Baixe o app para aproveitar ainda mais
Leia os materiais offline, sem usar a internet. Além de vários outros recursos!
AV, BDQ 1 A 10 planejamento e controle de obras
Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original
PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 1a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A1_200802225139_V1 24/03/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente. gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento que cuida dos problemas financeiros da empresa. gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração. gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários. O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários. gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas prioritários da alta administração. Respondido em 24/03/2020 19:16:53 2a Questão Em um projeto de uma edificação, qual documento define, com precisão, as dimensões dos elementos estruturais? Planta de formas. Memória de Cálculo. Planta de arquitetura. Licença de instalação do canteiro. Planta de locação das fundações. Respondido em 24/03/2020 19:09:33 Explicação: O projeto de forma é importante por fornecer dados que constituem um conjunto de elementos representativos da estrutura, além de demonstrar posicionamento de peças (pilar, viga, laje) e as suas cargas até que esta atinja a resistência prescrita em projeto. 3a Questão Uma obra foi orçada em R$250.000,00 (custo total). Na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Calcular o preço de venda. R$302,007,54 R$270.000,00 R$287.500,00 R$294.117,65 R$267.500,00 Respondido em 24/03/2020 19:19:25 Explicação: PV = 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂/(1 −𝑖%) 4a Questão O CUB (Custo Unitário Básico) foi criado, inicialmente, para servir como parâmetro na determinação dos custos dos imóvei e foi ao longo dos anos, conquistando o caráter de indicador de custo setorial. A lei que permitiu a criação do CUB foi: Lei 4320/1964 Lei 4591/1964 Nenhuma das alternativas apresentadas Lei 13587/2018 Lei 8666/1993 Respondido em 24/03/2020 19:20:13 Explicação: O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. 5a Questão Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a priorização do custo utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento. indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores. utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais. pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores. Respondido em 24/03/2020 19:20:44 6a Questão No processo de licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666 - Art. 7º, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando atendidas as exigências estabelecidas nesta legislação. Com relação ao projeto básico é correto afirmar que: I - Deve ser aprovado pela autoridade competente II - Estar disponível somente para comissão de licitação III - Não incluir memoriais descritivos IV - Constar todos os projetos complementares I, III e IV I, II e IV II, III e IV I e IV Somente o item I Respondido em 24/03/2020 19:21:41 Explicação: A lei n/ 8666 estabele que: "As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório." O memorial descritivo é item pertinente ao projeto básico. 7a Questão São tipos de licitação, para efeito de julgamento das propostas, exceto: técnica e preço menor preço maior lance ou oferta concorrência melhor técnica Respondido em 24/03/2020 19:22:52 Explicação: concorrencia 8a Questão Pode-se afirmar que o instrumento indispensável para identicar a responsabilidade técnica pelas obras ou pelos serviços prestados por profissionais ou empresas está correto na alternativa: ART - Anotação de Responsabilidade Técnica Acervo Técnico (CREA) CUB - Custo Unitário Básico RAPA - Requerimento de Aprovação de Projeto Arquitetônico, CREA - Conselho Regional Respondido em 24/03/2020 19:23:35 Explicação: Trata-se de um documento do CREA, por meio do qual o prossional ¿ engenheiro civil ou arquiteto ¿ assume a responsabilidade pelos projetos e pela execução da obra. 1a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A1_200802225139_V2 24/03/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão Sobre as regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da Administração pública federal para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da união, entende-se por custo global de referência o Valor resultante da multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência. Valor unitário para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado Valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia. Detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida. Valor total da remuneração a ser paga pela Administração pública ao contratado e previsto no ato de celebração do contrato para realização de obra ou serviço de engenharia. Respondido em 24/03/2020 19:33:24 Explicação: A lei nº 8666 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 2a Questão Em qual das opções abaixo encontram-se apenas os encargos sociais trabalhistas básicos e obrigatórios: FGTS, salário educação e Previdência social Previdência Social, Férias e FGTS Previdência Social, 13º salário e Férias 13º salário, Férias e salário educação 13º salário, INSS e FGTS Respondido em 24/03/2020 19:25:42 Explicação: Os encargos são itens legais e incidem diretamente no planejamento finaceiro do projeto. 3a Questão Para a determinação da taxa do BDI, benefícios e despesas indiretas, para o orçamento de obras, não se deve incluir: A administração central O percentual de impostos incidentes O seguro A margem de incerteza A manutenção do canteiro de obras Respondido em 24/03/2020 19:34:33 Explicação: O decreto DEC 7.983/2013 (DECRETO DO EXECUTIVO) 08/04/2013, estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. O BDI favorece o profssional a compor o preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc). 4a Questão Os itens que compõem a despesa direta em um orçamento de referência relativo à construção de um edifício público incluem madeira, aditivo plastificante e impostos como o ISS. despesas com impostos e com concessionárias da sede da empresa construtora. cimento Portland, areia e barras de aço utilizadas na construção do canteiro da obra. salário do engenheiro responsável pela obra e da equipe de compras centralizadas da empresa. cimento Portland, passagens e diárias do diretor comercial da empresa. Respondido em 24/03/2020 19:36:12 Explicação: A organização deve de forma antecipada avaliar os custos estabelecidos no orçamento da obra 5a Questão O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa: NBR ISO 9001:2008 NBR 16633 Lei N° 4320/1964 Lei nº 4.591/1964 NBR 12721:2005 Respondido em 24/03/2020 19:37:14 Explicação: O CUB - Custo Unitário Básico é um instrumento utilizado pelo setor da construção civil. 