Questões de contratos

Prévia do material em texto

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
1 - Nos contratos administrativos, o poder de alteração unilateral:
 	 
a) É ilimitado para a Administração.
b) É prerrogativa, tanto da Administração como do particular contratado.
c) É limitado pela variação do interesse público e equilíbrio econômico-financeiro do contrato, no caso de acréscimo de reforma de edifício, até o limite máximo de 50%.
d) É limitado somente para o contratado.
 	 
2 - A prerrogativa que tem a Administração, de retomar o objeto do contrato quando a sua paralisação possa ocasionar prejuízos ao andamento do serviço público essencial, fundamenta-se no princípio:
 	 
a) Da auto-tutela.
b) Da supremacia do interesse público.
c) Da continuidade do serviço público.
d) Da eficiência.
 	 
3 - Ato de autoridade, não diretamente relacionado com o contrato, mas que sobre ele repercute, caracteriza:
a) Fato da Administração
b) Fato do Príncipe.
c) Responsabilidade contratual da Administração.
d) Responsabilidade subjetiva da Administração.
 	 
4 - Pela Teoria da Imprevisão, são requisitos para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, exceto:
 	 
a) Ser o fato estranho à vontade das partes.
b) Ser o fato causa de desequilíbrio muito grande no contrato.
c) Ser o fato inevitável.
d) Ser o fato previsível quando à sua ocorrência ou conseqüências.
 	 
5 - São espécies de rescisão do Contrato Administrativo, previstas na Lei 8666/93:
 	 
a) Rescisão amigável e judicial.
b) Rescisão amigável e unilateral da Administração.
c) Rescisão judicial e unilateral da Administração.
d) Rescisão amigável (resiliação), judicial e unilateral da Administração.
 	 
6 - Com relação aos chamados “Fatos da Administração”, assinale a alternativa correta:
 	 
a) Não têm relação direta com o contrato.
b) Ocorrendo fato da administração que cause desequilíbrio econômico-financeiro, o contratado não terá direito de sua recomposição.
c) O fato da administração compreende qualquer conduta da Administração que, como parte contratual, torne impossível a execução do contrato.
d) Diante da ocorrência do fato da administração, ocorrendo a suspensão do contrato pelo contratado, este suportará as sanções administrativas decorrentes da suspensão
 	 
7 – Assinale a alternativa que não apresenta uma característica do contrato administrativo.
a) presença da Administração Pública como Poder Público. 
b) finalidade pública.
c) natureza intuito personae.
d) imutabilidade.
 	 
8 – _________________ é o contrato administrativo que tem por objeto a mão-de-obra para pequenos trabalhos, mediante pagamento por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Qual alternativa preenche corretamente a lacuna?
a) Fornecimento
b) Empreitada
c) Tarefa
d) Administração Interessada
 	 
9 – A dissolução de um contrato por mútuo consentimento das partes denomina-se
a) resilição.
b) anulação.
c) rescisão
d) revogação. 
 	 
10 – Vinte meses após o recebimento definitivo de uma obra realizada em um órgão público, parte da estrutura do prédio construído apresentou problemas estruturais, tendo sido detectado vício construtivo, não resultante dos detalhamentos constantes dos projetos. Tendo em conta os ditames de licitações e contratos
previstos, indique a alternativa correta.
a) A Administração e a empresa deverão dividir o prejuízo.
b) Apesar do recebimento definitivo, a contratada deverá responsabilizar-se pelo ocorrido.
c) A Administração deverá, de pronto, realizar nova licitação para sanar as pendências.
d) Face a ter recebido definitivamente o objeto, a Administração deverá arcar com o prejuízo. 	 
11 – É o contrato administrativo pelo qual o particular assume o dever de realizar obra pública por sua conta em risco, com remuneração previamente ajustada, preço fixo abrangendo o total da obra.
a) Concessão de Obra Pública
b) Concessão de Uso
c) Terceirização
d) Empreitada
 	 
12 – Qual a alternativa que não apresenta uma característica do contrato administrativo?
a) vinculado
b) formal
c) oneroso
d) comutativo 
e) discricionário
13 – Classifique as afirmativas em (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta, no que tange a contratos administrativos.
I- o fato de a administração ser parte de um contrato significa obrigatoriamente que esse contrato seja administrativo, de direito público.
II- os contratos administrativos concluem-se para o funcionamento do serviço público, estão submetidos a regime de direito público e são informados por princípios do direito público.
III- o contrato administrativo tem como característica a reciprocidade de compensação.
a) I, II e III são falsas.
b) somente I e II são verdadeiras.
c) somente II e III são verdadeiras.
d) somente a III é verdadeira. 
	 
14 – A inexecução total ou parcial do contrato dá, à Administração, a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa. Sobre este tema, verifique, dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta informação correta.
a) Não é permitida aplicação de advertência.
b) A Declaração de Inidoneidade tem duração máxima de um ano.
c) Multas podem ser aplicadas juntamente com as demais penalidades.
d) A Lei 8666/93 prevê suspensão de contratar com a Administração por dez anos. 
 	 
15 - Se for exigida uma garantia nas contratações de obras, serviços e compras, a lei permite:
 	 
a) ao contratado fazer a opção por uma das garantias previstas em lei (caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia).
b) à administração impor a garantia que entender conveniente.
c) que o limite da garantia exceda a 20% do valor do contrato.
d) que a garantia seja liberada ou restituída, na hipótese de contratação de obra, quando 50% desta estiver executada.
 	 
