Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
t .. EXERCíCIOS CONTRA TOS ADMINISTRA TIVOS 1 - (MPDFT/19° CONCURSO) Depois de formalmentecelebrados, os contratosadministrativos devem ser publicados, em resumo, no órgão oficial, como condição de sua validade. Esta publicaçãodeveser feita: a) No prazode 5 (cinco)dias. b) No prazode 8 (oito)dias. c) Até o quintodia útildo mêsseguinteao de sua assinatura. d) No prazode 30 (trinta)dias. e) No prazode 60 (sessenta)dias. 2 - (MPDFT/21° CONCURSO) Ao efetivar a rescisão administrativapor interesse público, a administraçãopoderá fixar o valor da indenização cabível, verificado por meio de operações contábeis.Nessa situação,o contratado: a) Não poderá opor-se à medida, mas, não concordandocom o valor da indenização,deverá recorreràs vias judiciais adequadas,pleiteandounicamentea justa reparaçãodos danos sofridos com a antecipadaextinçãodo contrato. b) Poderá opor-seà medidaquantoao seu mérito,desdeque recorraàs vias judiciaisadequadas. c) Não poderáopor-seà medida,mas,não concordandocom o valorda indenização,deveráantes de recorreràs vias judiciais adequadas,pleiteandoa justa reparaçãodos danos sofridos com a antecipadaextinçãodo contrato,esgotaras vias administrativas. d) Não poderá opor-se à m~dida,mas, não concordandocom o valor da indenização,deverá recorreràs vias judiciaisadequadas,pleiteandoa reparaçãodos danos sofridos com a antecipada extinção do contrato,acrescida de lucros cessantes, após esgotada a discussão no âmbito do recursoadministrativo. 3 - (MPDFT/21° CONCURSO) A extinçãodo contratodeclaradaquando se verificailegalidadena sua formalizaçãoou em cláusulaessencial,é chamadade: a) Extinção. b)Rescisão. c) Anulação. d) Derrogação. 4 - (AGU/1998)O que,essenciale fundamentalmente,maiscaracterizaumcontratoadministrativo, diferenciando-odos demaise subordinando-oàs regrasespecíficasde direitopúblico,é: a) tercomo partecontratanteumaentidadeda AdministraçãoPública b) tercomo partecontratanteumapessoasjurídicade direitopúblicointernoe presenteo interesse públicono seu objeto c) ter o interessepúblicopresenteno seu objeto,ainda que uma das partes não seja órgão ou entidadeda AdministraçãoPública. d) o fatode acarretardespesaà contade recursospúblicos e) o fatode versarseu objeto~madeterminadaprestaçãode serviçopúblico 5 - (DEL. PC/SP/1999) - Quando a administraçãodeixade entregaro localda obra ou do serviço, ou não providenciaas desapropriaçõesnecessárias,fala-seem: a) fatoda Administração. b) fatodo Príncipe. c) caso fortuito. d) negligência. 6 - (ESAF/ASSISTENTE JURíDICO/AGU/99) Não é característicado contratoadministrativo: a) naturezade contratode adesão; b) finalidadepública: c) liberdadede forma; d) presençade cláusulasexorbitantes; e) mutabilidade. 7 - (JUIZ SP/1997) - Contratode Gerenciamentosignifica: a) atividadetécnicade mediaçãoentreo Poder Público e os executoresde umcontrato. b) atividadereferenteà privatizaçãode empresasestatais. c) atividadeprópriade supervisãode órgãodirigentede autarquiase empresaspúblicas. d) atividadeconsistentena fiscalizaçãoexercidapelosTribunaisde Contas. 8 - (JUIZ SP/1997) - Fato do Príncipesignifica: a) determinaçãoestatalgeral, imprevistae imprevisível,que onera substancialmentea execução do contratoadministrativo. b) ordemdo Soberanono regimemonárquico. c) eventoda naturezaimprevisívele inevitável. d) interferênciaimprevistaque antecedeo contratoadministrativo. 