Introdução à Auditoria de Obras Públicas - Avaliação ENAP

Prévia do material em texto

04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 1/26
Iniciado em domingo, 3 mar. 2024, 22:25
Estado Finalizada
Concluída em segunda-feira, 4 mar. 2024, 01:22
Tempo
empregado
2 horas 56 minutos
Notas 33,00/34,00
Avaliar 97,06 de um máximo de 100,00
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Das alternativas abaixo, são �nalidades precípuas das Normas de Auditoria, dentre outras:
I - Garantir a credibilidade, qualidade e pro�ssionalismo dos trabalhos de auditoria.
II - Garantir a subjetividade no tratamento das informações coletadas e consequentemente no relatório.
III - Manter consistência metodológica no exercício da atividade.
IV - Detalhar as tarefas que deverão ser executados.
Escolha uma opção:
a. Alternativas I e II.
b. Alternativas I, II e III.
c. Alternativas
I e III.
 Opção correta. Parabéns! São �nalidades, dentre outras, das Normas de Auditoria, garantir a credibilidade,
qualidade e pro�ssionalismo, além de manter consistência metodológica no exercício da atividade de
auditoria.
d. Alternativas I, II, III e IV.
Sua resposta está correta.
As ISSAI formam parte da Estrutura de Pronunciamentos Pro�ssionais da INTOSAI. Dentro desta estrutura, os Princípios da INTOSAI
contêm os princípios fundantes e basilares estruturais que estabelecem os pré-requisitos para o funcionamento adequado das EFS. As
Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) referem-se à condução de auditorias e incluem princípios
pro�ssionais geralmente aceitos para sustentar o processo de auditoria e�caz e independente das entidades do setor público.
A resposta correta é:
Alternativas I e III.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 2/26
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Assinale a alternativa INCORRETA com relação às fases de um processo de auditoria:
Escolha uma opção:
a. Durante a fase de execução, se a equipe entender
que questões de auditoria precisam ser realinhadas
ou acrescentadas, não se deve retroagir e modi�car
a matriz de planejamento para atualizar a fase de
planejamento.
 Opção correta. Parabéns! Durante a fase de execução, se a equipe
entender que questões de auditoria precisam ser realinhadas ou
acrescentadas, é indicado que se deve retroagir e modi�car a
matriz de planejamento para atualizar a fase de planejamento.
b. Planejamento é a etapa na qual é de�nida a estratégia e a programação dos trabalhos de auditoria, estabelecendo a natureza,
a oportunidade e a extensão dos exames, determinando os prazos, as equipes de pro�ssionais e outros recursos necessários
para que os trabalhos sejam e�cientes, e�cazes e efetivos, e realizados com qualidade, no menor tempo e com o menor custo
possível.
c. A fase de execução é o momento ideal para identi�carmos a cadeia de responsabilidades do achado de auditoria.
d. Com a fase de planejamento bem de�nida, uma execução bem direcionada, a expectativa será de um relatório objetivo, com
qualidade, com apontamentos relevantes e concluído de forma mais célere.
Sua resposta está correta.
O processo de auditoria, numa visão sistêmica se desenvolve em três fases: planejamento, execução e relatório.
A resposta correta é:
Durante a fase de execução, se a equipe entender que questões de auditoria precisam ser realinhadas ou acrescentadas, não se deve
retroagir e modi�car a matriz de planejamento para atualizar a fase de planejamento.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 3/26
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Com relação aos regimes de execução contratual previstos no Regime Diferenciado de Contratação (RDC), assinale a alternativa
correta:
Escolha uma opção:
a. A Lei do RDC estabelece a aplicação preferencial do regime de preço unitário.
b. Recomenda-se a licitação de obras rodoviárias pelo regime de preço global em qualquer circunstância, independentemente do
grau de maturidade e desenvolvimento dos projetos de engenharia.
c. Pode-se dizer que a Lei do RDC elencou a contratação integrada como um regime preferencial de execução, cuja utilização
pelo gestor prescinde de qualquer justi�cativa técnica ou econômica.
d. A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico
e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de
testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e su�cientes para a
entrega �nal do objeto.
 Opção correta. Parabéns. É
o que está de�nido no Art.
9°, § 1° da Lei
12.462/2011.
Sua resposta está correta.
Regime de execução é a maneira pela qual a execução do objeto será aferida, medida e paga. Seu conceito visa ao estabelecimento da
distribuição de responsabilidades e riscos entre os contratantes em face do que vier a ser encontrado no decorrer do empreendimento.
Em regra, a discussão inicial está na avaliação da opção pela qual os serviços realizados serão remunerados: por preço certo e total
(empreitada global) ou pelas quantidades efetivamente executadas e aferidas (empreitada unitária).
A resposta correta é:
A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e
serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e su�cientes para
a entrega �nal do objeto.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 4/26
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Com relação à contratação Integrada assinale a alternativa INCORRETA:
Escolha uma opção:
a. Na contratação integrada não se aplica a vedação se o autor do projeto básico participar da execução da obra.
b. O uso da contratação integrada não pode ser
associado à utilização de mecanismos de
remuneração variável.
 Opção correta. Parabéns A a�rmação está incorreta! Não há
qualquer vedação nesse sentido na Lei e no Regulamento do
RDC.
c. Pode-se a�rmar, então, que a contratação integrada é equivalente a uma contratação simultânea dos projetos
básico/executivo e de uma posterior execução da obra no regime de empreitada integral.
d. Na contratação integrada, a vedação legal ao aditamento não impede a alteração do projeto, signi�cando apenas que a
alteração constituirá obrigação exclusiva do particular contratado assumir a responsabilidade técnica e os encargos
econômicos relativos à revisão do projeto por ele elaborado.
Sua resposta está correta.
Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e
economicamente justi�cada e cujo objeto envolva, pelo menos inovação tecnológica ou técnica, possibilidade de execução com
diferentes metodologias ou possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.
A resposta correta é:
O uso da contratação integrada não pode ser associado à utilização de mecanismos de remuneração variável.
A respeito dos Estudos Técnicos Preliminares, de acordo com a legislação vigente e com o Manual de Auditoria de Obras Públicas do
IBRAOP, avalie os itens abaixo e aponte a assertiva correta:
Escolha uma opção:
a. Os estudos preliminares englobam o
programa de necessidades, os
estudos de viabilidade e o
anteprojeto.