16 - Em relação à rescisão dos contratos administrativos, observe:
I - O atraso do pagamento superior a 60 dias permite sua rescisão.
II - Apenas a inexecução total do contrato possibilita a sua rescisão.
III - Em nenhuma hipótese a administração pode rescindir unilateralmente os contratos.
IV – Pode o contrato ter prazo indeterminado.
Pode-se afirmar que: 	 
a) todas as afirmações estão corretas.
b) todas as afirmações estão incorretas.
c) apenas a afirmação I está correta.
d) apenas as afirmações I e II estão corretas.
 	 
17 - Não é considerada cláusula exorbitante típica do contrato administrativo:
 	 
a) Plena adoção da cláusula da exceção do contrato não cumprido.
b) Retomada do objeto por ato da administração.
c) Anulação do contrato, por ilegalidade, pela própria Administração.
d) Alteração unilateral do contrato pelo Poder Público.
 	 
18 - Não é característica do contrato administrativo:
 	 
a) presença de cláusulas exorbitantes.
b) finalidade pública.
c) liberdade de forma.
d) natureza de contrato de adesão.
 	 
19 - O contrato administrativo:
 	 
a) admite rescisão unilateral por parte do particular.
b) não admite rescisão unilateral de nenhuma das partes.
c) não admite resiliação
d) admite rescisão unilateral por parte da Administração, na hipótese de existir interesse público.
 	 
20 - Permite-se a rescisão do contrato administrativo na seguinte hipótese:
 	 
a) atraso superior a 60 (sessenta dias) dos pagamentos devidos pela Administração Pública.
b) Atraso de 90 dias, podendo obter a rescisão judicial cabendo indenização, porém se o atraso for devido a guerra ou ordem interna, terá o contratado que esperar, ou pela não liberação pela Administração Pública do local para execução da obra, no prazo contratual.
c) a paralisação da obra, serviço ou fornecimento, em razão de justa causa e independente de comunicação à Administração.
d) a suspensão da execução, mediante ordem escrita e fundamentada da Administração, por prazo superior a 90 (noventa) dias.
21 - É traço característico do contrato administrativo, que o diferencia do contrato privado da Administração:
 	 
a) Obrigatoriedade da forma escrita.
b) Finalidade Pública.
c) Autorização legislativa.
d) Existênciade cláusulas exorbitantes.
 	 
22 - São características dos contratos administrativos, em que a Administração é parte sob regime jurídico público do direito comum, EXCETO:
 	 
a) Obediência à forma prescrita em lei.
b) Presença de cláusulas exorbitantes.
c) Natureza "intuitu personae".
d) Contrato bilateral.
 	 
23 - Nos contratos de obras, serviços e compras, é facultado à Administração exigir garantia do contratado, e esta pode abranger as modalidades abaixo, EXCETO:
 	 
a) Seguro-garantia.
b) Carta empréstimo.
c) Fiança bancária.
d) Caução em dinheiro ou títulos.
 	 
24 - São causas de rescisão unilateral do contrato, pela Administração Pública, EXCETO:
 	 
a) Fato da Administração.
b) Inadimplemento com culpa.
c) Razões de interesse público.
d) Inadimplemento sem culpa.
e) caso fortuito ou força maior
 	 
25 - A prerrogativa da Administração, de rever e corrigir os próprios atos, consagrada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, é chamada de:
 	 