9 - (JUIZ SP/1997) - No contrato administrativo,o equilíbrio econômico financeiro, também denominadoequaçãoeconômicafinanceirasignifica: a) a relaçãoque as partesestabelecem,inicialmente,no contrato,entreos encargosdo contratante e a retribuiçãoda Administração,paraa justa remuneraçãodo seu objetivo. b) a inalterabilidadedas condições, vantagens e ônus recíprocos, nos contratos referentesa empréstimosexternosparaa realizaçãode obraspúblicas. c) a observânciadas regrasestabelecidaspela OrganizaçãoMundialdo Comércio (OMC) para os contratosde financiamentofirmadosem moedaestrangeira. d) a legislaçãoestabelecidapela Uniãoe executadapelo BancoCentral,para ressarciros prejuízos das pessoas físicas nos contr~tosde depósito,em caso de quebrade Bancos e outras instituições financeiras. 10 - (JUIZ SP/1998) -Contrato administrativopelo qual a Administraçãoconfere ao particulara execuçãoremuneradade serviçopúblicoé a) convênio. b) autorização. c) permissão. d) concessão. 11- (JUIZ SP/1998)- Em relaçãoaos contratosadministrativos,é corretoafirmarque a)nãoadmitema inclusãodecláusulasexorbitantes. . b) deles,a Administraçãoparticipacomsupremaciade poder. c) em regranãose submetemà exigênciade prévialicitação. d) nãoadmitemalteraçãoou modificaçãounilateral. 12- (TRT) - São modalidadesde garantiados contratosadministrativos: a) fiançabancária,avaldo Tribunalde Contas,cauçãoem dinheiro; b) titulasda dívidapública,avaldo Tribunalde Contas,cauçãoem dinheiro; c) seguro-garantia,títulosda dívidapública,fiançabancária; d) fiançabancária,depósitojudicial,títulosda dívidapública; 2 e) seguro-garantia,cauçãoemdinheiro,depósitojudicial. 13- (TEC. JUD. STJ) - Assinale a alternativacorreta: a) O atodiscricionárionãocontémelementosvinculantes. b)A concorrênciaé a modalidadelicitatóriautilizadaparaos contratosde valormédio. c) A administraçãopoderescindir,unilateralmente,o contratoadministrativotípico. d) A idademínimade 21 anos é umrequisitobásicoparaa investiduraem cargopúblico. e) A posse, nos casos de provimentode cargo público,só ocorrerápor nomeação,por promoção ou por recondução. 14 - (MP SP/1998) - Assinale, nas alternativasa seguir, prerrogativaque o regimejurídico dos contratosadministrativos,instituídopela legislaçãoprópria,nãoconfereà AdministraçãoPública: a) modificaçãounilateraldo contratopara melhoradequaçãoàs finalidadesde interessepúblico, respeítadosos direitosdo contratado; b) rescisãounilateralnos casos previstosem lei; c) fiscalizaçãoda execuçãodo objeto; d) aplicaçãomotivadade sanções pela inexecuçãototalou parcialdo ajuste; e) imposição,independentementeda aceitaçãodo contratante,de acréscimosou supressões, nas obras, serviços ou compras,superioresa 25% (vintee cinco por cento)do valor inicialatualizado do contrato. 15 - (TRF - TÉCNICO/2000 - ESAF) - Nos contratosadministrativosem geral, de acordo com a legislaçãoque regeessa matéria(Lei nO8666/93com suas modificações),não se faz necessáriaa inclusãode cláusulaespecífica,estabelecendo: a) o preço,as condiçõesde pagamentoe o créditopeloqual correráa despesa b) as garantiasoferecidasparaassegurarsua plenaexecução,quandoexigidas c) os casos de sua alteraçãounilateralou poracordodas partes d) a legislaçãoaplicávelà sua execução e) os casos de sua rescisão 16 - (DEL. PC/SP/2000) - Nos contratosadministrativosdiz-se que há empreitadapor preçoglobal quandose: a) ajusta mão-de-obrapara pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimentode materiais. b) contrataa execuçãoda obracom pagamentointegralantecipado. c) contrataa execuçãoda obraou do serviçopor preçocertode unidadesdeterminadas. d) contrataa execuçãoda obraou do serviçoporpreçocertoe total. 