Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia

Prévia do material em texto

Questão 1
Texto da questão
As relações entre a contratante (Administração Pública) e suas contratadas, nos casos de licitações nas modalidades concorrência e tomada de preços, ou dispensas de licitação e inexigibilidade, são regidas pela Lei n° 8.666/1993 (regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências), por meio de contratos formais, cuja rescisão ou modificação pode ser feita pela motivação de qualquer uma das partes ou nos casos de força maior.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 2
Texto da questão
A Lei nº 8.666/1993 (regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências) determina elementos mínimos para a elaboração de um edital, entre eles a necessidade de se prever as condições de pagamento e o cronograma de desembolso, em conformidade com a disponibilidade dos recursos financeiros. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 3
Texto da questão
Um dos anexos obrigatórios do edital de licitação de uma obra, conforme a Lei nº 8.666/1993 (regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências) é o Projeto Básico, podendo ser substituído pelo Projeto Executivo. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 4
Texto da questão
Nas licitações de obra, a planilha orçamentária apresentada pela licitante não poderá ter custos unitários formadores do preço diferentes daqueles da planilha orçamentária de referência, elaborada pela Administração e anexa ao edital, conforme determina o Decreto nº 7.983/2013 (estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências). 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Texto da questão
A minuta do contrato, anexa ao edital para a contratação de projetos, definirá as diretrizes (técnicas, de prazos etc.) que deverão ser atendidas quando da sua elaboração. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 6
Texto da questão
O Termo de Referência, item obrigatório do edital, deve conter a planilha orçamentária de referência da Administração. Conforme o Acórdão nº 62/2007 – TCU – Plenário, tal planilha deve trazer a discriminação dos custos unitários envolvidos e a composição do Benefício e Despesa Indireta (BDI) que está sendo utilizada na formação dos preços, exigindo que as licitantes façam o mesmo em relação às suas propostas. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 7
I
Texto da questão
No Termo de Referência não é vedada a citação de marcas ou modelos de determinado insumo, quando da elaboração de projetos para execução de obras. No entanto, quando houver tal referência, esta deve vir acompanhada das expressões “ou similar”, “ou equivalente” ou “de melhor qualidade”, para que se permita a verificação da comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 8
Texto da questão
Na fiscalização de contratos de elaboração de projetos ou execução de obras da Administração Pública, à luz da Lei n° 8.666/1993 (regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências), é obrigatório que o fiscal seja profissional especializado (engenheiro ou arquiteto).
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 9
Texto da questão
A definição de Projeto Básico, conforme a Lei n° 8.666/1993 (regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências), é diferente das definições de Projeto Executivo e Projeto Completo, de acordo com a ABNT NBR 16636-1:2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos – Parte 1: Diretrizes e terminologia, o que gera grande confusão tanto para a Administração Pública quanto para as licitantes. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 10
Texto da questão
Conforme a Instrução Normativa n° 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – Ence nos projetos e nas respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit), a obtenção da Ence é dispensável para edificações novas ou que recebam retrofit, até 500 m². Quando obrigatória, a Ence deve ser da classificação mínima “B”. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Feedback
A afirmação é falsa. A Ence, nesses casos, deve ser a “A” (art. 5° da Instrução Normativa nº 2/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão).