a) Presunção de legitimidade.
b) Coercibilidade.
c) Auto-tutela.
d) Legalidde.
26 – É permitido a rescisão pela administração publica, exceto:
a) paralisação da obra
b) falecimento do contrato
c) fusão do contratado com outra empresa vedada no edital
d) cumprimento do contrato
27- Assinale com verdadeiro o falso:
( ) Tanto a administração quanto o contratado pode reincidir unilateralmente por atos de ilegalidade, o contratado está condicionado ao poder judiciário
( ) O contrato só pode ser alterado com prévia concordância, porém a administração pública não tem competência para alterar o contrato
( ) O contrato não apresenta como característica o devido processo legal
a) V – V – V
b) V – V – F 
c) F – F – V
d) V – F – V 
28- É o contrato administrativo para pequenas compras e pronto pagamento, valor igual ou menor que 5% da modalidade de licitação convite.
a) Terceirização
b) Verbal
c) Convênio
d) Gestão
29 – Não constitui uma modalidade de contrato administrativo:
a) Concessão de Obra Pública
b) Concessão de Uso
c) Administração empreitada
d) Terceirização
e) Convênio
30 – É o contrato administrativo pelo qual a administração Pública adquire bens moveis e semoventes para que a administração possa realizar serviços de diversas naturezas, como materiais para limpeza.
a) Fornecimento
b) Concessão de Uso
c) Terceirização
d) Convênio
31) O contrato pode sofrer prorrogação, exceto por:
a) se previsto no plano plurianual
b) serviços contínuos e fornecimento de remédios e comidas até o limite de sessenta meses
c) aluguel de equipamentos
d) serviços de agropecuária
e) utilização de programas de informática até quarenta e oito meses
32 – Correlacione e assinale a correta:
1 – Presença da administração como poder público
2 – Finalidade pública
3 – Obediência a forma prescrita em lei
4 – Procedimento legal
5 – Contrato de adesão
6 – Natureza intuite personae
7 – Mutabilidade
8 – Cláusulas exorbitantes
( ) Diz a respeito do fato do príncipe, fato da administração e teoria da imprevisão
( ) Não seleciona a proposta mais vantajosa, como também, a empresa que oferece aptidão técnica e financeira
( ) Apenas uma das partes estabelece as cláusulas do contrato e a outra aceita
( ) Medidas como autorização legislativa, avaliação, motivação e autorização pela autoridade competente
( ) Terá o exercício do poder a que chamamos de cláusulas exorbitantes
( ) Precisa trazer utilidade para todos, principio da supremacia do interesse publico
( ) Obedecer à todas as formalidades
( ) Confere a administração publica poderes que não seriam possíveis nos contratos de regime jurídico de direito privado
a) 6 – 7 – 5 – 8 – 1 – 2 – 3 – 5
b) 7 – 6 – 5 – 4 – 8 – 2 – 3 – 1
c) 7 – 6 – 5 – 4 – 1 – 2 – 3 – 8 
d) 6 – 7 – 5 – 4 – 1 – 3 – 2 – 8
33 – Não faz parte das cláusulas exorbitantes:
a) fiscalização
b) aplicação de penalidades
c) alteração discricionária
d) exigência de garantia
e) retomada do objeto
34 – É o contrato administrativo pelo qual a administração usa como ajuste, estabelece determinadas metas a serem alcançadas pela entidade em troca de algum benefício outorgado pelo poder público.
a) Gestão
b) Concessão de Uso
c) Terceirização
d) Convênio
35 – É o contrato administrativo pelo qual a administração Pública faculta a terceiros a utilização privativa de bem público, para que a exerça, conforme a sua destinação
a) Concessão de Obra Pública
b) Concessão de Uso
c) Terceirização
d) Convênio
36 – Assinale a alternativa que contém situações em que, ressalvados os casos especificados na legislação, são exigidas licitações para a realização de contratos com a Administração.
a) Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
b) Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.
c) Contratos de obras, serviços, compras e alienações, bem como para concessão e a permissão de serviços públicos.
d) Contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização.
37 – Analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo acerca das definições básicas de um contrato administrativo. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) Alienação é toda aquisição remunerada de bens, para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
( ) Contratante é a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração Pública.
( ) Serviço é toda atividade destinada a obter utilidade de interesse para a administração, tais como: demolição, conserto, instalação, manutenção.
( ) Compra é toda transferência de domínio de bens a terceiros.
a) V-V-F-V
b) V-F-V-F
c) F-F-V-F
d) F-V-F-V
38 – Os contratos celebrados pela administração compreendem, quanto ao regime jurídico, duas modalidades.
a) contrato de finalidade e contrato administrativo
b) contrato de interesse e contrato de direito privado
c) contrato de competência e contrato de procedimento
d) contrato de direito privado e contratos administrativos
39 – A inexecução total ou parcial de um contrato enseja à administração pública a aplicação das seguintes penalidades, de acordo com a Lei 8666/93, exceto
a) multa, podendo ser aplicada com outra advertência.
b) cancelamento do CNPJ da empresa
c) advertência.
d) suspensão temporária de participação em licitação não superior a dois anos.
e) declaração de idoneidade, cabendo pedido de reconsideração.
40 – Na declaração de idoneidade pode entrar com o recurso de pedido de reconsideração em até dez dias, e as demais penalidades?
a) pedido de reconsideração, cinco dias contados do recebimento 
b) revisão, três dias contados do recebimento
c) representação, dois dias úteis
d) nenhuma 
41 – Os contratos administrativos típicos diferenciam-se dos contratos privados, dentre outras características, pela:
a) finalidade pública como seu pressuposto.
b) presença de pessoas jurídicas como contratantes. 
c) natureza do objeto.
d) imposição de cláusulas exorbitantes.
e) presença do Poder Público como parte contratante
42) “O procedimento licitatório, que antecede o contrato, visa, não só a proposta mais vantajosa, como também, a empresa que oferece aptidão técnica e financeira.”