 Opção correta. Parabéns! Conforme Manual de Auditoria de Obras e Serviços de
Engenharia do IBRAOP os estudos preliminares são compostos pelo programa
de necessidades, estudos de viabilidade e anteprojeto.
b. Esboços do projeto arquitetônico são elementos su�cientes para subsidiar os estudos técnicos preliminares de uma licitação
de obra de engenharia.
c. O programa de necessidade e osestudos de viabilidade técnica são elaborados com base no projeto básico, de modo a
comprovar as soluções nele adotadas.
d. O objetivo dos estudos de viabilidade é justi�car a execução de uma ação. Desse modo, sua conclusão sempre é favorável à
realização do empreendimento.
Sua resposta está correta.
A questão aborda aspectos dos estudos técnicos preliminares e da realização de auditorias nesse assunto. A leitura do Manual de
Auditoria de Obras Públicas (http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf) é
fundamental para sua resolução e �xação.
A resposta correta é:
Os estudos preliminares englobam o programa de necessidades, os estudos de viabilidade e o anteprojeto.
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 5/26
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A respeito dos Estudos Técnicos Preliminares, de acordo com a legislação vigente e com a norma PROC IBR GER 001/2015, avalie os
itens abaixo e aponte a assertiva correta:
Escolha uma opção:
a. A elaboração dos estudos técnicos
preliminares visa descrever com
clareza um problema ou
necessidade e avaliar possibilidades
de solução sob o enfoque técnico,
econômico, social e ambiental, de
modo a auxiliar o gestor na tomada
de decisões.
 Opção correta. Parabéns! A assertiva está conforme norma PROC IBR GER
001/2015, que traz o programa de necessidades e os estudos de viabilidade como
partes integrantes dos estudos técnicos preliminares. O primeiro documento de�ne
e prioriza as ações de modo a garantir o interesse público, a economicidade e a
e�ciência. Já o segundo avalia as alternativas sob os aspectos de custo x benefício,
impactos sociais e ambientais; valores de execução operação e conservação, bem
como critérios de sustentabilidade.
b. As restrições legais com relação ao Código de Obras e Uso do Solo Municipal devem começar a ser listadas e avaliadas na
elaboração do projeto básico.
c. O levantamento topográ�co, ensaios geotécnicos, projeto estruturas e detalhamento de armaduras são elaborados no âmbito
do projeto básico.
d. A veri�cação das restrições e procedimentos para ligação junto às concessionárias dos serviços públicos devem ser realizadas
durante a execução do contrato.
Sua resposta está correta.
A questão aborda aspectos dos estudos técnicos preliminares e da realização de auditorias nesse assunto. A leitura do  PROC IBR GER
001/2015 (http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2015/11/APROVADO-PROC-IBR-GER-001-2015-
Analisedafasepreliminarlicitacao.pdf) é fundamental para sua resolução e �xação.
A resposta correta é:
A elaboração dos estudos técnicos preliminares visa descrever com clareza um problema ou necessidade e avaliar possibilidades de
solução sob o enfoque técnico, econômico, social e ambiental, de modo a auxiliar o gestor na tomada de decisões.
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2015/11/APROVADO-PROC-IBR-GER-001-2015-Analisedafasepreliminarlicitacao.pdf
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2015/11/APROVADO-PROC-IBR-GER-001-2015-Analisedafasepreliminarlicitacao.pdf
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 6/26
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marque a resposta verdadeira quanto ao Projeto Básico:
Escolha uma opção:
a. É na fase de projeto básico que serão escolhidas as opções com a melhor relação custo-benefício das possibilidades de
projetos.
b. Deve haver projeto básico mesmo em casos de dispensa por emergência.
c. A licitação sempre se fundamenta no projeto básico.
d. O Projeto Básico deve sempre
assegurar o devido tratamento dos
impactos ambientais.
 Opção correta. Parabéns! Em todos os casos a lei exige que o projeto básico deve
assegurar o devido tratamento dos impactos ambientais, independente de
dispensa de licenciamento prévio.
Sua resposta está correta.
Conforme a Lei Federal 8.666/93 o Projeto Básico é um conjunto de elementos necessários e su�cientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a de�nição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os
seguintes elementos, resultando no seguinte esquema:
A resposta correta é: O Projeto Básico deve sempre assegurar o devido tratamento dos impactos ambientais.
Em que fase do projeto deve ser assegurada a viabilidade do empreendimento?
Escolha uma opção:
a. Projeto Básico.
b. Estudos Técnicos Preliminares.  Opção correta. Parabéns! Conforme o inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93.
c. Projeto Executivo.
d. Anteprojeto.
Sua resposta está correta.
Conforme a Lei Federal 8.666/93, o Projeto Básico é elaborado baseado em estudos técnicos preliminares, assegurando o tratamento
dos impactos ambientais e a viabilidade técnica do empreendimento.
A resposta correta é: Estudos Técnicos Preliminares.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 7/26
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marque a resposta verdadeira quanto as licitações:
Escolha uma opção:
a. Em hipótese alguma não pode restringir a competitividade no processo licitatório.
b. A prestação de garantia para a comprovação da capacidade �nanceira das licitantes é limitada em 5% do valor estimado do
contrato.
c. É cláusula restritiva exigência de
Certidão de Acervo Técnico (CAT)
no nome das empresas.
 Opção correta. Parabéns! Segundo o CONFEA a Certidão de Acervo Técnico é o
instrumento que certi�ca, para os efeitos legais, as atividades registradas no Crea,
que constituem o acervo técnico do pro�ssional.
A capacidade técnico-pro�ssional de uma pessoa jurídica é representada pelo
conjunto dos acervos técnicos dos pro�ssionais integrantes de seu quadro técnico.
d. Para grandes empreendimentos faz-se necessário exigir, como condição de habilitação das empresas licitantes, que a visita
técnica seja realizada por um engenheiro, com CREA local.
Sua resposta está correta.
Segundo o autor Franklin Brasil Santos, em seu livro “Como Combater a Corrupção em Licitações”, a efetiva concorrência é condição
fundamental para que as licitações resultem em contratos e�cientes, garantindo, assim, o uso racional dos recursos públicos e
permitindo que a ação governamental possa ter máxima e�cácia com o montante de recursos disponíveis.
Entretanto, a busca por ampliar a concorrência está em constante con�ito com a busca por mitigação de riscos de contratar solução
ou fornecedor incapaz de atender as necessidades.
Neste sentido, relembrou muito bem que: “licitar é discriminar de forma legítima”.
A resposta correta é: É cláusula restritiva exigência de Certidão de Acervo Técnico (CAT) no nome das empresas.
São Tipologias de fraudes em licitações, EXCETO:
Escolha uma opção:
a. Parcelamento
da licitação.