Questão 11
Texto da questão
A grande diferença existente entre a forma de contratação de uma obra pelos setores público (Administração Pública) e privado (empresas de iniciativa privada da atividade econômica) está no ritual do seu contrato. Na iniciativa privada, a contratação se dá por contrato obedecendo às regras do direito privado, em processo direto, entre contratante e contratado, enquanto na Administração Pública é exigida inicialmente a observância de leis e normativas específicas aplicadas às licitações, que culminam em um edital de abrangência pública.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 12
Texto da questão
O contrato é o instrumento que definirá a relação formada entre a Administração Pública e a sua contratada, sendo item obrigatório para todas as suas contratações. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 13
Texto da questão
O edital de uma licitação é documento com prerrogativa de lei na relação entre a Administração Pública e as licitantes. Celebrado o contrato, documento que o integra, será no edital que serão esclarecidas quaisquer dúvidas advindas dessa relação, razão pela qual esta é uma peça de grande importância na relação contratada/contratante. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 14
Texto da questão
Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, o Termo de Referência é documento aplicado à modalidade pregão de licitação, enquanto o Projeto Básico é aplicado às modalidades regidas pela Lei nº 8.666/1993, quando da licitação de obras ou serviços de engenharia. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 15
Texto da questão
O Projeto Básico, como elemento definidor do escopo da obra que se quer contratar, é item obrigatório do edital, conforme a Lei nº 8.666/1993, sendo prescindido pelos estudos técnicos complementares, este último de caráter não obrigatório.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 16
Texto da questão
O Projeto Básico é a etapa da licitação de uma obra que será complementada pelo Projeto Executivo, este podendo substituir aquele na fase licitatória ou ser elaborado durante a fase de execução da obra e concomitante a essa. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 17
Texto da questão
A execução de um contrato da Administração Pública para edificação, acompanhada por fiscal que a represente, especialmente designado, pode ser assessorada por terceiros, com habilitação técnica específica, podendo este ser engenheiro ou arquiteto, pessoa física ou jurídica.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 18
Texto da questão
O Projeto Básico, assim definido na Lei nº 8.666/1993, guarda o mesmo conceito apresentado pelas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e resoluções dos conselhos profissionais de arquitetura e engenharia (Sistema Confea/Crea e CAU/BR). 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 19
Texto da questão
A contratação de servidores com habilitação específicaem arquitetura ou engenharia por órgãos que não tenham essas como suas atividades finalísticas, mas que constantemente promovam a renovação ou a ampliação das suas instalações físicas é recomendável, visto que esses profissionais, como integrantes do quadro do órgão, ainda que contem com o assessoramento técnico especializado de terceiros, poderão analisar e revisar os objetos contratados (projetos ou obras), por terem conhecimento técnico no tema. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 20
Texto da questão
O retrofit, conforme definido na Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, é toda reforma que renove uma edificação antiga, dando a ela caráter de nova, pelo melhoramento do seu apelo estético.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 1
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Dadas as limitações da Administração Pública quanto à disponibilidade de recursos, o projeto, por ter preço baixo em relação aos custos de uma obra, torna-se importante instrumento para a busca das melhores soluções técnicas que garantirão o bom desempenho e a durabilidade das edificações, aumentando a sua vida útil e diminuindo a sua necessidade de manutenção.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Texto da questão
Conforme a Lei de Sitter, ou “Lei dos 5”, o custo para a eventual correção de um erro, desde o projeto até a manutenção corretiva da obra executada, aumentará, linearmente, em incrementos de unidade 5.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Texto da questão
A eficiência energética, por meio do uso racional de energia, deve ser um dos requisitos observados pela Administração Pública nas suas contratações. Nas suas edificações, esse pré-requisito pode tanto ser obedecido no momento do projeto, quando edificações novas, quanto na sua manutenção e modernização, quando edificações existentes.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Texto da questão
O Memorial Justificativo do projeto de arquitetura, assim definido na ABNT NBR 16636-2:2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos – Parte 2: Projeto arquitetônico, é peça obrigatória nas licitações públicas, devendo constar do seu edital.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Texto da questão
Para as modalidades “convite”, “concorrência” e “tomada de preços” em uma licitação, há limites de valores que definem o seu objeto e, consequentemente, a sua aplicação. Para objetos cujo valor enquadre-se na modalidade “convite”, poderá também, a critério da Administração, ser adotada a modalidade “tomada de preços”, ou ainda a modalidade “concorrência”, dentro dos preceitos legais.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Texto da questão
O servidor público é responsável pelos seus atos, praticados no exercício do cargo. No caso dos gestores de contrato de projetos, a aprovação e o recebimento de um Projeto Básico inadequado tem gravidade suficiente para a aplicação de sanções, inclusive pecuniárias.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 7
Texto da questão
É possível afirmar que, embora seja do autor do projeto a responsabilidade pela sua correta elaboração, executando a sua coordenação e compatibilização, o fiscal do contrato tem a obrigação de revisá-lo para o seu aceite e recebimento e, na eventualidade de erros ou omissões, emitir relatório de correções para envio ao projetista.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 8
Texto da questão
A coordenação de um projeto deve sempre ser referenciada pelo seu projeto-mãe, assim entendido aquele que dá origem à concepção do projeto. Em um projeto de edificações, o projeto-mãe será sempre o projeto de arquitetura.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 9
Texto da questão
Com o intuito de facilitar e tornar mais direta a leitura de um projeto de esgoto sanitário de uma edificação, a sua representação deve ser feita por meio de linhas simples com convenções que remetam à identificação dos elementos integrantes da instalação.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 10
Texto da questão
A grande vantagem da tecnologia BIM (Building Information Modelling), para a elaboração de projetos, em relação à tecnologia baseada em sistemas CAD (Computer Aided Design), é que a primeira permite o seu desenvolvimento em modelo em três dimensões, enquanto o sistema CAD trabalha em duas dimensões.