diz respeito a qual característica do contrato:
a) Clausulas exorbitantes
b) Procedimento legal
c) Finalidade pública
d) Natureza intuite personae 
43) “Apenas uma das partes estabelece as cláusulas do contrato e a outra aceita.”
diz respeito a qual característica do contrato:
a) Clausulas exorbitantes
b) Contrato de adesão
c) Finalidade pública
d) Natureza intuite personae 
44) “O contrato precisa trazer uma utilidade coletiva, ou seja, para todos.”
diz respeito a qual característica docontrato:
a) Clausulas exorbitantes
b) Procedimento legal
c) Finalidade pública
d) Natureza intuite personae 
45) “Compreende medidas como autorização legislativa, avaliação, motivação e autorização pela autoridade competente.”
diz respeito a qual característica do contrato:
a) Clausulas exorbitantes
b) Procedimento legal
c) Finalidade pública
d) Obediência à forma prescrita em lei 
46) “Execução do contrato do inicio ao fim, a lei exige que o representante da Administração registre em livro apropriado as ocorrências relacionadas com a ocorrência do projeto.”
diz respeito a Cláusula Exorbitante:
a) Fiscalização
b) Alteração unilateral
c) Aplicação de penalidades
d) Exigência de garantia
47) “Representa o término das obrigações entre as partes, a Administração perde o interesse por razões do interesse público, caso fortuito ou força maior.”
diz respeito a Cláusula Exorbitante:
a) Rescisão unilateral
b) Alteração unilateral
c) Aplicação de penalidades
d) Exigência de garantia
48) “Quando haver ilegalidade ou ilegitimidade será o contrato anulado, o contratado só é indenizado se não participar da ilegalidade.”
diz respeito a Cláusula Exorbitante:
a) Fiscalização
b) Alteração unilateral
c) Aplicação de penalidades
d) Anulação
49) “Quando uma parte muda e a outra é obrigada a aceitar, alteração qualitativa para melhor adequação técnica aos seus objetivos ou alteração quantitativa de seu objeto.”
diz respeito a Cláusula Exorbitante:
a) Fiscalização
b) Alteração unilateral
c) Aplicação de penalidades
d) Exigência de garantia
50) “Inexecução total ou parcial do contrato dá à Administração prerrogativas para aplicar sanções de natureza administrativa.”
diz respeito a Cláusula Exorbitante:
a) Fiscalização
b) Alteração unilateral
c) Aplicação de penalidades
d) Exigência de garantia
51) Assinale a alternativa que não constitui uma modalidade de garantia dos contratos administrativos:
a) Caução em dinheiro;
b) Empréstimo;
c) Fiança-bancária;
d) Cheque-seguro;
e) Seguro-garantia;
52) São razões para rescisão unilateralmente pela administração, exceto:
a) inadimplemento sem e com culpa
b) razões do interesse público
c) caso fortuito ou força maior
d) cumprimento do contrato
e) descumprimento do contrato
53) A sanção de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo:
a) de dois anos
b) não superior a dois anos
c) não inferior a dois anos
d) de cinco anos
54) É o contrato administrativo que na execução da obra pública o particular assume a responsabilidade pela construção, sendo remunerado através de tarifas cobradas pela utilização do bem. 
a) Concessão de Obra Pública
b) Concessão de Uso
c) Terceirização
d) Fornecimento
55) É o contrato administrativo pelo qual a Administração pública delega a outrem (particular) a execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta em risco, assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço.
a) Concessão de Serviço Público
b) Concessão de Uso
c) Terceirização
d) Fornecimento
56) É o contrato administrativo que faz a contratação, por determinada empresa (o tomador de serviço), do trabalho de terceiros para o desempenho de atividade-meio. Ela pode assumir diferentes formas, como empreitada, locação de serviços, fornecimentos etc.
a) Concessão de Serviço Público
b) Concessão de Uso
c) Terceirização
d) Fornecimento
57) É o contrato administrativo em que a Administração confere ao particular a execução remunerada de serviço público ou de obra pública, ou lhe cede o uso do bem público ou de obra pública, para que o explore pelo prazo e nas condições regulamentais e contratuais. E sempre será feita através de licitação na modalidade concorrência
a) Concessão
b) Convênio
c) Terceirização
d) Fornecimento
58) Não constitui uma modalidade de contrato, mas é uma forma de ajuste entre poder público e entidades públicas ou privadas para realização de objetivos incomum, mediante mútua colaboração.
a) Concessão de Obra Pública
b) Convênio
c) Terceirização
d) Fornecimento
59) A rescisão unilateral do contrato de concessão por motivo de inadimplemento contratual é denominado(a):
a) inválido
b) contraposto
c) ilegal
d) caducidade
60) É o contrato administrativo em que Administração defere a terceiro a incumbência de orientar e superintender a execução da obra ou serviço, mediante pagamento de importância proporcional ao seu custo total, ou seja, recebe um percentual sobe o custo total da obra ou serviço e não suporta os riscos.
a) Concessão de Uso
b) Administração Contratada
c) Terceirização
d) Fornecimento
61) Não é modalidade de contrato por um dos instrumentos de que o poder público se utiliza para associar-se com outra entidade pública ou entidade privada:
a) Contrato de gestão
b) Convênio
c) Consórcio Administrativo
d) Terceirização
62) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) A rescisão unilateral vai ocorrer quando a administração pública por motivo de ilegalidade, inadimplemento contratual por parte do contratado ou, em razão de interesse público.
( ) Será extinto o contrato, por inadimplemento do contratante, toda vez que ocorrer descumprimento das cláusulas contratuais ou de letra de lei e esta preveja como penalidade a ser aplicada.
( ) O contrato pode ter prazo indeterminado.
a) V – F – V 
b) F – F – V 
c) V – V – F 
d) F – V – F
63) Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas questões abaixo, considerando o tema “contratos administrativos” e, a seguir, marque a alternativa com a sequência correta.
