obra.
A resposta correta é:
Documentação “as built” e as condições de operação de�nidas em projeto.
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 8/11
Questão 14
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 15
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Complete adequadamente:
Os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 (que são os mesmos dos plasmados no art. 125 da Lei nº
14.133/2021) se aplicam às alterações contratuais__________________________________.
Escolha uma opção:
a. Tanto quantitativas quanto qualitativas.  Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado.
b. Apenas quantitativas.
c. Apenas qualitativas.
d. Especiais.
Sua resposta está correta.
Os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 (que são os mesmos plasmados no art. 125 da Lei nº
14.133/2021) se aplicam tanto às alterações contratuais quantitativas quanto às qualitativas, conforme jurisprudência do TCU e,
atualmente, pelo próprio art. 125 da Nova Lei de Licitações e Contratos.
A resposta correta é:
Tanto quantitativas quanto qualitativas.
O atraso injusti�cado na execução do contrato sujeitará o contratado à:
Escolha uma opção:
a. Multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. A multa a que
alude aquele artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanções previstas na Lei Geral de Licitações.
 Parabéns! Você está
atento ao conteúdo
estudado.
b. Responsabilização na esfera penal e cível, além das multas administrativas.
c. A abandonar a obra e devolver o recurso restante não justi�cado com os procedimentos já realizados.
d. Encerrar as atividades da empresa e transferir seus bens para saldar a dívida contraída devido ao contrato de execução da
obra não cumprido.
Sua resposta está correta.
Consoante o art. 86 da Lei 8.666/93 (art. 162 da Lei nº 14.133/2021), o atraso injusti�cado na execução do contrato sujeitará o
contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. A multa a que alude aquele artigo não
impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Geral de Licitações.
A resposta correta é:
Multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. A multa a que alude aquele artigo não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Geral de Licitações.
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 9/11
Questão 16
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 17
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
As irregularidades relativas ao procedimento licitatório, abordadas no curso:
Escolha uma opção:
a. Estão relacionadas basicamente a não observância do princípio constitucional da isonomia,
à restrição à competitividade do certame e à não seleção da proposta mais vantajosa.
 Parabéns! Você está
atento ao conteúdo
estudado.
b. Estão relacionadas somente a não observância do princípio constitucional da isonomia.
c. Estão relacionadas unicamente a questões de corrupção.
d. Estão relacionadas basicamente a privilégios concedidos no processo licitatório.
Sua resposta está correta.
As irregularidades relativas ao procedimento licitatório estão relacionadas, basicamente, a não observância do princípio constitucional
da isonomia, à restrição à competitividade do certame e à não seleção da proposta mais vantajosa.
A resposta correta é:
Estão relacionadas basicamente a não observância do princípio constitucional da isonomia, à restrição à competitividade do certame e
à não seleção da proposta mais vantajosa.
Em determinada auditoria foi encontrada uma irregularidade concernente à execução do contrato, em que esta não está vinculada ao
edital de licitação e à proposta do licitante vencedor. 
Neste caso quem é o provável responsável pela irregularidade?
Escolha uma opção:
a. Fiscal de obra e/ou gestor do contrato e, a depender do caso, da empresa
contratada.
 Parabéns! Você está atento ao conteúdo
estudado.
b. Geralmente, o ordenador da despesa.
c. Empreiteiro, exclusivamente.
d. Orçamentista.
Sua resposta está correta.
Irregularidade
SITUAÇÃO RESPONSÁVEL PROVAVÉL
Não vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que a dispensou ou não a exigiu) e à
proposta do licitante vencedor.
Fiscal de obra e/ou gestor do
contrato.
A resposta correta é:
Fiscal de obra e/ou gestor do contrato e, a depender do caso, da empresa contratada.
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 10/11
Questão 18
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 19
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Entre as irregularidades em um contrato, uma das mais populares e mais discutidas é o superfaturamento. E esta categoria pode ser de
diversas naturezas. 
O que caracteriza o superfaturamento por quantidade?
Escolha uma opção:
a. Ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que
foi executado.
 Parabéns! Você está atento ao conteúdo
estudado.
b. Ocorre quando o que foi pago é inferior ao que foi executado.
c. Ocorre quando o que foi executado, em termos quantitativos, é superior ao que foi pago.
d. Ocorre quando o que foi pago, em termos qualitativos, é inferior ao que foi executado.
Sua resposta está correta.
Superfaturamento por quantidade, ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado.
A resposta correta é:
Ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado.
Dentre as diversas irregularidades estudadas, ganham destaque as relacionadas a superfaturamento, que se dividem em algumas
categorias, EXCETO:
Escolha uma opção:
a. Superfaturamento por inde�nição do objeto.  Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado.
b. Superfaturamento por Jogo das Planilhas.
c. Superfaturamento por preço.
d. Superfaturamento por Qualidade.
Sua resposta está correta.
Dentre as diversas irregularidades estudadas, ganham destaque as relacionadas a superfaturamento, sendo estas, por este motivo,
objetos de abordagem especí�ca no item 3.1.1.da apostila no Módulo 3.
Os principais tipos de superfaturamento, descritos de acordo com a OT-05 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas –
IBRAOP, são os seguintes:
Superfaturamento por Jogo das Planilhas;
Superfaturamento por preço;
Superfaturamento por Qualidade;
Superfaturamento por Quantidade.
A resposta correta é:
Superfaturamento por inde�nição do objeto.
26/12/2023, 14:30 Exercício Avaliativo – Final: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=979137&cmid=22725 11/11
Questão 20
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Dentre as diversas irregularidades concernentes à execução de uma obra pública, ganha destaque o Superfaturamento, o qual pode ser
classi�cado em diversos tipos. 
Marque a opção em que a descrição dos tipos de superfaturamento mencionados (por qualidade e por jogo de planilha) se encontra
tecnicamente correta.
Escolha uma opção:
a. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos
qualitativos, do que foi pago; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a
celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora é reduzido.
 Parabéns! Você
está atento ao
conteúdo
estudado.
b. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado; e
superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de
mercado.
c. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago; e
superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de
mercado.
d. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado; e
superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado
pela licitante vencedora é reduzido.
Sua resposta está correta.
Dentre as diversas irregularidades explicitadas na apostila – Módulo 3, ganham destaque as relacionadas a superfaturamento. Entre
suas modalidades encontramos:
Superfaturamento por quantidade: Ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado.
Superfaturamento por qualidade: Ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago.
Superfaturamento por preços: Ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado.
Superfaturamento por jogo de planilha: Ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela
licitante vencedora é reduzido.
A resposta correta é:
Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago; e
superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela
licitante vencedora é reduzido.