6a Questão Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, deverão ser publicados com antecedência. O prazo mínimo, em dias, até o recebimento das propostas da modalidade de licitação concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço é 60 75 30 90 45 Respondido em 24/03/2020 19:37:43 Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 7a Questão Determinado ente público necessita instalar, em específica região do município, identificada em pesquisa encomendada para tanto, uma unidade destinada ao serviço médico ambulatorial, para atendimento da população. Considerando o tipo de serviço que será prestado no local, foram elencadas condições e características físicas do imóvel necessário para a instalação da referida unidade, que também precisa ser de grandes dimensões. Localizado um imóvel, pertencente a particular, que bem se adequaria à instalação do serviço médico ambulatorial, o ente público deverá realizar prévio procedimento de licitação para a contratação da locação do imóvel, uma vez que o bem pertence a particular. deverá realizar procedimento de licitação, ainda que o resultado do certame enseje a alteração da localização do imóvel onde será instalado o serviço. deverá promover a contratação direta da locação somente se o valor não exceder a R$ 8.000,00 (oito mil reais). poderá promover a contratação direta da locação, mediante prévio procedimento para dispensa do certame, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado. poderá promover a contratação direta da locação, mediante procedimento para posterior ratificação da inexigibilidade do certame. Respondido em 24/03/2020 19:39:18 Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 8a Questão Com relação a Lei nº 8666 da seção de Definições, leia o texto a abaixo: Tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Assinale a opção correta: Licitante Contratado Comissão Licitatória Preposto Stakeholders Respondido em 24/03/2020 19:40:07 Explicação: Consta na Seção II - Das Definições, Art. 6º XVI: Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 1a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A1_200802225139_V3 26/03/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, deverão ser publicados com antecedência. O prazo mínimo, em dias, até o recebimento das propostas da modalidade de licitação concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço é 45 60 75 90 30 Respondido em 26/03/2020 09:51:39 Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 2a Questão Pode-se considerar que um contrato é uma convenção descrita como um acordo que se faz entre partes interessadas sob determinadas condições. Em se tratando de contrato administrativo que concerne a obra ou aos serviços de engenharia, é correto afirmar: em caso de alteração unilateral de contrato, é dispensado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. é facultado ao contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% do valor do contrato. alteração contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro é admitida em caso de fato do príncipe. não são admitidas alterações qualitativas no objeto do contrato. o órgão contratante pode, unilateralmente, promover, por aditamento, supressões acima de 50% do valor do contrato, em caso de reforma de edifício. Respondido em 26/03/2020 09:53:38 Explicação: A eventual necessidade de ajustes nas cláusulas contratauais tornam-se decisivas para a continuidade do empreendimento quando da análise conjunta com o contratante. 3a Questão A falta de racionalização, observada em grande número de obras, é normalmente contextualizada como a separação entre o projeto e a execução. Com o passar do tempo, os construtores ficaram mais distanciados das atividades de projeto e os projetistas ficaram mais longe da execução dos sistemas por eles projetados. Esta perda de elos entre os participantes fez com que a atividade construtiva passasse a ter altos índices de desperdício. Com o objetivo de reverter este cenário, reduzir os desperdícios e otimizar a execução de obras, deve-se, entre outros, utilizar mão de obra especializada para: o controle de material. a compatibilização de produção. a compatibilização de projetos. o controle de produtividade. a ginástica laboral. Respondido em 26/03/2020 09:57:30 Explicação: O cenário da cadeia produtiva da construção civil apresenta uma diversidade de iterfaces, ferramentas e técnicas que, somadas as diversas ações, proporcionam oportunidades de melhorias no desenvolvimento da obra. O correto alinhamento dessas ações será de grande valia para um projeto. 4a Questão O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa: Lei N° 4320/1964 NBR 16633 NBR ISO 9001:2008 NBR 12721:2005 Lei nº 4.591/1964 Respondido em 26/03/2020 09:58:07 Explicação: O CUB - Custo Unitário Básico é um instrumento utilizado pelo setor da construção civil. 5a Questão Art. 9º da Lei nº 8666 estabelece que: Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Analise as opções a seguir: I - somente o autor do projeto II - servidor ou dirigente de órgão contratante III - empresa em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo IV - apenas a empresa isolada responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo Assinale a alternativa correta: Somente III II e III I, II, III e IV II, III e IV I, II e IV Respondido em 26/03/2020 09:59:55 Explicação: A lei estabelece quanto ao autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 6a Questão Nas especificações técnicas de um projeto básico para execução de uma obra de edificações com estrutura em concreto armado, constava o procedimento a seguir. As alvenarias de tijolos cerâmicos furados não devem ser arrematadas junto às faces inferiores das vigas ou lajes. Essas alvenarias serão posteriormente encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, e com aditivo expansor. O encunhamento será realizado com tijolos maciços recortados, os quais deverão ser dispostos obliquamente. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o procedimento especificado é Inadequado, pois o encunhamento deve ser realizado com cunhas pré-moldadas de concreto. Inadequado, pois os tijolos maciços devem ser dispostos perpendicularmente à face inferior das vigas e das lajes. Inadequado, pois a conclusão da alvenaria deve coincidir com a face das vigas. Adequado, pois foi especificado o uso de argamassa com adição de expansor no encunhamento Adequado, pois garante que a alvenaria também tenha função estrutural. Respondido em 26/03/2020 10:03:34 Explicação: O projeto básico íntegra a documentação exigida para o planejamento da obra. 7a Questão A forma de contratar na construção civil pode variar conforme o escopo do que será executado e a forma dessa execução. Sobre o assunto avalie as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. I. No contrato por preço global o construtor se compromete a executar a obra cumprindo os serviços unitários especificados e seus respectivos preços, atingindo dessa forma o valor global da construção. II. A construção por subempreitada ocorre quando a construtora contratada para executar a obra contrata outra empresa, uma terceirizada, para realização de parte da obra, com ou sem fornecimento de material. III. É possível contratar empresas apenas para realizar o gerenciamento da construção da edificação, assim como para realizar desde o projeto até a construção, com uma organização apenas. Estão corretas as alternativas II e III Está correta a alternativa II Está correta a alternativa III Estão corretas as alternativas I e II Está correta a alternativa I Respondido em 26/03/2020 10:07:11 Explicação: O contrato reflete as condições acordadas entre as partes interessadas e precisa estar descrito de forma clara e objetiva. 