( ) Consórcio administrativo é o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas jurídicas públicas da mesma natureza e mesmo nível de governo ou entre entidades da administração indireta para a consecução de objetivos comuns. 
( ) Fornecimento é o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública adquire bens móveis e semoventes necessários à execução de obras ou serviços. 
( ) Convênio é a forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração. 
a) F – F – V 
b) V – V – F 
c) F – V – V
d) V – V – V 
64) Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
a) concessão
b) obra pública
c) serviço
d) trabalho
65) Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação e etc.
a) concessão
b) obra pública
c) serviço
d) trabalho
66) Toda ______ implica a transferência de poderes da Administração para o particular, com vistas à execução de serviço público.
a) concessão
b) obra pública
c) serviço
d) trabalho
67) O conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, diz respeito a modalidade de contrato:
a) empreitada
b) concessão de uso
c) serviços de publicidade
d) fornecimento
68) Quando a Administração comete ao particular a execução da obra ou serviço, para que a execute por sua conta e risco, mediante remuneração prefixada, diz respeito a modalidade de contrato:
a) empreitada
b) concessão de uso
c) serviços de publicidade
d) fornecimento
69) É o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas jurídicas públicas da mesma natureza e mesmo nível de governo ou entre entidades da administração indireta para a consecução de objetivos comuns, diz respeito a modalidade de contrato:a) empreitada
b) concessão de uso
c) consórcio administrativo
d) fornecimento
70) Assinale a alternativa incorreta a respeito dos contratos administrativos:
a) Se o contrato for omisso quanto a data de encerramento ou se o próprio contrato o prevê sem data determinada, o contrato, ou o artigo que o prevê é ilegal
b) o término do contrato pode sofrer prorrogações
c) a Administração Pública representa os particulares nos contratos administrativos
d) o contrato administrativo precisa trazer uma utilidade para a coletividade
71) O término do contato pode ser prorrogado em alguns casos, exceto:
a) concessão do direito de dirigir
b) se estiver previsto no plano plurianual
c) contratos que estabelecem serviços contínuos
d) ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática (até 48 meses)
72) Para que o contrato seja válido, é necessário obedecer formalidades estabelecidas na lei, exceto:
a) no caso do contrato verbal será nulo, cabendo uma exceção, apenas quando o contrato é para pequenas compras de pronto pagamento para o valor de 5% da modalidade concorrência (R$ 4.000,00).
b) é obrigado a publicação em diário oficial do resumo do instrumento do contrato
c) o contrato só será celebrado se houver disponibilidade de recursos orçamentários no exercício financeiro correspondente
d) deverá ser por escrito e podendo ser verbal em apenas uma exceção
73) A caracteristica Procedimento legal dos contratos administrativos lista diversas obrigações a serem cumpridas para que tenha validade, caso não cumpra acarretará o vicio do contrato, exceto:
a) compreendendo medidas como autorização legislativa
b) não precisa ser publicado para o conhecimento de todos
c) avaliação e motivação
d) autorização pela autoridade competente
e) indicação de recursos orçamentários e licitação
74) Assinale a resposta incorreta a respeito dos contratos:
a) os particulares que participarem das licitações e consequemente vencerem não poderão fazer alterações nos contratos administrativos
b) a aceitação do contrato ocorre depois de sua assinatura
c) o licitante que vencer a licitação tem que ser o mesmo que assina e executa o contrato, proíbido a sub-contratação
d) a sub-contratação consiste na contratação de ma empresa por parte do licitante vencedor, para cumprir total ou parcialmente em seu lugar
e) se o contrato versar sobre serviços técnicos e especializados, a sub-contratação é vedada e a sub-contratação sem previsão no contrato e edital, pode acarretar a recisão do contrato
75) A respeito dos contratos, a sub-contratação, só ocorre se prevista em três situações, exceto:
a) se admitida no edital
b) se admitida no contrato
c) se o particular impor
d) se permitida pela Administração Pública
76) A respeito da mutabilidade do contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) Fato do principe, que seria um ato de autoridade, não diretamente relacionado com o contrato, mas que repercute indiretamente sobre ele;
b) Força maior são eventos da natureza, como terremotos ou enchentes
c) Caso fortuito corresponde a eventos acarretados pelo homem, como guerra.
d) Teoria da imprevisão diz que quando ocorrer a mutabilidade, as clausulas dos contratos não precisarão ser refeitas para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
e) Fato da administração é entendido como toda conduta ou comportamento desta que torne impossível, para o co-contrantante particular, a execução do contrato
77) Assinale a alternativa incorreta a respeito da clausula exorbitante da exigência de garantia:
a) é a maneira antecipadamente do contratado dar para a Administração uma forma de suprir qualquer prejuízo que cause a Administração em virtude da má execução do contrato.
b) sendo um ato vinculado, sua cobrança não está a critério da autoridade
c) a garantia não excederá 5% do valor do contrato, pode o valor chegar até 10%, é devolvida após a execução do contrato
d) em caso de recisão contratual, por ato atribuído ao contratado, a administração pode reter a garantiar para ressarcir-se dos prejuízos e dos valores de multas e indenizações
e) trata-se de medida auto-executoria, que independe de recurso ao Poder Judiciário
78) Assinale a alternativa incorreta a respeito das alterações dos contratos:
a) a Administração tem ampla liberdade de alteração do contrato, ela é ilimitada a algumas formas
b) no contrato administrativo também ocorre alterações bilaterais
c) se a Administração tem direito de alterar o contrato unilateral, ela também tem o dever de restabelecer a diferença financeira