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 11
Texto da questão
A Administração Pública, ao contratar seus projetos e obras, deve atender a condições que tragam o melhor custo-benefício. Dentro dessa premissa, marque a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. Em função da limitação de recursos do poder público, os projetos devem ser contratados por valores baixos para priorizar a contratação da obra, notadamente de maior valor.
b. O custo das obras da construção civil é a soma do custo das fases de projeto (concepção) e execução (materialização).
c. A função do gestor de contrato, no caso da contratação de projetos e obras, limita-se à escolha da contratada que melhor atenda aos objetivos da Administração Pública. 
d. Para as obras da construção civil contratadas pelo poder público, deve ser priorizada a contratação de um bom projeto com custo adequado, que determine o custo da execução do objeto e, principalmente, o custo da sua manutenção.
Questão 12
Texto da questão
Nos projetos para as edificações da Administração há várias iniciativas para que se atinjam os objetivos de racionalidade, economia e melhor aproveitamento dos recursos, definidos no Decreto n° 2.271/1997 (dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências). Assinale a alternativa correta à luz do citado decreto:
Escolha uma opção:
a. Escolha de materiais considerando o critério de preço, obtendo o seu fornecimento a partir do fornecedor que traga a melhor vantagem para a Administração, dentro do território nacional. 
b. Escolha de espécies vegetais com rápido crescimento, preferencialmente exóticas, com folhas caducas, possibilitando sombra no verão – período após floração – e sol no inverno – após a queda das folhas no outono.
c. Reúso da água da chuva – sem tratamento, para irrigação e lavagem de pisos, ou com tratamento, para abastecimento de equipamentos hidráulicos (lavatórios, vasos sanitários, chuveiros etc.)
d. Escolha prioritária de materiais importados, de marcas consagradas mundialmente, com o objetivo de aumentar a durabilidade do objeto construído.
Questão 13
Texto da questão
Uma das modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/1993 é o concurso. Muito indicada para a contratação de projetos, traz uma série de vantagens para a Administração. Com base nisso, indique a alternativa que não configura uma das vantagens:
Escolha uma opção:
a. A modalidade “concurso” prioriza a contratação do melhor objeto, diferentemente das demais licitações, que contratam a melhor proposta ou o melhor preço. 
b. O projeto contratado por essa modalidade é entregue no prazo, sem aditivos.
c. A seleção dos projetos é feita por especialistas na área, profissionais de notório saber ou entidades representativas das classes profissionais, por meio de uma comissão de julgamento.
d. Há restrição da competitividade, em função do pré-requisito de qualidade e reconhecimento profissional que devem ter as proponentes.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
Qualquer empresa pode participar de licitação na modalidade “concurso”, inclusive empresas desconhecidas ou compostas por profissionais recém-formados, o que aumenta a competitividade e traz justeza ao certame. O critério de escolha será o projeto que apresentar a melhor solução, independentemente de quem seja a licitante.
Questão 14
Texto da questão
O recebimento de um projeto de edificações pelo seu fiscal deve ser dado somente após a conferência da correta entrega dos itens obrigatórios, que devem constar do edital da sua licitação. Marque abaixo o itemque não é obrigatório para o recebimento de um projeto:
Escolha uma opção:
a. Manuais técnicos dos equipamentos especificados no projeto.
b. Pranchas de desenho.
c. Cronograma físico-financeiro. 
d. Caderno de Encargos.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
Manuais técnicos dos equipamentos têm sua apresentação não permitida na entrega de um projeto de edificações. A vedação da indicação de marcas nos projetos impede a escolha dos equipamentos, limitando-se o projeto a especificá-los. Por essa razão, a entrega dos seus manuais técnicos não pode ser feita na fase do projeto, devendo, no entanto, ser obrigatória no momento da execução da obra.