 Opção correta. Parabéns! Conforme a Lei Federal 8.666/93, art. 23, inc. I § 1º as obras, serviços e
compras serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viável.
O que não pode ser feito é o fracionamento para fuga de modalidade.
b. Emergências indevidas para contratação por dispensa.
c. Elaboração de editais que restringem a competitividade.
d. Execução de certames sem a publicidade do edital.
Sua resposta está correta.
São várias as tipologias de fraudes em licitações, como:
Elaboração de editais restritivos;
Precariedade da Publicidade;Falhas no julgamento das propostas;
Contratação indireta indevida.
A resposta correta é: Parcelamento da licitação.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 8/26
Questão 11
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
A respeito dos regimes de execução previstos na legislação vigente, para obras e serviços de engenharia, avalie as assertivas e indique
a correta.
Escolha uma opção:
a. Na medição de um serviço de pintura, cujo contrato foi por empreitada por preço unitário, o �scal descontou todas as
aberturas da área a ser pintada, conforme critério de medição. Nesse caso, a �scalização mediu o serviço de forma adequada.
b. O risco do contratante em relação aos custos é maior no regime de empreitada por preço unitário do que no regime de
empreitada por preço global.
c. Na empreitada por
preço global, a
remuneração da
contratada é feita após
a execução das etapas
de�nidas no
cronograma físico-
�nanceiro. Desse modo,
são necessárias
aferições precisas das
quantidades
executadas.
 Opção incorreta! Releia o material de estudo. Conforme PROC IBR GER 011/2016 “A Equipe de
Auditoria deverá veri�car os seguintes aspectos, dependendo da situação fática: (...) no caso de
empreitada global, se as medições e pagamentos realizados basearam-se na conclusão total de
cada etapa ou parcela da obra prede�nida no cronograma físico-�nanceiro do empreendimento
e não em quantitativos executados de itens de serviços, que é o caso de empreitada por
preços unitários”. Desse modo, não são necessárias aferições precisas dos serviços executados,
mas sim a veri�cação das etapas executadas da obra. Do contrário, não haveria diferença entre
o regimento de execução de empreitada por preço global e de empreitada por preço unitário.
d. O regime de contratação de empreitada por preço unitário consiste na contratação de obra pública a partir projeto executivo
detalhado que contemple integralmente todas as etapas da obra, os serviços e as instalações necessárias; nesse contexto, as
medições são realizadas mensalmente em função do cronograma físico-�nanceiro constante do projeto e do contrato.
Sua resposta está incorreta.
A questão aborda as particularidades dos regimes de execução e da realização de auditorias nesse assunto. A leitura do PROC IBR GER
011/2016 (https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2016/06/PROC-IBR-GER-011-2016-Regimes-de-
execu%C3%A7%C3%A3o.pdf)  é fundamental para sua resolução e �xação.
A resposta correta é: Na medição de um serviço de pintura, cujo contrato foi por empreitada por preço unitário, o �scal descontou
todas as aberturas da área a ser pintada, conforme critério de medição. Nesse caso, a �scalização mediu o serviço de forma adequada.
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2016/06/PROC-IBR-GER-011-2016-Regimes-de-execu%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2016/06/PROC-IBR-GER-011-2016-Regimes-de-execu%C3%A7%C3%A3o.pdf
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 9/26
Questão 12
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 13
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A respeito dos regimes de execução previstos na legislação vigente, para obras e serviços de engenharia, avalie as assertivas e indique
a correta.
Escolha uma opção:
a. Para licitação de obras e serviços de engenharia, a
legislação prevê a contratação integrada como um
dos regimes a ser adotado preferencialmente.
 Opção correta. Parabéns! Conforme a Lei n.º 12.462/2011:
Art. 8º Na execução indireta de obras e serviços de engenharia,
são admitidos os seguintes regimes:
I - empreitada por preço unitário;
II - empreitada por preço global;
III - contratação por tarefa;
IV - empreitada integral; ou
V - contratação integrada.
§ 1º Nas licitações e contratações de obras e serviços de
engenharia serão adotados, preferencialmente, os regimes
discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste artigo"
b. A falta de orçamento detalhado anexo ao edital, inclusive para contratação integrada, fere o princípio da legalidade.
c. A empreitada por preço global é indicada quando o contratante não domina o escopo a ser contratado.
d. Ao se adotar o regime de contratação integrada, é permitida a realização da obra ou do serviço sem projeto executivo.
Sua resposta está correta.
A questão aborda as particularidades dos regimes de execução e da realização de auditorias nesse assunto. A leitura da Lei n.º
12.462/2011 é fundamental para sua resolução e �xação.
A resposta correta é: Para licitação de obras e serviços de engenharia, a legislação prevê a contratação integrada como um dos
regimes a ser adotado preferencialmente.
De acordo com a Orientação Técnica do IBRAOP - OT - IBR 004/2012 quais são os tipos de orçamentos de obras?
Escolha uma opção:
a. Estimativa de custo; Preliminar;
Detalhado ou analítico; Detalhado
ou analítico de�nitivo.
 Opção correta. Parabéns! O quadro 1 da OT - IBR 004/2012 apresenta esses tipos
de orçamentos, além de citar as fases em que são elaborados, a forma de cálculo
e a faixa de imprecisão.
b. Simpli�cado; Estimativa de custo; Preliminar; Detalhado ou analítico.
c. Estimativa de custo; Resumido; Detalhado ou analítico; Detalhado ou analítico de�nitivo.
d. Estimativa de custo; Preliminar; Exempli�cado; Detalhado ou analítico de�nitivo.
Sua resposta está correta.
O quadro 1 da Orientação Técnica do IBRAOP - OT - IBR 004/2012 apresenta os seguintes tipos de orçamento: estimativa de custo;
preliminar; detalhado ou analítico; detalhado ou analítico de�nitivo.
Além do mais, o citado quadro também cita as fases em que são elaborados, a forma de cálculo e a faixa de imprecisão.
Recomenda-se a leitura completa da OT - IBR 004/2012, a qual está disponível em:
<http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_IBR0042012.pdf>
A resposta correta é: Estimativa de custo; Preliminar; Detalhado ou analítico; Detalhado ou analítico de�nitivo.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm
http://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_IBR0042012.pdf
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 10/26
Questão 14
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 15
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
De acordo com a Lei n. 8.666/93 qual o tipo de orçamento é necessário para licitar uma obra pública?
Escolha uma opção:
a. Orçamento preliminar.
b. Orçamento
detalhado.