8a Questão NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia: lentidão no cumprimento do contrato. atraso na emissão da fatura. não cumprimento de cláusulas contratuais. subcontratação total do objeto. cumprimento irregular de cláusulas contratuais. Respondido em 26/03/2020 10:07:58 Explicação: atraso fatura emitida PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 1a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A1_200802225139_V4 26/03/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão Considerando as modalidades de contratos existentes, considere as hipóteses abaixo e assinale a alternativa correta: d) Na modalidade de contrato de concorrência por preço unitário não é necessário que a proposta contemple todos os itens a serem executados dentro do contrato c) São vantagens atribuídas a modalidade de contrato global: a maior segurança para o contratante quanto a desvios de custo do contrato; maior programação do fluxo para o contratado pois a receita é pautada na realização de serviços estipulados; Não são necessários projetos completos e detalhados. a) Como vantagens da modalidade do contrato em regime de concorrência pode-se afirmar que esta modalidade permite a obtenção do menor preço, e como desvantagem, que não há favoritismo entre os concorrentes. b) A característica principal da modalidade de contrato Global é que se obtém do contratado um preço que cobre a totalidade dos serviços e quantidades do mesmo de acordo com os projetos e especificações de contrato, e se atribui um valor (preço) que cubra todas as condições explicitadas em contrato para a sua realização (incluso sua remuneração e BDI). Portanto consegue-se uma maior segurança sobre o valor do contrato. e) As alternativas letras (c) e (d) estão corretas Respondido em 26/03/2020 10:08:40 Explicação: Esta Lei nº 8666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 2a Questão Ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei Federal nº 8.666/93, a contratação por entes do Poder Público com terceiros deve ser precedida de licitação no caso de: serviços, excluídos os de publicidade quando se tratar de sociedades de economia mista. obras, serviços e alienações de bens, exceto quando o contratante for fundação pública. obras e concessões de serviço público, excluídas as concessões de uso de bens imóveis pertencentes a empresas públicas e sociedades de economia mista. alienações de bens, excluídas as vendas de imóveis pertencentes aos entes da administração indireta. alienações de bens, incluídos os imóveis, e serviços, incluídos os de publicidade. Respondido em 26/03/2020 10:13:46 Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 3a Questão Qual dos seguintes exemplos NÃO é um custo direto? Salário do Gerente de obras Materiais utilizados com o projeto. Gastos com subcontratados Impostos Salário do Gerente de projetos Respondido em 26/03/2020 10:14:24 Explicação: Os custos são identificados e previstos na execução de um serviço na construção civil. Considerando os custos diretos destacam-se os associados a produção do insumo que impacta na mão de obra, equipamentos, materiais. 4a Questão Considerando a construção de um empreendimento são necessárias etapas para sua concepção ainda em fase de produto. Assinale dentre as opções abaixo as etapas que melhor correspondem à fase de concepção de produto. d) Compra do Terreno; contratação dos projetos; contratação da equipe gerencial; legalização; analise de viabilidade; pesquisa de mercado. e) As alternativas letras (c) e letra (d) estão corretas a) Estudo de localização; Pesquisa de mercado; janelas de lançamento; Contratação de projetos; orçamento executivo; valor de venda. b) Pesquisa de mercado; estudo de localização; Definição da tipologia e porte; contratação de projetos; legalização; análise de viabilidade. c) Contratação de profissionais para gerenciamento; pesquisa de mercado; contratação de projetos; estudo de localização; janelas de lançamento; contratação da publicidade. Respondido em 26/03/2020 10:16:40 Explicação: As etapas são necessárias para compor a linha estratégica de implantação do empreendimento. 5a Questão Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 1.500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção: tomada de preços convite concurso leilão concorrência Respondido em 26/03/2020 10:17:22 Explicação: A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação. 6a Questão A Secretaria da Cultura de determinado Estado precisa promover a construção de um anfiteatro para a realização de eventos culturais. Considerando a especificidade da construção, não possui corpo técnico próprio capaz de elaborar o projeto. Pretende assim, licitar a contratação da elaboração do projeto, instituindo prêmio para o licitante vencedor. Dentre as modalidades de licitação, e nos termos da Lei nº 8.666/93, é considerada adequada a realização de tomada de preços, para valor inferior a R$ 150.000,00, por meio da qual será possível identificar o licitante habilitado à contratação com inexigibilidade de licitação ao término do certame. convite, por meio do qual poderá escolher o licitante vencedor, que será contratado com declaração de inexigibilidade de licitação. concorrência, ao término da qual poderá ser declarada a inexigibilidade do certame. convite, para chamada dos interessados a concorrer, por meio de concurso, em procedimento de licitação híbrido. concurso, para escolha dentre os interessados, estabelecendo-se previamente o prêmio a ser pago ao vencedor do certame. Respondido em 26/03/2020 10:44:15 Explicação: A lei nº8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 7a Questão O contrato assinado entre as partes corresponde ao acordo formal e que retrata todas as ações necessárias para o sucesso do empreendimento. Com relação ao contrato, NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia: subcontratação total do objeto. não cumprimento de cláusulas contratuais. lentidão no cumprimento do contrato. cumprimento irregular de cláusulas contratuais. atraso na emissão da fatura. Respondido em 26/03/2020 10:45:18 Explicação: resp. letra "E". 8a Questão Uma obra foi orçada em R$250.000,00 (custo total). Na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Calcular o preço de venda. R$294.117,65 R$267.500,00 R$287.500,00 R$270.000,00 R$302,007,54 Respondido em 26/03/2020 10:45:40 Explicação: PV = 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂/(1 −𝑖%) PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 1a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A1_200802225139_V5 11/05/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia: subcontratação total do objeto. atraso na emissão da fatura. não cumprimento de cláusulas contratuais. lentidão no cumprimento do contrato. cumprimento irregular de cláusulas contratuais. Respondido em 11/05/2020 14:50:18 Explicação: atraso fatura emitida 2a Questão A falta de racionalização, observada em grande número de obras, é normalmente contextualizada como a separação entre o projeto e a execução. Com o passar do tempo, os construtores ficaram mais distanciados das atividades de projeto e os projetistas ficaram mais longe da execução dos sistemas por eles projetados. Esta perda de elos entre os participantes fez com que a atividade construtiva passasse a ter altos índices de desperdício. Com o objetivo de reverter este cenário, reduzir os desperdícios e otimizar a execução de obras, deve-se, entre outros, utilizar mão de obra especializada para: a compatibilização de produção. o controle de material. a compatibilização de projetos. o controle de produtividade. a ginástica laboral. Respondido em 11/05/2020 14:50:48 Explicação: O cenário da cadeia produtiva da construção civil apresenta uma diversidade de iterfaces, ferramentas e técnicas que, somadas as diversas ações, proporcionam oportunidades de melhorias no desenvolvimento da obra. O correto alinhamento dessas ações será de grande valia para um projeto. 