17- (CESPE/PROCURADOR AUTÃRQUICO/ INSS/99) Classifiquecada itememcertoou errado: Na vigênciada Lei nO8.666/93,um prefeitomunicipalcontratoudiretamente,sem licitação. empresade consultoriade propriedadede correligionáriopolíticoparaa prestaçãode serviços técnicosdeassessoramentoeconômico-financeiro.Entendeuo prefeitoqueo casose enquadrava nahipótesede inexigibilidadede licitação,umavezque,a seuver,os técnicosda empresaeram profissionaisdenotóriaespecialização.Quinzediasantesdotérminodeseumandato,sabedorda eleiçãodo novochefedo PoderExecutivomunicipal,firmoutermoaditivoentrea prefeiturae a empresa,prorrogandopormaisumanoo contrato.Noúltimodiadeseumandato,porém,alegando queo novoprefeito,porserseuinimigopolíticoe desafetodoproprietáriodaempresacontratada, nãoiriadarseqüênciaao contrato,rescindiuunilateralmentea avencae indenizouintegralmenteocontratadopelovalorcorrespondentea todasas remuneraçõesque aindaseriampagaspelo município. 3 Com base na situaçãohipotéticadescritaacimae na teoriados contratosadministrativos,julgueos itensa seguir. 1) A rescisão unilateraldo contratoe o conseqüentepagamentoda indenização constituíram hipótesede desvio de poder, porque a rescisão do vínculo contratuale a indenizaçãoplena do contratadonão se coadunam.com a prorrogaçãodo ajuste acordadaquinze dias antes, sem que nenhumfato novo tivesse ocorrido.Dessa forma,o prefeitousou sua competênciaanimadopelo favoritismoe alheioao interessepúblico. 2) O desvio de poder ou desvio de finalidadeocorrequando o agente praticao ato visando a fim diversodaqueleprevisto,explícitaou implicitamente,na regrade competência. 3) A contrataçãode empresade consultoriacom base nas hipótesesde inexigibilidadede licitação não precisaser necessariamentejustificada,sendo suficienteque o prefeitotenhaprovidenciadoa indispensávelpublicaçãona imprensaoficialdo atoque declarouinexigívelo certamelicitatório. 4) A prorrogaçãodo contratoentre a prefeiturae a empresa de consultoria não necessita de justificativapor escrito, uma vez que, na hipótese,por tratar-se de contratopara prestação de serviçosa seremexecutadosde formacontínua,o prazode vigênciacontratualé indeterminado. 5) Se não for comprovadaa participaçãoda contratadano cometimentodo ilícito de desvio de poder, estará o prefeitosucessor obrigadoa anular o contratoe a ratificara indenizaçãopaga à empresade consultoria,tendo em vistaque, segundoexpressão literalcontidana Lei nO8.666/93. a responsabilidadecontratualdo Estado abrangerátantoos danos emergentesquanto os lucros cessantes. 18 - (AGU/1998) O regimejurídico dos contratos administrativos,inclusive no que confere à Administraçãoas prerrogativasde modificá-Ios,rescindi-Iose outrascompreendidasnas chamadas cláusulasderrogativasou excepcionaisdo direitoprivado. a) nãose aplicaaos de seguro,emque a União for parte b) nãose aplicaaos de locação,emque a Uniãofor locatária c) nãose.aplicaàquelesemque a Uniãofor partecomo usuáriade serviçopúblico d) aplica-seàquelesem que a União for partecomo usuáriade serviçopúblico,no que couber e) aplica-seaos de locação,mas somentequandoa Uniãofor locadora 19 - (PROCURADOR DO BACEN - 2001) O contratode gestão, previsto no art. 37, § 8°, da ConstituiçãoFederal,não poderáser firmadocomaseguinteentidade: a) autarquia b) organizaçãosocial c) sociedadede economiamista d) fundaçãopública e) organizaçãoda sociedadecivilde interessepúblico 20 - (TJDFT/JUIZ SUBSTITUTO/JUNHO/2003)Os contratosdegestãoencontramfundamentono art.37,§8°, da ConstituiçãoFederal,segundoa qualcabeà leidispor,a esse propósito,sobre, exceto: a)Prazodeduraçãodocontrato. b)Controlesaseremexercidossobreo contrato. c) Definiçãodoobjetodocontrato. d)Critériosdeavaliaçãodedesempenhoe responsabilidadedosdirigentes. 