Questão 15
Texto da questão
Sobre a representação gráfica dos projetos contratados pela Administração Pública, analise as questões abaixo e julgue aquela que você considerar incorreta:
Escolha uma opção:
a. A representação gráfica dos projetos, feita de acordo com as normas técnicas pertinentes, é responsável pela diminuição dos erros de interpretação quando da leitura dos seus elementos no momento da execução da obra.
b. Erros na representação gráfica dos projetos podem levar a decisões construtivas equivocadas, possibilitando inclusive o aumento no custo da obra e o seu retrabalho.
c. Erros na representação gráfica de um determinado projeto da edificação podem levar a soluções inadequadas em outras disciplinas de projeto dessa mesma edificação. 
d. A representação gráfica de um projeto tem como único objetivo o registro da ideia do seu autor.
Questão 16
Incorreto
Texto da questão
A coordenação de projetos de uma edificação, obra viária ou de infraestrutura, é uma das etapas mais importantes do processo projetivo e deve ser enfatizada inclusive nas determinações constantes do edital da licitação. A respeito da coordenação de projetos, assinale a alternativa incorreta:
Escolha uma opção:
a. Independentemente da polêmica que se estabeleceu entre os conselhos profissionais de engenheiros (Sistema Confea/Crea) e arquitetos (CAU/BR) quanto à atribuição exclusiva para a execução da coordenação das disciplinas de um projeto, a ideia convergente é que tal responsabilidade recaia sobre quem o concebe.
b. Entende-se como responsável pela concepção do projeto, sobre quem recairá a responsabilidade pela sua coordenação, o gestor do contrato, que definiu as diretrizes para a sua elaboração, essas constantes do edital da licitação.
c. Confusão corrente dentro da atividade de projetos é a definição dos termos “coordenação” e “gerenciamento”. Enquanto o primeiro é a ação de integração das disciplinas de um dado projeto (edificações, obras viárias ou de infraestrutura) e dos componentes dessas disciplinas (desenhos gráficos, memoriais etc.), o segundo pode ser entendido como o controle de prazos e processos da elaboração de um projeto, em nível administrativo. 
d. Assim como uma representação gráfica deficiente, a coordenação de projetos ineficiente poderá acarretar a elevação dos custos da obra, com retrabalhos e prejuízos à Administração. A ineficiência na coordenação dos projetos pode condenar inclusive a beleza, a funcionalidade e o desempenho do produto final.
Questão 17
Texto da questão
A respeito dos conceitos de “coordenação” e “compatibilização” de projetos, julgue as alternativas abaixo e escolha aquela que você considera incorreta:
Escolha uma opção:
a. Enquanto a coordenação pode ser definida como a ação de integrar tecnicamente as várias disciplinas que compõem um determinado projeto (arquitetura, elétrica, climatização, estrutura etc.), a compatibilização pode ser definida como o ajuste entre os seus elementos do projeto relacionados principalmente à representação gráfica e à sua apresentação. 
b. Entende-se como responsável pela concepção do projeto, sobre quem recairá a responsabilidade pela sua coordenação, o gestor do contrato, que definiu as diretrizes para a sua elaboração, essas constantes do edital da licitação.
c. Tanto na coordenação quanto na compatibilização de um projeto, a figura do seu autor é fundamental, podendo-se dizer que, para a primeira, ele é imprescindível, visto ser o único que detém o domínio de todas as informações do objeto.
d. Embora seja conceito corrente, especialmente entre os leigos, de que o projeto é o conjunto de “plantas” disponíveis na obra, nominando erradamente as pranchas de desenho, o projeto é, na verdade, um conjunto indissociável formado por Caderno de Encargos, planilha orçamentária e pranchas de desenho.