 Opção correta. Parabéns! A Lei nº 8.666/93 (art. 7 , § 2 , II) apresenta a seguinte redação: “As obras e os
serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários”.
c. Estimativa de custo.
d. Orçamento simpli�cado.
o o
Sua resposta está correta.
A Lei n. 8.666/93 apresenta uma série de quesitos necessários para a licitação de obras públicas, dentre esses, a obrigatoriedade de se
ter um orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
Tal citação pode ser observada no inciso II, § 2º, art. 7 da Lei n. 8.666/93.
Para compreender melhor esses requisitos mínimos recomenda-se a leitura da Seção III “Das Obras e Serviços) da citada lei, atentando-
se ao § 2º do art. 7 .
A resposta correta é: Orçamento detalhado.
o
o
De acordo com a Orientação Técnica do IBRAOP - OT - IBR 005/2012, em regra, para que a amostra do orçamento/contrato seja
representativa (curva ABC), qual deve ser seu percentual mínimo?
Escolha uma opção:
a. 40%.
b. 50%.
c. 60%.
d. 70%.  Opção correta. Parabéns! De acordo com o item 4.3.1 da IBRAOP - OT - IBR 005/2012 “Para maior consistência
da análise, a amostra avaliada deve ser representativa, recomendando-se correspondera, no mínimo, 70% do
preço �nal do contrato, salvo casos devidamente justi�cados”.
Sua resposta está correta.
De antemão, cabe registrar que a IBRAOP - OT - IBR 005/2012 é de leitura obrigatória quando se trata de sobrepreço e
superfaturamento de obras.
Durante a �scalização o auditor pode realizar a análise de todos os serviços inclusos no orçamento/contrato, no entanto, no caso de
obras esse trabalho pode ser extenso devido à grandes quantidades de itens inclusos.
Assim, para facilitar tal atividade pode-se realizar uma amostra representativa desse orçamento. Essa amostra é realizada através da
utilização da técnica de curva ABC.
De acordo com o item 4.3.1 da IBRAOP - OT - IBR 005/2012 “Para maior consistência da análise, a amostra avaliada deve ser
representativa, recomendando-se corresponder a, no mínimo, 70% do preço �nal do contrato, salvo casos devidamente justi�cados”.
A OT - IBR 005/2012 está disponível em:
<https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_-_IBR_005-2012.pdf>
A resposta correta é: 70%.
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_-_IBR_005-2012.pdf
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 11/26
Questão 16
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Em uma situação hipotética, um edital de licitação visa adquirir o PRODUTO A pelo preço unitário de R$ 50,00 a unidade. Em análise os
valores do edital, o auditor contatou que o preço paradigma desse produto era de R$ 40,00. Com base nesses relatos, qual deve ser a
conclusão do auditor? Marque a opção correta.
Escolha uma opção:
a. Débito de R$ 10,00 por unidade.
b. Superfaturamento de R$ 50,00 por unidade.
c. Superfaturamento de R$ 10,00 por unidade.
d. Sobrepreço
de R$ 10,00
por unidade.
 Opção correta. Parabéns! A análise foi realizada na fase de licitação, ou seja, não houve qualquer
fornecimento, muito menos, medição, faturamento e pagamento. Desse modo, de imediato, descarta-se
todas as opções relacionadas à superfaturamento e débito.
A situação hipotética apresenta um sobrepreço de R$ 10,00 por unidade, que é a diferença do preço
unitário do edital (R$ 50,00) e o preço paradigma (R$ 40,00).
Sua resposta está correta.
De antemão, cabe registrar que a IBRAOP - OT - IBR 005/2012 é de leitura obrigatória quando se trata de sobrepreço e
superfaturamento de obras.
A situação apresentada está citando uma licitação e não uma contratação, ou seja, ainda não houve contratação, medição ou
pagamento.
Assim, de imediato, é possível descartar as opções relacionadas à débito (restituição ao erário), pois não houve pagamento, e à
superfaturamento, pois não houve medição e recebimento do produto.
Dessa forma, a opção correta é a que apresenta um sobrepreço de R$ 10,00 por unidade, que é a diferença do preço unitário do edital
(R$ 50,00) e o preço paradigma (R$ 40,00).
A OT - IBR 005/2012 está disponível em: 
<https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_-_IBR_005-2012.pdf>
A resposta correta é: Sobrepreço de R$ 10,00 por unidade.
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_-_IBR_005-2012.pdf
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 12/26
Questão 17
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
De acordo com o Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, na elaboração de orçamentos de obras públicas, a utilização dos
sistemas SINAPI e SICRO é obrigatória/prioritária quando as obras forem custeadas por qual tipo/origem de recurso �nanceiro?
Escolha uma opção:
a. Municipal.
b. Estadual.
c. Da
União.
 Opção correta. Parabéns! O Decreto Federal nº 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboração do
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orçamentos da União.
d. Particular.
Sua resposta está correta.
O Decreto Federal nº 7.983/2013 deve ser de conhecimento e leitura obrigatória para a elaboração/�scalização de obras custeadas
com recursos federais, visto que ele “estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União”.
O capítulo II desse Decreto, com ênfase nos arts. 3º e 4º, apresenta que o custo global de referência de obras e serviços de engenharia
será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à
mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil – SINAPI, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, que devem-se orientar pelo Sistema de Custos
Referenciais de Obras – SICRO. Em ambos os casos, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam
ser considerados como de construção civil ou de infraestrutura de transportes.
Assim, a resposta correta é recursos da União.
Quando a obra for custeada com recursos estaduais e/ou municipais, independentemente da legislação que se esteja utilizando,
recomenda-se que o auditor veri�que junto ao tribunal de contas competente para a �scalização qual o sistema de custos deve ser
priorizado. Esta orientação é prudente e está alinhada com o art. 8º, § 6º da Lei nº 12.462/2011.
A resposta correta é: Da União.
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.983-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.983-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.983-2013?OpenDocument
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 13/26
Questão 18
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Para caracterizar a origem de preço dos insumos do SINAPI são utilizadas as siglas C, CR e AS. O que corresponde a sigla AS?
Escolha uma opção:
a. Corresponde a preço coletado pelo IBGE adotado para o mês de referência do Relatório.
b. Corresponde a preço obtido por meio do coe�ciente de representatividade do insumo (metodologia família homogênea de
insumos).
c. Corresponde a preço
atribuído com base no
preço do insumo para a
localidade de São
Paulo.