3a Questão O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa: Lei nº 4.591/1964 NBR 16633 Lei N° 4320/1964 NBR ISO 9001:2008 NBR 12721:2005 Respondido em 11/05/2020 14:51:13 Explicação: O CUB - Custo Unitário Básico é um instrumento utilizado pelo setor da construção civil. 4a Questão O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente. gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento que cuida dos problemas financeiros da empresa. O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários. gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários. gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração. gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas prioritários da alta administração. Respondido em 11/05/2020 14:52:39 5a Questão Em qual das opções abaixo encontram-se apenas os encargos sociais trabalhistas básicos e obrigatórios: FGTS, salário educação e Previdência social Previdência Social, 13º salário e Férias 13º salário, Férias e salário educação 13º salário, INSS e FGTS Previdência Social, Férias e FGTS Respondido em 11/05/2020 14:53:13 Explicação: Os encargos são itens legais e incidem diretamente no planejamento finaceiro do projeto. 6a Questão A respeito dos orçamentos de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos da União, assinale a opção correta. O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo, a taxa de rateio da administração central, os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, incluindo-se aqueles de natureza direta e personalística que onerem o contratado, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e a taxa referente ao lucro. Os custos unitários de referência na administração pública não poderão, em nenhuma hipótese, exceder os seus correspondentes do sistema de referência. O custo global de referência de obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Na construção dos orçamentos de referência, o órgão ou a entidade poderá utilizar sistemas próprios, desde que aprovados pelo dirigente máximo da unidade. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Respondido em 11/05/2020 14:55:04 Explicação: A legislação aplicável para licitação é referente a Lei n°8666/1993, a qual trata de todas as condições relacionadas ao contrato entre as partes. 7a Questão Em relação ao ciclo PDCA, é correto afirmar que a etapa de atuação corretiva é aquela em que o usuário detectou desvios e atuará no sentido de fazer correções definitivas, de tal modo que o problema nunca volte a ocorrer. O Planejamento é responsáavel pela padronização dos processos. Planejamento consiste em estabelecer metas sobre os itens de controle e determinar a maneira (o caminho, o método) para se atingir as metas propostas. a partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com o que foi decidido pelo administrador. no processo de execução das tarefas, o administrador realiza conforme a sua interpretação e serão coletados dados para verificação do prcesso. Respondido em 11/05/2020 14:56:06 8a Questão Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações, Negar os dois pedidos, mas não aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra. Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual. Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual. Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra. Negar o pedido para a dilação do prazo, mas permitir a inclusão de aditivo contratual. Respondido em 11/05/2020 14:58:41 Explicação: No caso de empresa pública deverá ser considerada a lei nº 8666/93. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 2a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A2_200802225139_V1 26/03/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda a questão A duração do projeto, uma vez que nada será atrasado ou adiantado está descrita na alternativa: Trinta e quatro semanas Trinta semanas Sessenta e duas semanas Cinquenta e três semanas Quarenta e quatro semanas Respondido em 26/03/2020 10:52:45 Explicação: Resposta: Letra E - 44 semanas Caminho mais longo: F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F10 - F12 - F14 = 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44 semanas 2a Questão A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em: I e II, apenas. I, apenas. II e III apenas. III, apenas. II, apenas. Respondido em 26/03/2020 10:54:25 Explicação: No item II, entende-se que o planejamento contempla todas as etapas do processo produtivo. Já no item III, o planejamento precisa ter o acervo de todo o histórico, mesmo com o término da obra. 3a Questão Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar: O cronograma de barras não pode ser confundido com o gráfico de Gantt. A curva S é utilizada principalmente para identificar os insumos que mais impactam o orçamento da obra. Nas redes PERT-COM, só pode existir um caminho crítico. Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo. A curva ABC facilita determinar os custos mensais que a obra terá. Respondido em 26/03/2020 10:55:09 4a Questão Uma matéria da Revista Exame em 2015, chamada "O Custo da Burrice", demonstra como a falta de planejamento de obra prejudica a construção no Brasil. De acordo com a reportagem, o costume brasileiro é dedicar pouco tempo da obra para o planejamento. Em países mais desenvolvidos, a elaboração de projetos, montagem dos cronogramas e as projeções de custos consomem muito mais tempo: cerca de 40% do tempo previsto para uma obra no Japão; na Alemanha, 50%. A respeito do conceito de planejamento e controle de obras, assinale a alternativa CORRETA. Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra. As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais. O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da sequência de atividades. O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades Respondido em 26/03/2020 10:55:27 Explicação: Na prática as ferramentas PERT e CPM possibilitam uma visualização das relações de interdependência das atividades, utilizando-se a metodologia de sistema de rede, assim como viabilização a determinação do tempo total de duração (impactos) e o tipo das folgas entre as atividades. 