Questão 18
Texto da questão
Durante a fase de desenvolvimento do projeto, dependendo do tamanho do seu escopo, este pode ser dividido em várias entregas, chamadas fases. O fiscal do contrato, observando erros ou omissões na documentação de alguma das entregas, deve tomar a seguinte providência:
Escolha uma opção:
a. Rescindir o contrato unilateralmente, visto ser essa uma prerrogativa da Administração Pública, nos casos de descumprimento do contrato, conforme preconiza a Lei nº 8.666/1993.
b. Encaminhar denúncia ao conselho profissional do projetista, pois essa é uma obrigação do gestor do contrato, quando identificados erros ou omissões no trabalho do projetista. 
c. Emitir relatório de correções a serem efetuadas pelo projetista, disponibilizando o prazo previamente indicado no edital para que este efetue os ajustes e proceda à nova entrega, que poderá coincidir com a fase de entrega seguinte.
d. Desconsiderar tais erros ou omissões, para que se possa cumprir o cronograma do contrato estipulado no edital de licitação do projeto, e proceder à sua correção no momento da execução da obra.
Questão 19
Texto da questão
Acerca dos conceitos de “projeto-mãe” e “projeto de edificações”, julgue as alternativas abaixo e marque aquela que você considera incorreta:
Escolha uma opção:
a. O projeto de um edifício de médio porte, de sucessivos pavimentos, destinado a escritórios, deve apresentar como elementos mínimos, entre outras, as disciplinas de projeto estrutural, projeto de climatização e ventilação mecânica, projeto de prevenção e proteção contra incêndios e projeto de instalações de rede lógica.
b. O projeto-mãe, assim definido como a disciplina que será referência para todas as demais disciplinas dentro da elaboração de um projeto, é o de arquitetura, no caso do projeto de uma edificação. 
c. De acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam do tema de projeto, a coordenação das atividades técnicas de um projeto de edificação deve ser feita tomando-se como base o projeto de arquitetura.
d. Visto ser um projeto cujo conhecimento específico normalmente está vinculado ao fabricante e à sua tecnologia, com a escolha da marca somente no momento da execução da obra, o projeto de elevadores pode ser prescindido na fase da contratação do Projeto Básico pela Administração.
Questão 20
Texto da questão
Acerca da plataforma BIM (Building Information Modelling), julgue as alternativas abaixo e marque aquela que você considera incorreta:
Escolha uma opção:
a. Enquanto na tecnologia baseada em sistemas CAD (Computer Aided Design) o projeto é elaborado com ferramentas de desenho, compostas de linhas, planos, volumes e sombras, na tecnologia BIM o projeto é elaborado como um modelo digital do objeto, com a simulação das suas características futuras, em ambiente virtual.
b. A tecnologia BIM está promovendo uma grande revolução na forma de se projetar, invertendo a sua lógica. Uma grande mudança é a possibilidade de, a partir do modelo virtual, extrair inúmeras vistas e seções (cortes) de forma rápida e com informações fiéis, que guardam perfeita relação com aquele.
c. O uso da tecnologia BIM é obrigatório nos projetos da Administração Pública de países como Espanha, Suécia, França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. No Brasil, embora não obrigatório, percebe-se um movimento do Poder Executivo nesse sentido, desde a criação do Comitê Estratégico de Implementação do BIM.