 Opção correta. Parabéns! De acordo com o livro “SINAPI -  METODOLOGIAS E CONCEITOS - 8ª
EDIÇÃO – 2020” a sigla “AS” corresponde a preço atribuído com base no preço do insumo para
a localidade de São Paulo (devido à impossibilidade de de�nição de preço para localidade em
função da insu�ciência de dados coletados).
d. Corresponde a preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade do Rio de Janeiro.
Sua resposta está correta.
O sistema SINAPI contempla uma grande quantidade de insumos, desse modo, não é possível atualizar mensalmente o preço de todos
eles para todas as capitais e para o DF, através do levantamento do efetivo preço de cada mercado local.
Para sanar/minimizar tal situação o sistema utiliza-se de alguns critérios técnicos. Com isso, para caracterizar a origem de preço dos
insumos são utilizadas as siglas C, CR e AS.
De acordo com o livro “SINAPI -  METODOLOGIAS E CONCEITOS - 8ª EDIÇÃO – 2020”:
C: Correspondente a preço coletado pelo IBGE adotado para o mês de referência do Relatório;
CR: Correspondente a preço obtido por meio do coe�ciente de representatividade do insumo (metodologia família homogênea de
insumos);
AS: Correspondente a preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo (devido à impossibilidade de
de�nição de preço para localidade em função da insu�ciência de dados coletados).
A resposta correta é: Corresponde a preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=4915614/26
Questão 19
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre as composições de custo do SICRO 2 é correto a�rmar que:
Escolha uma opção:
a. As composições de custos do SICRO 2 são classi�cadas como principais ou
auxiliares. As composições das atividades auxiliares não recebem o BDI (LDI), pois
serão inseridas nas composições principais. Sobre o custo unitário direto total
destas, já acrescidas, quando for o caso, das atividades auxiliares e/ou das
operações de transporte, é que irá incidir o BDI.
 Opção correta. Parabéns! O BDI só é
aplicado na composição principal que
irá para o orçamento, já acrescida de
todas as composições auxiliares que
a compõe.
b. O BDI (Budget Di�erence Income), que foi traduzido como “Boni�cações e Despesas Indiretas”, e que aparece nas composições
de custo do SICRO 2 como LDI (Lucro e despesas indiretas) é uma parcela do preço que deve ser acrescida a todas as
composições de custos, sejam elas principais ou auxiliares.  
c. Somente as composições principais podem receber composições auxiliares.
d. As composições de custo do SICRO 2, por serem referências nacionalmente aceitas e referenciadas em leis, não podem sofrer
alterações ou adaptações por parte dos orçamentistas, e devem ser utilizadas somente com os coe�cientes e preços
constantes na planilha apresentada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).
Sua resposta está correta.
A questão aborda as composições de custos do SICRO 2, no que se refere à classi�cação como principais e auxiliares, à inserção da
parcela de BDI e à possibilidade de alterações e adaptações.
A resposta correta é: As composições de custos do SICRO 2 são classi�cadas como principais ou auxiliares. As composições das
atividades auxiliares não recebem o BDI (LDI), pois serão inseridas nas composições principais. Sobre o custo unitário direto total
destas, já acrescidas, quando for o caso, das atividades auxiliares e/ou das operações de transporte, é que irá incidir o BDI.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 15/26
Questão 20
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Com relação às apropriações de custo das operações de transporte de materiais no SICRO 2, é correto a�rmar que:
Escolha uma opção:
a. Para o transporte comercial o SICRO 2 considera a aplicação de um fator de e�ciência de 90% e para o transporte local, em
função dos tempos de espera o fator de e�ciência é reduzido para 83%.
b. Nas operações de transporte comercial o SICRO 2 só considera, para efeito de custos, o percurso que o veículo faz carregado
até a obra. A operação de retorno (vazio) não é considerada.
c. Os custos unitários de transporte são medidos em km (quilômetros) porque dizem respeito, unicamente, à distância percorrida.
Levam também em consideração se a rodovia é ou não pavimentada e a in�uência de tráfego.
d. O transporte de materiais betuminosos é calculado de forma diferente dos demais
materiais, a partir de equações tarifárias divulgadas pelo DNIT, que são diferenciadas
entre si pela natureza do transporte em vias pavimentadas, com revestimento primário
ou em leito natural. As equações tarifárias não incluem o ICMS (Imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços) e o BDI, e devem ser atualizadas a partir de sua
data base pelo índice setorial de pavimentação para a data da proposta orçamentária.
 Opção correta. Parabéns! O
cálculo do valor do transporte
dos materiais betuminosos
tem sistema e critérios
diferenciados e especí�cos em
relação aos demais materiais.
Sua resposta está correta.
A questão aborda a lógica da formação de preços das operações de transporte local e comercial para a inserção nas composições de
custos.
A resposta correta é: O transporte de materiais betuminosos é calculado de forma diferente dos demais materiais, a partir de equações
tarifárias divulgadas pelo DNIT, que são diferenciadas entre si pela natureza do transporte em vias pavimentadas, com revestimento
primário ou em leito natural. As equações tarifárias não incluem o ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) e o BDI, e
devem ser atualizadas a partir de sua data base pelo índice setorial de pavimentação para a data da proposta orçamentária.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 16/26
Questão 21
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Uma das alterações introduzidas nas composições de custo pelo Novo Sicro em relação ao Sicro 2 diz respeito ao transporte dos
materiais. Sobre esse aspecto é correto a�rmar que:
Escolha uma opção:
a. As composições de preços do Novo Sicro introduziram os conceitos de
tempo �xo e momento de transporte em substituição aos componentes
transporte de matérias e transporte de materiais produzidos. No novo
formato esses itens passam a ter composições próprias que são inseridas
como composições auxiliares.
 Opção correta. Parabéns! O momento de
transporte e o tempo �xo são os
conceitos que alteraram a estrutura das
composições de transporte de materiais
no Novo Sicro.
b. As composições do SICRO são mistas. Tem parcelas de custo horário e parcelas de custo unitário. Os elementos introduzidos
de tempo �xo e momento de transporte são parcelas de custo horário.
c. O momento de transporte independe dos trajetos realizados, sendo função unicamente dos quantitativos de material
transportados.
d. Tempo �xo corresponde ao tempo médio que o equipamento leva para transportar o material da jazida até o canteiro de
obras.
Sua resposta está correta.
A questão aborda especi�camente uma das alterações introduzidas pelo Novo Sicro na metodologia de cálculo dos custos de
transporte.