d) não existe alteração unilateral do valor cobrado, ou seja, das clausulas economico financeira
79) Assinale a alternativa incorreta a respeito da rescisão unilateral:
a) é o término das obrigações entre as partes
b) pode a Administração impor ao particular a rescição do contrato durante o periodo de sua execução, sem recorrer ao Poder Judiciário
c) no caso de inadimplemento com ou sem culpa do contratado, a Administração pode aplicar várias medidas disciplinares
d) já nos casos de rescisão por interesse público e casos fortuitos e força maior, é o próprio particular que precisa ressarcir a Administração com os prejuízos inesperados
80) É a prerrogativa da Administração Pública de garantir a fiel execução do contrato, exige que o representante da Administração registre em livro apropriado as ocorrências relacionadas a execução do contrato.
Diz respeito a clausula exorbitante denominado(a):
a) aplicação de penalidades
b) fiscalização
c) retomada do objeto
d) exigência de garantia
81) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) Para a Administração Pública aplicar penalidades, ela deve conter autorização do Poder Judiciário.
( ) A suspensão de participar em contratos e licitações não pode ser inferior a dois anos
( ) A declaração de inidoeneidade só pode ser aplicada pelo Ministro do Estado por dois anos, nem mais nem menos
( ) Quem for declarado como inidoeneidade, só poderá requerer sua habilitação quando a penalidade completar dois anos e ressarcir os prejuízos que derem a causa da aplicação de penalidade
a) F – F – V – V
b) V – V – V – F
c) V – F – V – V
d) F – V – F – F
82) Assinale a alternativa incorreta:
a) No caso de declaração de inidoeneidade, cabe pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a pena, no prazo de 15 dias úteis da intimação do ato
b) o contratado não é obrigado a aceitar a penalidade ou até mesmo o período de sua duração
c) advertência, multa e suspensão temporária cabem recurso no prazo de cinco dias úteis a contar da intimação do ato, dirigido à autoridade superior, por intermédio daquele que aplicou a pena
d) o prazo de cinco dias úteis para reconsiderar sua decisão ou no mesmo prazo fazer subir o recurso à autoridade competente
83) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) Para a Administração Pública anular um contrato, ela deve conter autorização do Poder Judiciário ou seu órgão superior.
( ) A ilegalidade do contrato cria obrigação de indenizações ao contratado
( ) O contratado será indenizado pelo que já tiver executado até a data da anulação do contrato, tal indenização só ocorrerá se o contratado não tiver participado da ilegalidade
a) V – V – F
b) F – F – V
c) V – F – V
d) F – V – V
84) Segundo a clausula exorbitante __________, toda vez que houver a recisão do contrato administrativo e este tiver como objeto a prestação do serviço essencial a coletividade, a Administração poderá se apropriar temporariamente dos equipamentos, materiais e funcionários do contratado e executar sob sua direção o contrato, até sua conclusão, tendo como base o principio _____________.
a) fiscalização / legalidade
b) retomada do objeto / continuidade do serviço público
c) aplicação de penalidades / hierarquia
d) exigência de garantia / finalidade pública
85) Assinale a alternativa incorreta a respeito da clausula exorbitante de restrições ao uso da exceptio non adimpleti contractus:
a) se um não cumprirsua obrigação, não pode exigir que o outro cumpra
b) caso ocorra atraso por mais de 90 dias pela Administração decorrentes de pagamentos, obras, serviços ou fornecimento, o contratado pode suspender a execução do contrato ou obter rescisão judicial ou amigável do contrato
c) caso o atraso mesmo que por mais de 90 dias, seja ocorrido pelos motivos de ordem interna ou guerra, o contratado deverá suportar o atraso dando continuidade a execução do contrato
d) se o contratado conseguir a rescisão por este motivo, não terá direito a ressarcimento
86) É a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a lei, quando houver, adicionalmente tarifa cobrada aos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado:
a) concessão patrocinada
b) concessão administrativa
c) consórcio administrativo
d) serviços de publicidade
87) É precidido de licitação, conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento e a destribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens e serviços.
a) concessão patrocinada
b) concessão administrativa
c) consórcio administrativo
d) serviços de publicidade
88) Prestação de serviços de que a Administração Pública seja usuária direta ou indireta ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.
a) concessão patrocinada
b) concessão administrativa
c) consórcio administrativo
d) serviços de publicidade
89) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) Os riscos das obras públicas são suportados pelo empreiteiro e concessionário, mas não pelo administrador.
90) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) Mesmo o convênio não sendo uma modalidade de contrato, ela exige o processo licitatório.
91) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) A concessão sempre será feita por licitação na modalidade convite.
92) A rescisão unilateral da concessão, antes do prazo estabelecido, é conhecido doutrinamente sob o nome de:
a) caducidade
b) amigável
c) encampação
d) ilegalidade
93) A rescisão unilateral da concessão por motivo de inadimplemento contratual é denominada:
a) caducidade
b) amigável
c) encampação
d) ilegalidade
94) Nas alternativas seguintes aparecem fases dos convênios, o qual é uma modalidade de fomento, celebrados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública, exceto em:
a) ajuste
b) execução
c) proposição
d) prestação de contas
e) celebração
95) Em qual fase do convênio faz-se necessária a identificação da(s) área(s) mais carente(s), para estabelecer uma escala de prioridades?
a) execução 
b) celebração 
c) proposição
d) formalização