d. Uma grande vantagem dos softwares baseados na tecnologia BIM é a extração de quantitativos de forma rápida e precisa. No softwareAutodesk®Revit®, esses quantitativos, quando vinculados a preços unitários, permitem a geração de orçamentos completos, cuja atualização é igualmente automática devido ao link existente com as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) da Caixa Econômica Federal. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Os percentuais do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não devem constar do orçamento referencial da Administração, embora possam constar do BDI ofertado pela proponente, no momento da licitação. Caso essa os apresente, deve fazê-lo de forma destacada. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é um imposto municipal que incide sobre os materiais da obra, devendo integrar o seu BDI. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 3
Texto da questão
As cotações de mercado, um dos itens que servirão de base à elaboração do orçamento referencial da Administração durante a fase de elaboração do Projeto Básico e que são entregues com esse, não devem ser disponibilizadas às proponentes durante a licitação da obra, servindo apenas a eventuais consultas para aferição e confirmação de valores, de forma comparativa. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 4
Texto da questão
Conforme o Decreto nº 7.983/2013, o Benefício e Despesa Indireta (BDI) deve considerar, na sua composição, a taxa de rateio da Administração central, os percentuais para os tributos incidentes e a taxa de retorno do investimento.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 5
Texto da questão
As alíquotas para O ISS apresentam percentuais pequenos (entre 0,15% e 0,20%), e, na eventual falta de cálculo do ISS proporcional a ser lançado no BDI, para o caso da obra situar-se em município em que esse incida apenas sobre a mão de obra, a diferença no custo da obra, resultante desse erro, será desprezível. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 6
Texto da questão
A responsabilidade pelo orçamento do projeto, conforme a ABNT NBR 16636-2:2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos – Parte 2: Projeto arquitetônico, será do orçamentista, contratado pela construtora, no momento prévio à execução da obra.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 7
Texto da questão
Todos os orçamentos de um empreendimento da Administração Pública podem apresentar margem de erro, inclusive o orçamento detalhado. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 8
Texto da questão
As regras para a elaboração dos orçamentos de referência das obras públicas são definidas anualmente, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Feedback
A afirmação é falsa. A partir do ano de 2013, as regras para orçamentos de obras públicas passaram a ser definidas pelo Decreto nº 7.983/2013.
Questão 9
Texto da questão
Em uma edificação, os equipamentos e materiais específicos, sobre os quais deverá ser incidido o BDI reduzido, desde que esses representem percentual significativo no preço global da obra, serão, por exemplo, elevadores, ar-condicionado, mobiliário e divisórias. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 10
Texto da questão
Uma das ações dos conselhos profissionais de arquitetura e engenharia é a campanha para que o Projeto Executivo torne-se obrigatório nas licitações de obras, visto que este é diretamente responsável pela maior precisão dos orçamentos, o que diminui os erros na execução da obra e a quantidade de aditivos. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 11
Texto da questão
O ISS é um imposto municipal e a sua alíquota varia de acordo com o município, razão pela qual, quando da composição do seu BDI, a licitante deve levar em consideração as regras desse imposto no município em que se dará a obra. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 12
Texto da questão
As tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), referência para a composição de orçamentos das obras públicas, apresentam os custos praticados no mercado por meio da sua livre regulação.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 13
Texto da questão
O Decreto nº 7.983/2013 orienta que nas obras e nos serviços de engenharia deva ser considerada a oferta de BDI reduzido, em casos específicos. Assim, o BDI reduzido deverá incidir sobre os serviços de menor importância na obra, ou aqueles de menor monta.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 14
Texto da questão
De acordo com jurisprudência e orientações do Tribunal de Contas da União, os orçamentos de obras podem ser classificados em “expedito”, “preliminar” e “detalhado”, sendo o último indicado para os Projetos Executivos. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 15
Texto da questão
O orçamento sintético é assim definido pois apresenta apenas os valores totais das etapas, que “sintetizam” (somam) os valores dos custos que as compõem. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 16
Texto da questão
Em função da sua pequena margem de erro, o orçamento detalhado deve ser adotado pela Administração no momento da avaliação preliminar da viabilidade do empreendimento, indicando se o seu valor global estará adequado. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 17
Texto da questão
Nos municípios em que o ISS incide somente sobre a mão de obra, para que não se corra o risco de vantagem indevida da contratada, esse deve ser lançado no BDI de forma proporcional, que desconsidere a sua incidência sobre os materiais da obra. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 1
Texto da questão
Muito embora a Lei nº 8.666/1993, no seu art. 30, vede a exigência de quantidades mínimas para a capacitação técnico-profissional das proponentes em uma licitação de obras, recente entendimento do Tribunal de Contas da União admite tal possibilidade, desde que para item com maior relevância e significado na obra e que igualmente tenha complexidade técnica.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 2
Texto da questão
É possível afirmar que a exigência de comprovação de qualificação técnica por meio da apresentação de quantidades mínimas executadas pela proponente, e que comprove a sua experiência anterior na execução do objeto, afasta das licitações aquelas empresas sem as condições mínimas para contratação e execução da obra. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 3
Texto da questão
Uma das formas de comprovação de capacidade técnico-operacional da licitante é a apresentação de atestados com registro no conselho profissional correspondente. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 4
Texto da questão
Entende-se por profissional pertencente ao quadro permanente da licitante, conforme a Lei nº 8.666/1993 e o entendimento do Tribunal de Contas da União, aquele que tenha relação de trabalho estável com a licitante, com vínculo empregatício anotado em carteira de trabalho.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 5
Texto da questão
Uma das ações do profissional residente de uma obra (engenheiro ou arquiteto) é o controle da sua documentação impressa, a qual, para um edifício de múltiplos pavimentos, de médio porte, pode atingir facilmente o número de 400 pranchas de desenho, além de várias páginas de documentos escritos, entre Memoriais, Cadernos de Encargos e Laudos. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 6
Texto da questão
A edição de listas-mestras é uma forma simples e rápida de fazer o controle da documentação que circula na obra. Essa iniciativa, embora exija a sua atualização de forma manual, ainda é bastante eficiente nesse controle. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 7
Texto da questão
Das alternativas abaixo, marque aquela que mostra característica que não precisa ser observada em uma documentação de obra, conforme orientações dos sistemas de gestão da qualidade:
Escolhauma opção:
a. Fidelidade.