A resposta correta é: As composições de preços do Novo Sicro introduziram os conceitos de tempo �xo e momento de transporte em
substituição aos componentes transporte de matérias e transporte de materiais produzidos. No novo formato esses itens passam a ter
composições próprias que são inseridas como composições auxiliares.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 17/26
Questão 22
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Com relação às alterações introduzidas pelo NOVO SICRO, é correto a�rmar que:
Escolha uma opção:
a. O NOVO SICRO introduziu a diferenciação entre composição de custos unitários de obras de construção rodoviária, de
restauração e de conservação.
b. Não houve alteração na metodologia de cálculo do custo horário dos equipamentos.
c. O NOVO SICRO passou a diferenciar os transportes local e comercial em função da redução do rendimento nas atividades de
transporte local devidas às interferências.
d. O NOVO SICRO orientou a metodologia para de�nição dos custos de
referência para aquisição e transporte de materiais asfálticos por 3
componentes: nos preços médios disponibilizados pela ANP, no binômio
“Aquisição +transporte” e em 3 origens diferentes e com maior
proximidade da obra. Para CAP e ADP as 3 origens a ser consideradas são
as re�narias ou, na sua ausência, as capitais dos estados e para as
emulsões e asfaltos modi�cados as origens são as 3 bases de produção
mais próximas da obra.
 Opção correta. Parabéns! A metodologia para
de�nição dos custos de aquisição e
transporte de materiais asfálticos baseada
nos preços médios, no binômio “Aquisição +
Transporte” e nas 3 origens é uma alteração
introduzida pelo Novo Sicro e, como tal,
atende ao que pede o enunciado da questão.
Sua resposta está correta.
A questão aborda as alterações que o NOVO SICRO trouxe em relação ao SICRO 2.
A resposta correta é: O NOVO SICRO orientou a metodologia para de�nição dos custos de referência para aquisição e transporte de
materiais asfálticos por 3 componentes: nos preços médios disponibilizados pela ANP, no binômio “Aquisição +transporte” e em 3
origens diferentes e com maiorproximidade da obra. Para CAP e ADP as 3 origens a ser consideradas são as re�narias ou, na sua
ausência, as capitais dos estados e para as emulsões e asfaltos modi�cados as origens são as 3 bases de produção mais próximas da
obra.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 18/26
Questão 23
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Considere a situação hipotética:
A empresa contratada para executar as obras apresentou o boletim de medição. O �scal da obra realizou a conferência e identi�cou que
foram consideradas algumas quantidades de serviços que ainda não estavam concluídas. Veri�cou, ainda, que alguns dos serviços
estavam atrasados em relação ao cronograma previsto, porém, considerou esse atraso normal, motivo pelo qual entendeu desnecessário
quaisquer registros ou providências. Assim, questionou a empresa apenas em relação às quantidades medidas. A referida empresa, por sua
vez, alegou que o órgão público tem por praxe atrasar os pagamentos. Dessa forma, entendeu pertinente efetuar a medição de serviços
que prevê concluir até a data do efetivo pagamento.
Diante desse contexto, assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. O �scal não pode ser responsabilizado pelas quantidades constantes nas medições, pois estas são de responsabilidades de
quem elabora o boletim, que nesse caso foi a empresa contratada.
b. O �scal não precisa tomar nenhuma providência ou realizar registros sobre o atraso da obra, tendo em vista que não pode ser
responsabilizado por eventuais atrasos na execução do objeto.
c. O �scal poderá vir a
ser responsabilizado se
�zer o ateste da
medição sem efetuar
glosas ou determinar a
correção das
quantidades medidas
antecipadas.
 Opção correta. Parabéns!  No caso hipotético, o �scal deveria atestar apenas os serviços já
executados, não sendo correto aprovar serviços ainda não executados ou não concluídos,
mesmo quando a administração estiver atrasando os pagamentos. Também deveria registrar
por escrito o atraso identi�cado e adotar providências que lhe cabem para colocar a obra em
dia com o cronograma previsto. Tanto a medição de serviços ainda não adotados das
providências para evitar/corrigir os atrasos identi�cados podem ensejar sua responsabilização.
d. Nesse caso, o �scal não poderia ser responsabilizado por ter atestado a medição de serviços ainda não concluídos, pois o
órgão público vem dando causa a essa prática de antecipar a medição de serviços, devido aos atrasos no pagamento das
medições.
Sua resposta está correta.
A Lei 8.666/93 é genérica ao tratar da �scalização dos contratos, pois deixa de abordar com maiores detalhes as atividades que devem
se executadas e a divisão de atribuições entre os responsáveis pelo acompanhamento e pela �scalização dos contratos. O �scal é
responsável, principalmente, por exigir a correta execução do contrato. O gestor coordena as atividades relacionadas à �scalização e é
responsável pelos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos
para sua formalização. Por sua vez, cabe ao �scal administrativo veri�car as obrigações previdenciárias, �scais e trabalhistas, bem como
acompanhar as providências tempestivas adotadas nos casos de inadimplemento.
A resposta correta é: O �scal poderá vir a ser responsabilizado se �zer o ateste da medição sem efetuar glosas ou determinar a
correção das quantidades medidas antecipadas.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 19/26
Questão 24
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 25
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre a �scalização de contratos, assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. Em obras complexas e de
grande vulto a contratação
de empresa para supervisão
e acompanhamento da
execução da obra PE
recomendada e alguns casos
obrigatória.
 Opção correta. Parabéns! Em obras de grande vulto é recomendável que seja realizada a
contratação de empresa de consultoria para a supervisão e acompanhamento da
execução da obra, para acompanhar a �scalização pelo órgão público. A sua ausência pode
inclusive, a depender do caso concreto, ensejar a responsabilização solidária dos gestores
por falhas que decorram de fragilidades na �scalização (Acórdão 1.113/2017,
2.325/2015, 1.989/2013, todos do Plenário).
b. Caso o órgão justi�que, não existe problema de que os servidores designados para a �scalização da obra sejam os mesmos
que �zeram parte da comissão de licitação.
c. Durante a execução de obras de saneamento o �scal da obra atestou serviços não realizados e outros desnecessários. Em
razão de justi�cativa alegou falta de estrutura e excesso de atribuições. Nesse caso, o �scal, mesmo não registrando essas
condições adversas para a �scalização não pode ser responsabilizado.
d. Desde que prevista no edital, no contrato e tendo a anuência da Administração a sub-rogação do contrato é possível.
Sua resposta está correta.
O papel do �scal em obras e serviços de engenharia é extremamente relevante. Além do conhecimento técnico, o bom entendimento
de legislação e jurisprudência pode fazer a diferença para a boa e regular execução do objeto.