5a Questão O planejamento é essencial para o sucesso de qualquer obra. Sabemos que executar um projeto é uma tarefa complexa onde, por essa razão, é importante que profissionais capacitados se responsabilizem pela gestão do empreendimento, acompanhando todas as etapas do processo e garantindo o bom andamento da operação. Esse cenário não é diferente na construção civil, pois as obras também são executadas por um tempo determinado. Elas necessitam de planejamento para que sua execução seja realizada com qualidade e o objetivo final seja atingido. Sobre o plano de execução de planejamento dos recursos aplicados diretamente ao projeto da obra aponte a alternativa que melhor se adequada ao tópico abordado. JUSTIFIQUE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA. equipamentos, índices de composição do custo, objetivos do projeto e parâmetros de resistência. visão estratégica, controle tecnológico dos materiais, faixa de tensão aplicada e comportamento padrão. prazo, custo, qualidade e risco. mão de obra, fornecedores, tempo de projeto e linguagem adotada no software. materiais, tecnologia embarcada, esforços e cargas da estrutura, capacitação de mão de obra. Respondido em 26/03/2020 10:56:54 Explicação: O aluno deverá descrever os principais aspectos, no que concerne a obra, relacionados aos itens prazo, custo, qualidade e risco. 6a Questão Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo. No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias: 8 6 11 9 10 Respondido em 26/03/2020 10:57:16 Explicação: Há 4 caminhos possíveis: A+C+G+J=2+1+3+2=8dias A+D+H=2+5+4=11dias B+E+H=3+2+4=9dias B+F+I=3+2+1=6dias Portanto, o prazo para conclusão é 11 dias, o maior período necessário. 7a Questão Dentre as opções que seguem, assinale a que corresponde ao objetivo principal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de classe média. Melhorar o acesso à moradia para as populações de menor renda e de classe média. Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda. Capacitar a mão de obra da construção civil para aumentar a qualidade e a competitividade da empresas com o objetivo de diminuir o custo da moradia Equiparar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil dos países desenvolvidos, por meio da implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, adotados nesses países, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda. Respondido em 26/03/2020 10:57:41 8a Questão Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indúsria da Construção: I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proteção de materiais; II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício; III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais; IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação dos trabalhadores; V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé. I, II e V II e III I, III e V II e IV III, IV e V Respondido em 26/03/2020 10:59:40 Explicação: O aluno deverá ter conhecimento básico dos requisitos exigidos na NR18, a qual é específica para o segmento da construção civil. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 2a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A2_200802225139_V2 13/05/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão Assinale a alternativa Falsa: Nenhuma das anteriores. Pelo método dos blocos, as folgas são registradas no próprio "bloco" da atividade. Pelo método das flechas, a folga não é representada na atividade em si, mas em um quadro à parte. Atividades não críticas possuem margem de tempo que lhes garante determinada flexibilidade, essa margem é a folga. Folga livre é a quantidade de dias que uma atividade pode atrasar sem afetar o inicio mais cedo de suas sucessoras. Respondido em 13/05/2020 10:22:03 Explicação: As alternativas apresentadas não caracterizam de forma correta os conceitos das ferramentas gerenciais. 2a Questão Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, está correto na alternativa: 14.400.00 19.200,00 24.000,00 12.000,00 9.600,00 Respondido em 13/05/2020 10:22:13 Explicação: Custo de tempo A- 60%t B- 40% t Gastou-se com o engenheiro : $24000,00/t Valor gasto com o engenheiro, por consultoria: Consultoria na obra A:( 0,6t x $ 24000,00/t)= $14200,00 Consultoria B: ( 0,4t x $ 24000,00/t) =$ 9600,00 3a Questão Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de 22,54% 33,33% 52,52% 15,00% 46,67% Respondido em 13/05/2020 10:22:19 Explicação: A parede A tem 5m de comprimento e 3m de altura; A parede B tem 10 m de comprimento e 3m de altura; Foiexecutado um emboço de 3 cm na parede A; Na parede Bfoi colocado um emboço de 3 cm em uma extremidade e outro de 2 cm na outra extremidade; Inicialmente todas as paredes deveriam ter recebido um emboço de 2 cm; Em virtude do emboço extra, qual o percentual excedente de argamassa foi executado? Caso não precisassefazer as correções de alinhamento na parede, o uso de argamassa em função do emboço seria de : Na paredeA: 5m x 3m x 0,02 m= 0,3 m³ de argamassa; Na paredeB: 10m x 3 m x 0,0 2 m= o, 6 m³ de argamassa; Toatalizando: 0,3 + 0,6 = 0,9 m³ de argamassa usada. Agora, com as correções no alinhamento da parede,o uso de argamassa será de : Parede A:5m x 3m x 0,03 m= 0,45 m³ ; Parede B :(10 m x 3m x 0,03m ) + (10 m x 3m x 0,02m ) = 0,6 + 0,9 = 1,5 m³; Total : 0,45 + 1,5 = 1,95 m³ de argamassa usada. Usou ¿se a seguinte quantidade a mais de argamassa : 1,95 ¿ 0,9 = 1,05 m³ Em percentual esta quantidade será de : 0,9 m³-------- 100% 1,05 m³ ------x X= 4a Questão O planejamento é essencial para o sucesso de qualquer obra. Sabemos que executar um projeto é uma tarefa complexa onde, por essa razão, é importante que profissionais capacitados se responsabilizem pela gestão do empreendimento, acompanhando todas as etapas do processo e garantindo o bom andamento da operação. Esse cenário não é diferente na construção civil, pois as obras também são executadas por um tempo determinado. Elas necessitam de planejamento para que sua execução seja realizada com qualidade e o objetivo final seja atingido. Sobre o plano de execução de planejamento dos recursos aplicados diretamente ao projeto da obra aponte a alternativa que melhor se adequada ao tópico abordado. JUSTIFIQUE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA. visão estratégica, controle tecnológico dos materiais, faixa de tensão aplicada e comportamento padrão. equipamentos, índices de composição do custo, objetivos do projeto e parâmetros de resistência. mão de obra, fornecedores, tempo de projeto e linguagem adotada no software. prazo, custo, qualidade e risco. materiais, tecnologia embarcada, esforços e cargas da estrutura, capacitação de mão de obra. Respondido em 13/05/2020 10:22:10 Explicação: O aluno deverá descrever os principais aspectos, no que concerne a obra, relacionados aos itens prazo, custo, qualidade e risco. 5a Questão Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar: A curva S é utilizada principalmente para identificar os insumos que mais impactam o orçamento da obra. O cronograma de barras não pode ser confundido com o gráfico de Gantt. Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo. A curva ABC facilita determinar os custos mensais que a obra terá. Nas redes PERT-COM, só pode existir um caminho crítico. Respondido em 13/05/2020 10:22:20 6a Questão O modelo adotado nas diretrizes do Guide to the Project Management Body of Knowledge (ou guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos contempla etapas essenciais para a implantação do referido modelo. Considerando a aimportância dessa ferramenta gerencial, responda a opção correta para preencehr a lacuna: O __________________________ representa a etapa em que os processos são necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho requerido, e nada mais que o trabalho requerido, para completar o projeto com sucesso. Gerenciamento do Escopo Gerenciamento do Tempo Gerenciamento da Integração Gerenciamento da Qualidade Gerenciamento da Comunicação Respondido em 13/05/2020 10:22:25 Explicação: O gerenciamento de escopo descreve as etapas essenciais para o melhor e mais apurado conhecimento do projeto quanto aos serviços contratados. 