21 - (TJDFT/JUIZ SUBSTITUTO/JUNHO/2003) No que tange ao regimejurídico dos contratos administrativosinstituídospela Lei nO8.666/93,a Administraçãonão pode: a) Modificá-Ios,unilateralmente,paraatendero interessepúblico. b) Rescindi-Ios,unilateralmente,no caso de falecimentodo contratado. 4 c) Rescindi-Ios,amigavelmente,havendoconveniênciadaAdministração. d) Aumentaro objetocontratado,nos limitesdos interessesda Administração. 22 - (TJDFT/JUIZ SUBSTITUTO/JUNHO/2003) Observe os tópicos abaixo e, assinale o conjunto correto,tendopresenteque a modalidadede licitaçãopara a concessão de serviçospúblicos,com execuçãode obras,podeser: I - Concorrênciapúblicae tomadade preços. II - Concorrênciapública. 111- Concorrênciapública,tomadade preçose convite. IV - Tomadade preços,dependendodo valordo contrato. a) 11estácerto,mas IV estáerrado. b) 11e 111estão errados. c) 11e 111estão certos. d) I e II estãocertos. 23 - (TJDFT/JUIZ SUBSTITUTO/JUNHO/2003) A retomada unilateral do serviço pelo poder concedente,antesdo términodo prazo estabelecidono contrato,por motivode interessepúblico, denomina-se: a) Retrocessão. b) Encampação. c) Tredestinação. d) Recuperação. 24 - (200CONCURSO/PROCURADOR DA REPÚBLlCAI2003)ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: a) as chamadas"cláusulasexorbitantes",por conferiremprivilégiosà Administração,desequilibram o contratoadministrativoem seu favore, por isso, são considerasilegais; b) a rescisão do contrato administrativopor razões de interesse público não gera direito a ressarcimentode prejuízosem favo do particular,pois o Interesseda coletividadedeve prevalecer sobreo individual; c) é possível a alteração do contratoadministrativopara restabelecero equilíbrio econômico- financeiroda avenca na hipótesede superveniênciade fatos previsíveis,mas de conseqüências incalculáveis,que retardemou impeçama execuçãodo que foi contratado; d) a autorizaçãode uso de bempúblicose faz mediantecontratoadministrativoe, por isso mesmo, tementresuas características'acomutatividade. 25 - (Procuradordo DF-2004) O Secretárioda Defesa Civil contrata,após licitação,a comprade umafrotade veículosespecializadosem retirarnevedas estradas.Esse contratoé: a) irrevogável,porqueobedeceuao princípioda licitação. b) revogável, porque o estado não está obrigado a cumprir os contratos que celebra com particulares. c) só podeser desfeitopordeterminaçãoLegislativa. d) só pode serdesconstituído,por ordemjudicial. e) é nulopor inexistênciade motivos. 26 - (Procuradordo DF -2004)- A declaraçãode nulidadedo contratoadministrativo: a) só pode serdeclaradaatéo iníciodas obras. b) operaa partirdo atodeclaratório.Ressalvandose o quejá foi executado. 5 . c) produzefeitoretroativo,desconstituindoos efeitosjá produzidos,mas obrigandoa Administração a indenizaros prejuízos que o contratantesofreu, desde que a causa da nulidadenão lhe seja imputável. . d) só podeser declaradapordecisãojudicial. e) só pode ser declaradaemação civilpública. 