A resposta correta é: Em obras complexas e de grande vulto a contratação de empresa para supervisão e acompanhamento da
execução da obra PE recomendada e alguns casos obrigatória.
São modalidade de superfaturamento, segundo IBRAOP, EXCETO:
Escolha uma opção:
a. Superfaturamento por quantidade.
b. Superfaturamento por qualidade.
c. Superfaturamento por
alteração na metodologia
executiva.
 Opção correta. Parabéns! Esta metodologia de superfaturamento não é abordada na OT
do IBRAOP sendo apresentada como modalidade no manual do TCU.
d. Superfaturamento por preços.
Sua resposta está correta.
As modalidades de superfaturamentos levantadas em auditorias de obras e serviços de auditoria, geralmente, são apresentadas nas
tipologias apresentadas pela Orientação Técnica do IBRAOP IBR 005/2012 ou através do Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do
TCU.
A resposta correta é: Superfaturamento por alteração na metodologia executiva.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 20/26
Questão 26
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 27
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
São metodologias de apropriação do débito, EXCETO:
Escolha uma opção:
a. Débito por medição.
b. Débito por imputação do valor
total contratado devido a
impossibilidade de
quanti�cação.
 Opção correta. Parabéns! Segundo o Roteiro de Auditoria do TCU são metodologias de
apropriação do débito: apuração do débito por medição; apuração do débito por fator
multiplicativo; ou apuração do débito por estimativa.
c. Débito por estimativa.
d. Débito por fator multiplicativo.
Sua resposta está correta.
Segundo o Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU, existem diferentes formas de se dividir o superfaturamento ao longo da
execução do contrato, resultando em diferentes valores de débito atualizado, que são elas: (i) distribuição do débito feita por medição;
(ii) débito obtido pela multiplicação do fator multiplicativo; (iii) apuração das parcelas de débito por estimativa.
A resposta correta é: Débito por imputação do valor total contratado devido a impossibilidade de quanti�cação.
Com relação a jogo de planilha, escolha a alternativa INCORRETA:
Escolha uma opção:
a. Jogo de planilha só ocorre quando tem aditivo.
b. Ocorre quando se acrescentam quantitativos de itens que estão acima dos de mercado (sobrepreço).
c. Ocorre quando o edital inclui critérios
de aceitabilidade de preços unitários.
 Opção correta. Parabéns!  Quando no edital está previsto os Critérios de
Aceitabilidade de Preços Unitários (CAPU), evita-se a ocorrência de sobrepreço.
d. Ocorrequando se suprimem quantitativos de itens que apresentam preços muito abaixo do referencial (inexequíveis).
Sua resposta está correta.
O jogo de planilha ensejará o desequilíbrio econômico-�nanceiro do contrato em desfavor da Administração ocasionado por mudanças
de quantitativos ou condições originais (aditivos) durante a execução da obra.
A resposta correta é: Ocorre quando o edital inclui critérios de aceitabilidade de preços unitários.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 21/26
Questão 28
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 29
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Com relação à revisão/recomposição contratual, assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. Visa manter o equilíbrio econômico-�nanceiro em decorrência da perda in�acionária.
b. Visa o ajuste decorrente de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências
incalculáveis que modi�caram a equação econômico-�nanceira do contrato.
 Opção correta. Parabéns!
Con�gura-se a álea
extraordinária.
c. Visa atender os pleitos dos sindicatos quando das convenções coletivas, para concessão dos dissídios coletivos, reajustando a
data-base da categoria.
d. Visa a manutenção do equilíbrio econômico-�nanceiro do contrato em função de eventos ordinários pelos quais a contratada
possui responsabilidade e que in�uenciam diretamente no desequilíbrio da equação econômico-�nanceiro.
Sua resposta está correta.
A Revisão Contratual con�gura-se na manutenção do equilíbrio econômico-�nanceiro do contrato em função de eventos
extraordinários pelos quais a contratada não possui responsabilidade e que in�uenciam diretamente no desequilíbrio da equação
econômico-�nanceiro.
A resposta correta é: Visa o ajuste decorrente de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis que modi�caram
a equação econômico-�nanceira do contrato.
A respeito do planejamento de auditorias de obras e serviços de engenharia, avalie as assertivas e indique a correta.
Escolha uma opção:
a. A fase de planejamento
compreende, dentre outras
atividades, a elaboração das
questões a serem
investigadas e os
procedimentos envolvidos.
 Opção correta. Parabéns! Conforme Manual de Auditoria de Obras Públicas e Serviços de
Engenharia do Ibraop, �. 30, é na fase de planejamento que se fará a elaboração do
projeto (ou programa) de �scalização, que conterá descrição sucinta do objeto analisado,
objetivos do trabalho, questões a serem investigadas, procedimentos a serem
desenvolvidos e resultados esperados com a realização da auditoria.
b. Os papéis de trabalho, questionários e roteiros de entrevista são elaborados na fase de execução da auditoria.
c. As ações de inspeção física e trabalho de campo dispensam planejamento prévio e podem ser realizadas tão somente durante
a fase de execução.
d. Os papéis de trabalho elaborados durante a fase de planejamento não podem ser alterados durante a fase de execução e
relatoria.
Sua resposta está correta.
A questão aborda as atividades concernentes à etapa de planejamento de uma auditoria. A leitura do Manual de Auditoria de Obras
Públicas e Serviços de Engenharia do Ibraop (https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-
de-Eng.pdf), �s. 25 a 35, é fundamental para sua resolução e �xação.
A resposta correta é: A fase de planejamento compreende, dentre outras atividades, a elaboração das questões a serem investigadas e
os procedimentos envolvidos.
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 22/26
Questão 30
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A respeito da execução de auditorias de obras e serviços de engenharia, avalie as assertivas e indique a correta.
Escolha uma opção:
a. Na �nalização da etapa de execução, o
auditor deve procurar obter todas as
informações para a elaboração da
matriz de responsabilização.
 Opção correta. Parabéns! Conforme Manual de Auditoria de Obras Públicas e
Serviços de Engenharia do Ibraop, �. 36, a �nalização do trabalho de auditoria
deve envolver a obtenção de todas as informações para a elaboração da
matriz de responsabilização.
b. Os auditores de�nem o objeto da auditoria durante a fase de execução, com o objetivo de explorar suas peculiaridades e
levantar riscos.
c. De modo a otimizar a realização do trabalho de auditoria, a análise documental será realizada apenas após a inspeção física.
d. Só devem ser registrados nos papéis de trabalho os procedimentos que resultarem em apontamentos no Relatório de
�scalização.
Sua resposta está correta.