7a Questão O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda à questão. Assinale dentre as alternativas a seguir, a atividade que não faz parte do caminho crítico. F12 F3 F10 F9 F5 Respondido em 13/05/2020 10:22:48 Explicação: Caminho mais longo: F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F10 - F12 - F14 = 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44 semanas As atividades que não fazem parte do caminho crítico, ou seja, têm folga são: F9 (folga de 2 semanas) e F11 (folga 1 semana). Resposta letra D. 8a Questão Com relação à Viabilidade de Construção, assinale a alternativa verdadeira. O Projeto arquitetônico, as Especificações técnicas e de acabamento da obra e o Prazo da obra são peças fundamentais. O setor de Venda deverá ter a noção do que será o empreendimento. Nenhuma das anteriores. (a), (b) e (c) são corretas. O setor arquitetônico deve informar sobre o projeto estrutural para andamento da construção. Respondido em 13/05/2020 10:22:39 Explicação: O estudo de viabilidade não se limita apenas a uma etapa, mas fundamenta-se a visão sistêmica do projeto (empreendimento), considerando-se as questões econômica, técnico,operacional, ambiental, social, dentre outras. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 3a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A3_200802225139_V2 13/05/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é? solução MES. Cashflow Plan Super. soluções ERP. MS Project. GenPPC. Respondido em 13/05/2020 10:23:42 2a Questão Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos. perícia vistoria laudo arbitramento projeto Respondido em 13/05/2020 10:23:44 3a Questão Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos. laudo arbitramento decisão judicial julgamento perícia Respondido em 13/05/2020 10:23:53 4a Questão A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em: II e III apenas. I, apenas. III, apenas. II, apenas. I e II, apenas. Respondido em 13/05/2020 10:23:57 Explicação: construção civil necessita planejamento 5a Questão Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta. A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários. A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra. A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança. A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local. A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos. Respondido em 13/05/2020 10:24:05 6a Questão Marque a resposta que julgar CORRETA: A Norma 12721 não tem relação com a incorporação de edifícios. Esta Norma não pode ser vista como lei já que existem leis que moderam e coordenam a incorporação imobiliária. A Norma em questão não direciona orçamentos para obras de construção civil. A NBR 12721, tem nos seus anexos, os quadros que respaldam os trabalhos de cálculos referentes as áreas das unidades autônomas de condomínios edilícios. A Norma para estar de acordo com a lei não deixa como obrigatório registrar a incorporação em cartório de imóveis. Respondido em 13/05/2020 10:24:10 Explicação: Resposta letra a, demais opções estão INCORRETAS. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 4a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A4_200802225139_V1 26/03/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão É necessária que toda obra seja feita a contratação de um engenheiro para que a mesma esteja devidamente amparada por profissionais habilitados na concepção e responsabilidade dos projetos/técnica diante da necessidade de execução da obra. Este profissional tem o dever de fazer o registro desta obra junto ao conselho regional de engenharia e agronomia, através de uma ART. Com este instrumento legal, podemos afirmar que: I. A ART Confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, as devidas autorias. II. A ART é dispensável em licitações. III. A Anotação de Responsabilidade Técnica valoriza o exercício profissional, porém não gera acervo técnico (CAT). IV. Ao contratar um Engenheiro Civil para executar a construção de uma residência e o mesmo emitir uma ART, este documento gera garantias jurídicas de um contrato. Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas: I e IV estão corretas. I, II e IV estão corretas. I e II estão corretas. II e III estão corretas. Apenas a III está correta. Respondido em 26/03/2020 11:09:13 Explicação: As alternativas II e III estão incorretas devido a ART ser indispensável e ainda gera acervo. 2a Questão A curva ABC, utilizada para análise orçamentária e planejamento de obras... foi idealizada a partir do princípio de que um pequeno número de serviços ou insumos é responsável por uma parcela mais significativa do custo total da obra. é um método gráfico, de fácil visualização, que define com exatidão o caminho crítico de uma obra. permite gerenciar a obra ou serviço, através das folgas e interdependências, e as atividades fantasmas. é uma ferramenta de gerenciamento, focada nos itens menos importantes do ponto de vista financeiro de um projeto, materiais ou serviços. representa os diversos insumos ou etapas de uma obra em ordem crescente de quantitativo. Respondido em 26/03/2020 11:09:39 Explicação: A) Ao contrário, a curva ABC ajuda a focar nos itens mais importantes. B) Ao contrário, a curva ABC ordena os itens em ordem decrescente de importância. C) O cronograma PERT/CPM é que permite visualizar as folgas e interdependências, assim como atividades fantasmas. D) a curva ABC não define o caminho crítico de uma obra. Este é definido pelo cronograma em rede PERT/CPM. O caminho crítico é aquele que demanda o menor tempo possível para a realização do projeto. E) Correto. 3a Questão Para a atividade assentamento de telha cerâmica, com quantitativo de 200 m² e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,8 h/m² e 1,6 h/m² , determinar a duração em dias, sabendo que serão utilizados 5 pedreiros e 10 serventes. Levar em consideração uma jornada de 8 horas. 3 2 6 5 4 Respondido em 26/03/2020 11:10:25 Explicação: eq. básica = 1p:2s 4a Questão O tipo de estrutura organizacional, para gerenciamento de obras, no qual uma equipe é reunida para trabalho em uma obra ou atividade específica, é conhecido por organização Funcional Matricial Hierárquica Força-tarefa Horizontal Respondido em 26/03/2020 11:11:28 Explicação: O termo "força tarefa" associa-se ao trabalho com uma equipe multidisciplinar para cumprimento de metas. 5a Questão Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto: O canteiro de obras A mobilização da obra A administração local O insumo utilizado A instalação do alojamento Respondido em 26/03/2020 11:12:18 Explicação: Associar o insumo ao recurso orçado para um determinado processo. 