27 - (Promotorde Justiça/MPDFT) - São reguladospor lei específicaa celebração,o conteúdo,a execução e a extinçãodos contratosadministrativos.Tendo em vista o que a respeitoestatui a legislação,julgueaos itensabaixo. I O atrasosuperiora 60 dias dos pagamentospermitesua rescisão. 11Apenas a inexecuçãototaldo contratopossibilitaa sua rescisão. 111Em nenhumahipótesea administraçãopoderescindirunilateralmenteos contratos. IV A rescisão administrativa, por decorrência das características da consensualidade e comutatividade,deveser requeridae autorizadajudicialmente. a) Todos os itensestãocorretos. b)Apenas o itemIV estácorreto. c) Apenas os itensI e 11estãocorretos. d) Todos os itensestãoincorretos. e) Apenas os itens11e IV estãocorreto 28. (DELEGADO/PC DF) A. execuçãodos contratosadministrativospode sofrer interferência decorrentede situaçõesposterioresa sua celebração.Umadas causasde mutabilidaderesulta dasaçõese omissõesdaAdministraçãoPública,comopartedocontrato,queatingemdiretamente a suaexecução,dificultandoouimpedindoa suarealização. Essa causa de mutabilidadedenomina-se: a) fatoda administração; b) fatodo príncipe; c) interferênciaimprevista; d) teoriada imprevisão; e) cláusulaexorbitante. Julgue o itema seguir: 29. (ANAL.JUD.lÁREA JUD/STJ) Nos contratosadministrativos,o reajusteocorrenos casosde existênciasde situaçõesnovasque coloquemou xequeo equilíbrioeconômico-financeirodo ajuste,enquantoa recomposiçãodepreçosignificaa alteraçãodevalora serpagodavariabilidade dovalordeterminantedacomposiçãodopreço. 30. (PROCURADOR DO DF).O Secretárioda Defesa Civil contrata,após licitação,a compra de umafrotade veículosespecializadosem retirarnevedas estradas.Esse contratoé: a) irrevogável,porqueobedeceuao princípioda licitação. b) revogável, porque o estado não está obrigado a cumprir os contratos que celebra com particulares. c) só podeser desfeitopordeterminaçãolegislativa. d) só podeser desconstituído,por ordemjudicial. e) é nulopor inexistênciade motivos. 6 31. (PROCURADOR DO DF) A declaraçãodenulidadedo contratoadministrativo: a) só pode ser declaradaatéo iníciodas obras. b) operaa partirdo atodeclaratório,ressalvandose o quejá foi executado. c) produz efeito retroativo, desconstituindo os efeitos já produzidos, ma- obrigando a Administraçãoa indenizaros prejuízos que o contratantesofreu, desde que a causa da nulidade não lheseja imputável. d) só pode ser declaradapordecisãojudicial. e) só pode ser declaradaemação civilpública.Julgue os itensseguintes: 32. (PGRR) O regimejurídicDdos contratosadministrativosinstituídopela Lei de Licitaçõese Contratosconfereà administração,em relaçãoa eles,a prerrogativade, noscasosde serviços essenciais,ocuparprovisoriamentebensmóveis,imóveis,pessoale serviçosvinculadosao objeto docontrato. 33.(PGRR)A declaraçãode nulidadedocontratoadministrativooperaretroativamente,impedindo os efeitosjurídicos que ele, ordinariamente,deveriaproduzir,além de desconstituiros já produzidos,masa administraçãonãose exoneradodeverde indenizaro contratadopeloqueeste houverexecutadoaté a dataem que ela for declaradae por outrosprejuízosregularmente comprovados,contantoquenãolhesejaimputável. 34. (PGAM) Se umasociedadeempresáriamantivercontratoadministrativocomo poderpúblico, firmadoapósregularlicitação,e viera terdecretadasuafalência,a administraçãopoderámantera vigênciado contratoatéo términodeste,se constatarquehá condiçõesparao cumprimentodo respectivoobjeto;semembargo,a administraçãopoderáassumiro controledealgumasatividades, nocasodeserviçosessenciais. 