A questão aborda as atividades concernentes à etapa de execução de uma auditoria. A leitura do Manual de Auditoria de Obras
Públicas e Serviços de Engenharia do Ibraop (https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-
de-Eng.pdf), �s. 25 a 35, é fundamental para sua resolução e �xação.
A resposta correta é: Na �nalização da etapa de execução, o auditor deve procurar obter todas as informações para a elaboração da
matriz de responsabilização.
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Aud-de-Obras-e-Serv-de-Eng.pdf
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 23/26
Questão 31
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Segundo as NBASP’s, são partes integrantes das auditorias de Conformidade:
Escolha uma opção:
a. Planejamento,
Execução e Relatório.
 Opção correta. Parabéns! Segundo a NBASP’s são partes integrantes das auditorias de
Conformidade o Planejamento, a Execução e o Relatório.
b. Relatório, Cálculo do Dano e o Devido Processo Legal.
c. Relatório, Nexo de Causalidade, Cálculo do Dano e o Devido Processo Legal.
d. Planejamento, Execução, Monitoramento e Ações Corretivas.
Sua resposta está correta.
Conforme NBASP’s são partes integrantes das Auditorias de Conformidade:
A resposta correta é: Planejamento, Execução e Relatório.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 24/26
Questão 32
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
São princípios fundamentais para a elaboração de relatórios, segundo as ISSAI’s:
Escolha uma opção:
a. Parcialidade e Ceticismo.
b. Elaborar um relatório baseado
nas conclusões alcançáveis.
 Opção correta. Parabéns! Segundo a NBASP’s são partes integrantes das auditorias
de Conformidade o Planejamento, a Execução e o Relatório.
c. Apresentação de papeis de trabalho com a quanti�cação do dano.
d. Formalidade e Discricionariedade.
Sua resposta está correta.
Segundo as ISSAI’s a auditoria é um processo cumulativo e iterativo, baseados em princípios fundamentais para sua condução.
Alguns destes princípios estão intimamente relacionados ao processo da auditoria, conforme exposto:
A resposta correta é: Elaborar um relatório baseado nas conclusões alcançáveis.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 25/26
Questão 33
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Para enfrentamento dos argumentos dos responsáveis relativo aos itens incluídos por termo aditivo, no que diz respeito ao momento
em que se cristaliza a equação econômico-�nanceira do contrato, é correto a�rmar que:
Escolha uma opção:
a. A proposta apresentada, com sua data base �xada, se
consagra como equação econômico-�nanceira da relação
contratual no momento de sua aceitação pela
Administração. Sendo assim, salvo particularidade queo
justi�que, o serviço incluído por aditivo deve ter o preço
retroagido à data base da proposta, e atualizado pelos
mesmos critérios que orientaram a atualização do restante
dos itens originalmente contratados.
 Opção correta. Parabéns! Conforme ensina Marçal Justen
Filho: “A equação econômico-�nanceira delineia-se a partir
da elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se
�rma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita
a proposta pela Administração, está consagrada a equação
econômico-�nanceira dela constante. A partir de então essa
equação está protegida e assegurada pelo Direito”.
b. A proposta apresentada se consagra como equação econômico-�nanceira da relação contratual no momento da assinatura do
contrato. Sendo assim, salvo particularidade que o justi�que, o serviço incluído por aditivo deve ter o preço retroagido à data
da assinatura do contrato, e atualizado pelo índice de reajuste do mesmo.
c. Os itens novos incluídos no contrato por termo aditivo deverão, sempre, ser inseridos na planilha com o preço de mercado na
data de sua inclusão.
d. O material ou serviço incluído por aditivo deve ter o preço da data da planilha de medição que mediu algum quantitativo seu
pela primeira vez na obra.
Sua resposta está correta.
A questão aborda o entendimento majoritário da jurisprudência sobre a de�nição do momento em que a proposta de preços que foi
concebida a partir da elaboração do ato convocatório se converte em base para a equação econômico-�nanceira da relação contratual.
A resposta correta é: A proposta apresentada, com sua data base �xada, se consagra como equação econômico-�nanceira da relação
contratual no momento de sua aceitação pela Administração. Sendo assim, salvo particularidade que o justi�que, o serviço incluído por
aditivo deve ter o preço retroagido à data base da proposta, e atualizado pelos mesmos critérios que orientaram a atualização do
restante dos itens originalmente contratados.
04/03/2024, 01:27 Atividade Avaliativa: Revisão da tentativa
https://mooc41.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2266984&cmid=49156 26/26
Questão 34
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
No que diz respeito à Instrução do Processo, avalie os itens abaixo e aponte a assertiva correta:
Escolha uma opção:
a. Por ser um trabalho de complexidade técnica o apontamento de obras e serviços de engenharia deve ser feito em linguagem
essencialmente técnica, destinado a leitura apenas por colegas de pro�ssão.
b. Depois que o auditor aponta uma falha na licitação, contratação ou execução de uma obra pública, e sugere que o responsável
seja penalizado, ninguém mais pode propor o afastamento do apontamento até o momento da decisão de mérito.
c. A instrução do processo é o momento em que o auditor inclui o apontamento no relatório de auditoria.
d. Na fase de instrução do processo é oferecido aos responsáveis a
opção de apresentar esclarecimentos que poderão complementar os
elementos necessários ao trabalho do instrutor do processo. O
posicionamento dele quanto à manutenção ou não do apontamento
tem como base a avaliação das evidências e do embasamento
apresentados pelo auditor e, em havendo esclarecimentos do(s)
responsável(eis), da sua contraposição com a argumentação por
este(s) apresentada. 
 Opção correta. Parabéns! A instrução do
processo é a fase onde é avaliada a consistência
do apontamento e são sopesados os
argumentos do auditor com as justi�cativas
apresentadas pelo Gestor, para a de�nição da
sua manutenção ou retirada, total ou parcial, do
processo que vai para apreciação do Relator.
Sua resposta está correta.
A questão aborda a lógica da instrução processual no que diz respeito ao caminho que o apontamento feito pelo auditor faz até chegar
à fase de decisão �nal de mérito.
A resposta correta é: Na fase de instrução do processo é oferecido aos responsáveis a opção de apresentar esclarecimentos que
poderão complementar os elementos necessários ao trabalho do instrutor do processo. O posicionamento dele quanto à manutenção
ou não do apontamento tem como base a avaliação das evidências e do embasamento apresentados pelo auditor e, em havendo
esclarecimentos do(s) responsável(eis), da sua contraposição com a argumentação por este(s) apresentada.