6a Questão Em obras como rodovias, ferrovias e conjuntos habitacionais, atividades de caráter repetitivo impedem a utilização do método da linha de balanço no planejamento das obras. Correto. Não se aplica Errado Talvez Certo Respondido em 26/03/2020 11:14:23 Explicação: A técnica da Linha de Balanço (Line of Balance ¿ LOB) para programação de tarefas foi criada pela empresa Goodyear nos anos 40. Suas primeiras aplicações foram na indústria de manufaturados para programar o fluxo de produção. O Método da LOB é um dos métodos mais conhecidos entre os pesquisadores para a programação de projetos lineares. Seu uso na construção civil se difundiu mais na Europa em obras com serviços bastante repetitivos, como estradas e pontes. A técnica da Linha de Balanço se resume ao conceito de que as tarefas são repetidas inúmeras vezes ao longo de uma unidade de repetição. Por exemplo, o serviço de revestimento de paredes é realizado inúmeras vezes ao longo de todas as unidades de um conjunto habitacional ou pavimentos de um edifício. 7a Questão Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO: ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes. situarem-se afastadas do local destinado às refeições. situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho. ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente. ter pé-direito mínimo de 2,50 m. Respondido em 26/03/2020 11:15:42 Explicação: A NR 18 regulamenta as práticas exigidas para a segurança do trabalho no canteiro de obras. 8a Questão De acordo com a NR-8 − Edificações, está correto o que se afirma em: Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho − SESMT, ou à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes − CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMT, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. As casas de moradia serão construídas em locais arejados, livres de vegetação e afastadas no mínimo 50,00m (cinquenta metros) dos depósitos de feno ou estercos, currais, estábulos, pocilgas e quaisquer viveiros de criação. Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o escoamento da água para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou providos de estrados de madeira. O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser executados de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa sua saúde ou sua segurança. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. Respondido em 26/03/2020 11:16:20 Explicação: A norma NR 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS Lupa Calc. PPT MP3 CCE1641_A4_200802225139_V2 Aluno: BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA Matr.: 200802225139 Disc.: PLANEJAM. CONTROLE 2020.1 (G) / EX Prezado (a) Aluno(a), Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha. Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS. 1. Assinale a quantidade de dias que a equipe básica utiliza para executar a atividade de levantamento de alvenaria, com quantitativo de 280 m² e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,4 h/m² e 1,0 h/m². Levar em consideração 8 horas de trabalho por dia. 10 5 14 16 7 Explicação: Eq. básica = 2p:5s 2. Para orçar a pintura das esquadrias de madeira de uma edificação com tinta esmalte a base de água com massa niveladora, um engenheiro utilizou a tabela de insumos unitários abaixo. Tinta esmalte a base de água com massa niveladora em esquadrias de madeira Após a medição o engenheiro verificou que seria necessário pintar 80 m2 de esquadrias de madeira. Sem contar os encargos sociais da mão de obra, o custo direto desse serviço resultou no valor, em reais, de: 928,00 1.256,00 1.664,00 1.827,00 736,00 Explicação: Valor para 1 m² = 0,8*7+0,72*5+0,25*14+0,2*12+0,3*18+0,6*0,5 = R$ 20,80 Para 80 m² = (R$ 20,80)*80 = R$1664,00 3. Considerando que, durante a construção de uma edificação simples, a betoneira tenha apresentado uma falha e o concreto tenha sido preparado manualmente, é correto afirmar que o cronograma da obra deve ser antecipado, pois o preparo manual é mais rápido. o desvio padrão a ser considerado deve ser maior no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente. o traço do concreto adotado no preparo com betoneira deve ser mantido no preparo manual. em obras não é permitido preparo manual de concreto. o desvio padrão a ser considerado deve ser mantido no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente. Explicação: Considerando-se que o desvio padrão é calculado em torno de uma média de resultados de ruptura de corpos-de-prova, o fato de ser um concreto manual requer coeficientes de segurança mais favoráveis devido ao referido ensaio. 4. Nas atividades de montagem e desmontagem de andaimes, deve-se considerar: todos os trabalhadores devem fazer uso de cinturão de segurança abdominal com uma fivela dupla para ajuste e com porta-ferramentas que impeça queda acidental das ferramentas manuais em uso. consta em norma que ao menos 50% dos trabalhadores sejam qualificados e recebam treinamento específico para o tipo de andaime em operação. é obrigatório o uso de cinto de segurança tipo alpinista com argola para ancoragem de abertura mínima de vinte milímetros com talabarte simples. as ferramentas utilizadas devem ser exclusivamente manuais e com amarração que impeça sua queda acidental. os trabalhadores que possuírem treinamento específico, nesta atividade, devem portar crachá no qual conste apenas a sua identificação. Explicação: A norma regualmentadora aplicável para o ambiente de atividades da construção civil é a NR 18. 5. Para a atividade de assentamento de piso, com quantitativo de 410 m² e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,6 h/m² e 1,2 h/m², determinar a quantidade de dias para executar a atividade dispondo apenas da equipe básica e com jornada diária de 8 horas. 20 15 45 30 5 Explicação: Eq. básica = 1p:2s 6. O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção. Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 ) Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de: 12 dias 15 dias 30 dias 16 dias 20 dias Explicação: 1 pedreiro leva 0,25h para executar 1 m³ de concreto 5 pedreiros levam 0,25/5 h para executar 1 m³ de concreto (no caso de 5 equipes básicas) logo: 0,25/5 x 2400 m³ = 120 horas 1 dia = 8horas então 120h/8 = 15 dias a duração 7. Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto: A instalação do alojamento A administração local O insumo utilizado O canteiro de obras A mobilização da obra Explicação: Associar o insumo ao recurso orçado para um determinado processo. 8. Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO: situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho. ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes. ter pé-direito mínimo de 2,50 m. ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente. situarem-se afastadas do local destinado às refeições. Explicação: A NR 18 regulamenta as práticas exigidas para a segurança do trabalho no canteiro de obras. Não Respondida Não Gravada Gravada Exercício inciado em 26/03/2020 15:11:49. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 4a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A4_200802225139_V3 13/05/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a: Matéria-prima Mão de obra da administração local da obra Equipe técnica da obra Preparação do canteiro de obra Mão de obra da administração central da empresa Respondido em 13/05/2020 10:28:54 Explicação: A mão de obra a consdierar deve ser a que impacta diretamente no custo da obra: atuante no local. 