35. (ADVOGADODA UNIÃO/AGU)O fundamentoda teoriada imprevisãoé a áleaeconômica, decorrendodaaplicaçãodessateoriaumdedoisefeitos:a rescisãocontratualsematribuiçãode culpaoua revisãodopreçoparaa restauraçãodoequilíbriodocontratoadministrativo. 36. (ADVOGADODA UNIÃO/AGU)A publicaçãoresumidado instrumentodocontratooudeseus aditamentosé condiçãoindispensávelparasua eficácia,dispensadaa publicaçãoapenasdos instrumentosdoscontratossemônusparaa administração. 37. (ANAL. JUD.lÁREA ADM.lST J) O contratoadministrativotemvigênciacondicionadaa sua publicaçãoresumidae geralmentedevecoincidircomo decursodetempodoorçamento,salvoem casodeexceçãolegalmenteprevista. 38. (ANAL.JUD.lÁREA ADM.lST J) As chamadascláusulaseconômico-financeirase monetárias dos contratosadministrativospodemser alteradassem préviaconcordânciado contratado,com fundamentonointeressepúblicoe namanutençãodoequilíbrioeconômico-financeiro. 39. (ANAL.JUD.lÁREA ADM.lSTJ) Noscontratosadministrativos,o reajusteocorrenoscasosde existênciadesituaçõesnovasquecoloquememxequeo equilíbrioeconômico-financeirodoajuste, 7 enquantoa recomposiçãode preçosignificaa alteraçãodo valor a ser pago em funçãoda variabilidadedovalordeterminantedacomposiçãodopreço. 40. (DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO) Nos termosda legislaçãoaplicávelaos contratos administrativos,é dever da administraçãopública acompanhare fiscalizar,por meio de representante,a execuçãodetodocontrato.O Estadonãopodedeixardeexercertalfiscalização, durantetodosos atosdaexecuçãodoobjetodocontrato,atéa entregadeste,emfacedoprincípio da indisponibilidadedointeressepúblico. 41. (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTOITRF5aREG.) Devidoà naturezadistintaquetêmem relação aos contratosadministrativos,os convêniosnãopodemterobjetocomconteúdoeconomicamente valorável. 42. (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTOITRF 5a REG.) Para atenderao interessepúblico,se a administraçãoprecisarsuprimirpartedo objetode umcontratoadministrativoe o contratadojá houveradquiridoos benscorrespondentesà porçãosuprimida,aquelanãoestaránecessariamente obrigadaa ressarci-Ia. 43. (JUIZ SUBSTITUTOITJBA) Na execuçãodocontratoadministrativo,podeo contratadopleitear indenizaçãopelochamadofatodopríncipe;contudo,parafazerjus àquela,precisaráprovarqueo atoestatalfoiantijurídico. 44. Considerea seguintesituaçãohipotética.O governadordo estado do Espírito Santo encaminhouprojetode lei paraa Auditoriado estado,visandocolherinformaçõesparaeventual sançãoou vetodo referidoprojeto,quedispensavado pagamentodas contasde luz as pessoas desempregadas.Nessasituação,considerandoa jurisprudênciado STF aplicávelà espécie,a Auditoriadeveráemitirparecerfavorávelao veto,por inconstitucionalidade,sobo fundamentode queo estadodo EspíritoSantonãotemcompetênciaparaintervirno contratoadministrativoem apreço, de forma a afetar o seu equilíbrioeconômicofinanceiro,bem como as relações estabelecidasentre.'.)poderconcedentee a concessionáriadeserviçopúblico. 45. Os contratosadministrativosdiferenciam-sedos privados,entre outros aspectos,pela existênciadasdenominadascláusulasexorbitantes,entreelasa quepossibilitaa suamodificação unilateralpelaadministração,como propósitode melhoradequá-Ioao interessepúblico,situação em que será asseguradaa manutençãodo equilíbrioeconômico-financeironele previsto inicialmente. 