96) A retomada do objeto pode acontecer em dois casos:
a) Como medida acautelatória e imediatamente após a rescisão unilateral do contrato administrativo
b) Como medida de segurança e para apuração de irregularidades na execução do contrato
c) Como medida de continuidade e retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração
d) Como imediata garantia contratual e como medida acautelatória
97) A retomada do objeto tem como base o princípio:
a) Supremacia do interesse publico
b) Eficiência
c) Continuidade do serviço publico 
d) Indisponibilidade do interesse público
98) Qual das alternativas a baixo a administração pública responde solidariamente sobre inadimplência do contrato?
a) encargos trabalhistas
b) encargos fiscais
c) encargos econômicos
d) encargos previdenciários
99) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) Se a adm inadimplente por mais de 90 dias o particular pode escolher suspender o contrato ou obter a rescisão unilateral ou amigável.
( ) A recisão unilateral só pode ser feita pela administração publica, sendo prerrogativa exclusiva, nunca pelo contratado.
( ) O Contratado tem que recorrer ao poder judiciário ou até mesmo ir na adm pedir pra rescindir o contrato.
a) V – V – V
b) V – F – V
c) V – F – F
d) F – F – V
100) Nos contratos administrativos, a imposição, pela Administração Pública, de prazos rigorosos ao contraente, bem como a inaplicabilidade da exceptio non adimpleti contractus contra a
Administração, são consequências do seguinte princípio, inerente ao regime jurídico dos serviços públicos:
a) igualdade dos usuários.
b) generalidade.
c) mutabilidade do regime jurídico.
d) continuidade do serviço público.
101) O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído pela Lei 8.666/93, confere à Administração, em relação a eles, as seguintes prerrogativas, EXCETO:
a) Modifica-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitados os direitos do contratado.
b) Fiscalizar-lhes a execução.
c) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
d) Rescindi-los sempre por via judicial.
102) O contrato administrativo pelo qual a Administração delega ao particular a execução remunerada de serviço ou de obra pública ou
lhe cede o uso de um bem público, para que o explore por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais, é denominado contrato de
a) fornecimento.
b) concessão.
c) empreitada ou parceria.
d) gerenciamento ou consórcio.
103) Só se classifica um contrato firmado pela Administração Pública com particulares como sendo um contrato administrativo quando
estiverem presentes as denominadas cláusulas exorbitantes. Essa afirmação é:
a) falsa, pois a Administração não pode agir arbitrariamente durante o contrato;
b) falsa, pois a Administração não pode agir discricionariamente durante o contrato;
c) verdadeira, pois a Administração tem o poder de impor sua vontade sem qualquer limite;
d) falsa, pois a Administração pode substituir o contratado a qualquer tempo;
e) verdadeira, pois a Administração tem uma posição preponderante no contrato.
104) A ação ou omissão do Poder Público que, incidindo direta e especificamente sobre o contrato, retarda ou impede sua execução, como por exemplo, quando a Administração deixa de entregar o local da obra ou serviço, denomina-se
a) estado de perigo.
b) fato do príncipe.
c) caso fortuito.
d) força maior.
e) fato da Administração.
105) Quanto aos contratos administrativos, é correto afirmar que
a) a celebração de contrato verbal é vedada pela lei, sendo nula e não produzindo efeitos.
b) a rescisão contratual se dá privativamente pela via administrativa.
c) é vedado o contrato com prazo de duração indeterminado.
d) a declaração de nulidade do contrato não opera retroativamente para desconstituir os efeitos jurídicos já produzidos.
e) a nulidade exonera a administração do dever de indenizar o contratante pelo que este houver executado.
106) É facultado a administração, nos contratos administrativos, proceder com os seguintes atos, EXCETO:
a) Rescindi-los unilateralmente.
b) Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público.
c) Fiscalizar-lhes a execução.
d) Descumprir disposições do edital.
e) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
107) Para os fins da Lei nº 8.666/93, a todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que
haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada, dá-se o nome de:
a) contrato.
b) ato administrativo.
c) projeto executório.
d) fato administrativo.
e) procedimento licitatório.
108) Em função da sua característica principal, consubstanciada na participação da Administração com supremacia de poder, os contratos administrativos são dotados de certas peculiaridades, as quais constituem as chamadas cláusulas
a) de retrocessão.
b) de validade.
c) exorbitantes.
d) de horizontalidade
e) indiretas.
109) Em matéria de contrato administrativo é INCORRETO afirmar que,
a) em face de sua natureza, ele deve observar, emtudo, o regime jurídico das leis civis, objeto do direito privado.
b) faz parte dele a presença das denominadas cláusulas exorbitantes.
c) seu objeto pode ser, dentre outros, o uso de bem público ou a prestação de serviços públicos.
d) em razão de suas peculiaridades, deve ser celebrado com os particulares, que poderá ser pessoa física ou jurídica.
e) diante de sua substância, deve ser rigorosamente observada equação
110) No decorrer da execução de contrato de obra pública, quando a contratada, sem nenhuma causa justificadora, dá ensejo a diversos atrasos na execução do cronograma definido, deverá a Administração
a) rescindir unilateralmente o contrato.
b) rescindir amigavelmente o contrato.
c) revogar o contrato.
d) anular o contrato.
e) rever o contrato.
111) Súmula 473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
É certo que a Administração Pública, dentre outras situações,
a) está sujeita à fiscalização administrativa de seus atos, sendo-lhe vedada a revogação de seus atos discricionários.
b) tem o dever de velar pela execução da lei, facultada a anulação dos atos ilegais que praticar.