2a Questão Em obras como rodovias, ferrovias e conjuntos habitacionais, atividades de caráter repetitivo impedem a utilização do método da linha de balanço no planejamento das obras. Errado Talvez Não se aplica Certo Correto. Respondido em 13/05/2020 10:29:11 Explicação: A técnica da Linha de Balanço (Line of Balance ¿ LOB) para programação de tarefas foi criada pela empresa Goodyear nos anos 40. Suas primeiras aplicações foram na indústria de manufaturados para programar o fluxo de produção. O Método da LOB é um dos métodos mais conhecidos entre os pesquisadores para a programação de projetos lineares. Seu uso na construção civil se difundiu mais na Europa em obras com serviços bastante repetitivos, como estradas e pontes. A técnica da Linha de Balanço se resume ao conceito de que as tarefas são repetidas inúmeras vezes ao longo de uma unidade de repetição. Por exemplo, o serviço de revestimento de paredes é realizado inúmeras vezes ao longo de todas as unidades de um conjunto habitacional ou pavimentos de um edifício. 3a Questão Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO: ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente. situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho. ter pé-direito mínimo de 2,50 m. ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes. situarem-se afastadas do local destinado às refeições. Respondido em 13/05/2020 10:29:25 Explicação: A NR 18 regulamenta as práticas exigidas para a segurança do trabalho no canteiro de obras. 4a Questão É necessária que toda obra seja feita a contratação de um engenheiro para que a mesma esteja devidamente amparada por profissionais habilitados na concepção e responsabilidade dos projetos/técnica diante da necessidade de execução da obra. Este profissional tem o dever de fazer o registro desta obra junto ao conselho regional de engenharia e agronomia, através de uma ART. Com este instrumento legal, podemos afirmar que: I. A ART Confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, as devidas autorias. II. A ART é dispensável em licitações. III. A Anotação de Responsabilidade Técnica valoriza o exercício profissional, porém não gera acervo técnico (CAT). IV. Ao contratar um Engenheiro Civil para executar a construção de uma residência e o mesmo emitir uma ART, este documento gera garantias jurídicas de um contrato. Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas: Apenas a III está correta. II e III estão corretas. I e IV estão corretas. I e II estão corretas. I, II e IV estão corretas. Respondido em 13/05/2020 10:29:18 Explicação: As alternativas II e III estão incorretas devido a ART ser indispensável e ainda gera acervo. 5a Questão Para que seja possível a avaliação do desempenho na construção civil, é necessário que a construtora ou empreendedora execute os trabalhos utilizando processos sistemáticos, ou seja, que os trabalhos sejam desenvolvidos de acordo com uma metodologia ou procedimento. O desempenho, ou produtividade, é diretamente influenciado por diversos fatores. Entre estes fatores que podem influenciar a produtividade em uma obra de construção civil, NÃO se incluem: os custos dos principais insumos. a capacitação e o treinamento da mão de obra. os processos de produção. as estruturas organizacionais da empresa. as práticas gerenciais de controle. Respondido em 13/05/2020 10:29:39 Explicação: O tema custo é tratado no âmbito do orçamento, planejamento e controle não sendo um item de referência quando da medição de produtividade dos processos. 6a Questão Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto: O canteiro de obras O insumo utilizado A administração local A mobilização da obra A instalação do alojamento Respondido em 13/05/2020 10:29:35 Explicação: Associar o insumo ao recurso orçado para um determinado processo. 7a Questão Para a atividade de assentamento de piso, com quantitativo de 410 m² e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,6 h/m² e 1,2 h/m², determinar a quantidade de dias para executar a atividade dispondo apenas da equipe básica e com jornada diária de 8 horas. 20 30 5 45 15 Respondido em 13/05/2020 10:29:57 Explicação: Eq. básica = 1p:2s 8a Questão O Alvará de construção garante que a obra foi aprovada pelas autoridades técnicas do município quanto às questões urbanísticas legais, define um prazo e quem será o responsável por construir atendendo as questões de saúde, segurança e meio ambiente. Com base nesse conceito, analise as afirmativas abaixo: I. Para reformas que alterem a estrutura original do imóvel, é necessário o alvará de aprovação e execução para reforma. II. É necessário a retirada de alvará para revitalização da pintura da fachada de uma residência unifamiliar de um pavimento. III. O alvará se faz dispensável em reformas, nas quais o objeto é apenas substituição de esquadrias. IV. Para a retirada da licença de construção não se faz necessário a retirada de ART de projeto, apenas a ART de Execução. Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas: I, III e IV estão corretas. Apenas a II está correta. I e III estão corretas. I e II estão corretas. I e IV estão corretas. Respondido em 13/05/2020 10:30:03 Explicação: A alternativa II está incorreta pois não é necessário a retirada de Alvará para pintura e quanto a alternativa IV é necessário a ART de projetos para receber o alvará de obras. PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 5a aula Lupa PPT MP3 Exercício: CCE1641_EX_A5_200802225139_V1 11/05/2020 Aluno(a): BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA 2020.1 Disciplina: CCE1641 - PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 200802225139 1a Questão A Secretaria de Infraestrutura do Estado realizou o projeto para reforma de uma escola na região central da Capital, na qual o valor estimado para construção foi de R$ 142.000,00. A partir desse valor, qual modalidade de licitação indicada considera-se correta: Convite. Concurso. Tomada de Preço. Concorrência. Comparação de preços. Respondido em 11/05/2020 14:59:28 Explicação: Concurso não é modalidade para obras e as demais modalidades ocorrem para obras acima de 300 mil reais. 2a Questão Quando se fala de construção, o orçamento é indispensável, pois a partir dele que se terá todas as despesas da realização de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a: Tapume. Matéria-prima. Mão de obra da administração central da empresa. Mobilização e desmobilização de equipamentos. Madeira para formas. Respondido em 11/05/2020 15:00:26 Explicação: Todas as outras alternativas são do custo direto. 3a Questão Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)? diagrama de dispersão gráfico de Pareto fluxograma de processos gráfico de controle lista de verificação Respondido em 11/05/2020 15:01:09 4a Questão Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades. O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento. Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra. O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades. As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas
Compartilhar
Materiais relacionados
9 pág.
24 pág.
Perguntas relacionadas
Compartilhar