46. Nos termosda legislaçãoaplicávelaos contratosadministrativos,é deverda administração públicaacompanhare fiscalizar,pormeioderepresentante,a execuçãodetodocontrato.O Estado não podedeixarde exercertal fiscalização,durantetodosos atos da execuçãodo objetodo contrato,atéa entregadeste,emfacedoprincípioda indisponibilidadedointeressepúblico. 8 47. (Magistratura/TJTO-2004)- Das chamadascláusulasexorbitantesdo contratoadministrativo decorreumde seustraçoscaracterísticos,qualseja,a mutabilidade.Acercado tema,a doutrina administrativafala em áleas ou riscos que o particularenfrentaquando contratacom a administração.A respeitodotema,apontea alternativaincorreta. a)Áleaordináriaouempresarial,equivalenteaoriscoquecorretodoempresário. b)Álea administrativaqueabrangeo poderquetema Administraçãode alterarunilateralmenteo contratoparaatendero interessepúblico,pelaqualrespondea administraçãoincumbindo-lheo restabelecimentodo equilíbriorompido,o fato do príncipeato de autoridadenão relacionado diretamentecomo contrato,masquenelerepercute,peloquala administraçãotambémresponde, devendorestabelecero equilíbriorompidoe fatoda administraçãoentendidocomotodaaçãoou omissãodoPoderPúblicoque,incidindodiretae especificamentesobreo contrato,retarda,agrava ouimpedesuaexecução. c) Áleaeconômicaquecorrespondeas circunstânciasexternasao contrato,estranhasà vontade das partes,imprevisíveis,excepcionaise inevitáveisque causandodesequilíbriona equação contratualdãolugarà aplicaçãodateoriada imprevisão. d)A chamadaáleaeconômicaseconfundecoma áleaordináriaouempresarial. 48. (Magistratura/TJTO-2004) - Um matéria de contrato administrativo, pode-se afirmar, corretamente,que: a) o equilíbriocontratualé fixado no contratoe sempre permanece inalteradopara toda a sua duração,excetuada,contudo,a correçãomonetária; b) é totalmenteinaplicávela exceçãodo contratonão cumprido,ressalvadaindenizaçãoulterior,de modoque nãoé autorizada,em nenhumahipótese,a paralisaçãoda obra pelo contratado,no caso de atrasode pagamento; c) o princípioda continuidadedo serviço públicoafasta inteiramentea invocaçãoda exceção do contrato não cumprido, ressalvada a indenização pelos prejuízos causados pelos atrasos de pagamentodo Poder Público; d) só é possível a paralisaçãototal da obra no caso de a inadimplênciada administraçãocriar encargo extraordinárioe insuportável, obrigando a verdadeiro financiamento da obra pela contratada. Julgue os itensseguintes: 49. (CESPE/TRF 58 REG.) Devido à natureza distinta que têm em relação aos contratos administrativos,os convêniosnão podemterobjetocom conteúdoeconomicamentevalorável. 50. (CESPE/TRF 58REG.) Para atenderao interessepúblico,se a administraçãoprecisarsuprimir parte do objeto de um contrato administrativoe o contratadojá houver adquirido os bens correspondentesà porçãosuprimida,aquelanãoestaránecessariamenteobrigadaa ressarci-Io. 51. (TJBA-2004)Na execuçãodo contratoadministrativo,podeo contratadopleitearindenização pelochamadofatodopríncipe;contudo,parafazerjus àquela,precisaráprovarqueo atoestatalfoi antijurídico. . 52. (TJ 2005)São tiposde contratosadministrativos,exceto: a) contratodegestão: b) contratode gerenciamento. c) contratode trabalhosartísticos. 9 d) contratode agenciamento. GABARITO 10 1- C 2-A 3-C 4-8 5-A 6-C 7-A 8-A 9-A 10-D 11- 8 12- C 13- C 14-E 15- C 16- D 17- CCEEE 18- D 19- E 20- C 21- D 22-A 23- 8 24- C. 25-E 26-C 27- D 28-A 29-E 30-E 31- C 32-C 33-C 34-E 35-C 36-E 37- C 38-E 39- E 40-E 41- E 42-C 43- E 44-C 45-C 46-E 47-D 48-D 49-E 50-C 51- E 52-D
Compartilhar