c) sujeita-se ao controle jurisdicional de sua atuação, mas não ao controle legislativo de seus atos.
d) não pode descumprir a lei a pretexto de sua inconstitucionalidade, mas pode atuar, em qualquer situação, contra legem ou praeter legem.
e) deve anular os atos ilegais que praticar e pode revogar seus atos discricionários inconvenientes ou inoportunos.
112) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) Se o contrato versar sobre serviços técnicos e especializados, a sub-contratação é vedada.
113) Qual autoridade pode aplicar a penalidade da declaração de inidoneidade nos contratados administrativos?
a) Presidente da República;
b) Juiz competente;
c) Ministro do Estado;
d) Desembargadores;
114) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) A ilegalidade do contrato não cria a obrigação de qualquer tipo de indenização.
115) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) O convênio por ser uma modalidade de fomento, não se exije licitação.
116) Assinale verdadeiro ou falso:
( ) Na concessão, o estado continua sendo titular do serviço e deverá ser sempre feita por licitação, na modalidade concorrência.
117) Correlacione a respeito da concessão:
	E – Encampação
	( ) a rescisão unilateral por motivo de inadimplemento contratual.
	C – Caducidade
	( ) a rescisão unilateral antes do prazo estabelecido.
	A – Anulação
	( ) Invalidação por ilegalidade ou ilegitimidade.
a) E – C – A
b) E – A – C
c) C – E – A
d) C – A – E
118) Nos contratos administrativos, podem correr, entre outras situações:
I. supressões dos serviços e compras;
II. acréscimo no caso particular de reforma de edifício.
Respeitados os limites de até
a) 15% e 30%
b) 20% e 40%
c) 25% e 50%
d) 50% e 20%
119) As cláusulas do contrato administrativo que abrigam disposições inadmissíveis ou incomuns no Direito Privado, consubstanciam:
a) exceção de contrato não cumprido
b) cláusulas exorbitantes
c) a teoria da imprevisão
d) a recomposição de preços
e) variação de quantidades
120) A extinção de um contrato administrativo por iniciativa da Administração, no caso de descumprimento de suas cláusulas pelo particular, é denominada
a) rescisão amigável.
b) disolução
c) encampação
d) rescisão administrativa
121) Ressalvadas as hipóteses de pequenas compras e pronto pagamento, o contrato verbal com a Administração Pública
a) pode ser feito sem que for alegado, urgência;
b) só será declarado nulo, se causar prejuízo ao erário;
c) respeitando o valor de 5% da modalidade concorrência;
d) tem que respeitar o valor de até quatro mil reais;
e) não poderá ser feito de forma alguma;
122) Todos os contratos para os quais a lei exige licitação são firmados intuitu personae, ou seja, em razão de condições pessoais do contratado, apuradas no procedimento da licitação.
Para que o contratado possa sub-contratar, é necessário:
a) que haja previsão em lei;
b) que haja previsão no edital;
c) que haja previsão no edital, no contrato e permissão da Administração;
d) que haja previsão na lei, no edital e no contrato;
123) Assinale a alternativa incorreta:
a) Contrato da Administração tem como contratante a Administração Pública e não produz efeito jurídico.
b) Contrato da Administração faz com que tanto a Administração Pública como o particular estejam numa mesma condição de igualdade.
c) O contrato administrativo tem como característica a alteração unilateral.
d) apesar da licitação utilizar o regime direito privado, o contrato da administração utiliza o regime de direito público e são informados por princípios do direito público.
124) É possível a alteração unilateral do contrato administrativo pela administração, quando
a) conveniente a substuição da garantia de execução;
b) houver modificação do projeto, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
c) necessária a modificação da forma de pagamento, em decorrência de circustâncias posteriores à contratação;
d) se pretender antecipar o pagamento ao contratado, antes do término da execução do serviço ou obra;
125) São motivos para rescisão do contrato pela Administração Pública, exceto:
a) A inexecução total ou parcial do contrato;
b) O atraso justificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
c) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
d) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
e) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
126) São motivos para rescisão do contrato pela Administração Pública, exceto:
a) a mudança do objeto pela Administração Pública;
b) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
c) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;
e) a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;
127) São motivos para rescisão do contrato pela Administração Pública, exceto:
a) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
b) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
c) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
d) a alteração do objeto;
e) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
128) Qualquer conduta ou comportamento da Administração que, agindo como parte contratual, torne impossível a execução do contrato ou provoque desequilíbrio econômico, é definido
como um
a) ato unilateral.
b) fato do príncipe.
c) ato administrativo.
d) fato da administração. 
129) Existem determinadas cláusulas que não seriam comuns ou seriam caracterizadas como ilícitas em contrato celebrado entre particulares, por conferirem vantagens a uma das partes contratantes em detrimento da outra. A Administração, nessa situação, coloca-se em posição de supremacia sobre o contratado
(particular). A assertiva estabelece que estão presentes, em favor da Administração, as chamadas cláusulasa) públicas.
b) exorbitantes.
c) regimentais.
d) extraordinárias.
Gabarito:
C
C
B
D
D
C
D
C
A
B
D
A
C
C
A
B
C
C
D
B
D
D
B
A
C
D
B
B
C
A
D
C
C
A
B
C
C
D
B
A
D
D
B
C
B
A
A
D
B
C
B
D
B
A
A
C
A
B
D
B
B
C
D
B
C
A
C
A
D
C
A
A
B
B
C
D
B
A
D
B
A
A
C
B
D
A
D
B
V
F
F
C
A
A
C
A
C
D
A
C
D
C
E
E
C
D
A
C
A
A
E
V
C
V
V
V
C
C
C
D
D
C
A
B
B
A
D
D
B