b. Disponibilidade.
c. Compacidade. 
d. Integridade.
e. Validade.
Questão 8
Texto da questão
O cronograma físico-financeiro, ou cronograma de desembolso, é um dos itens obrigatórios do edital de licitação de obras, de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e com o Decreto nº 7.983/2013, permitindo o controle do fluxo de pagamentos de acordo com as fases da obra e o controle do prazo da obra, por meio da análise do seu “caminho crítico”. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 9
Texto da questão
Para o controle efetivo do prazo de uma obra, é recomendada a adoção de cronograma de barras, gerado a partir de softwares de edição de planilhas de cálculo, tais como o MS Excel® ou LibreOffice Calc. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 10
Texto da questão
Por meio do método do caminho crítico, aplicado a cronogramas de obras, é possível mapear aquelas atividades que, ao terem o seu prazo de execução desrespeitado, alteram o prazo final da obra. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 11
Texto da questão
As normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), embora não sejam leis, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, passaram a ter esse caráter desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, amparadas no seu art. 39, inciso VIII. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 12
Texto da questão
De acordo com a Instrução Normativa Coseg/SAG/MF n° 01, de 21 de julho de 1992, “similar-semelhante” é aquele material de marca diferente daquelas citadas como referência no edital, que desempenha idêntica função e apresenta as mesmas características exigidas no projeto, enquanto “similar-equivalente” é aquele de marca diferente daquelas citadas como referência no edital, que desempenha idêntica função daquelas, mas que não apresenta as mesmas características exigidas no projeto. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 13
Texto da questão
O regime de execução de uma obra por meio de empreitada integral é pouco adotado nas obras contratadas à luz da Lei nº 8.666/1993, sendo mais comum naquelas contratadas por meio da Lei nº 12.462/2011 (RDC – Regime Diferenciado de Contratações Públicas). No regime de empreitada integral, o empreendimento é integralmente contratado, envolvendo obras, serviços, instalações, licenças, alvarás, treinamento e demais ações até a sua entrada em operação. Também conhecido no mercado da construção civil como turn key (ou “chave na mão”), é indicado para os casos em que o objeto contratado tem alto grau de complexidade ou necessite que sua entrega seja feita com equipamentos específicos instalados e em funcionamento, tais como hospitais, laboratórios ou fábricas. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 14
Texto da questão
A empreitada por preço global é um regime de execução de obra em que essa é contratada por preço certo e total, e em que o objeto pode ser perfeitamente definido. É, por essa razão, juntamente à empreitada integral, um regime de execução no qual não ocorre a necessidade de celebração de termos aditivos ao contrato. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 15
Texto da questão
Em um aditivo de obra que elimine itens da planilha orçamentária original, com a inclusão de outros novos, que não constavam daquela, devem ser considerados somente os acréscimos (ou seja, é vedada a compensação entre supressões e acréscimos) para a apuração dos limites para alteração contratual, definidos no art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/1993 (25% para obras novas e 50% para reformas). 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 16
Texto da questão
O método da curva ABC, também conhecido como Princípio de Pareto ou Princípio 80/20, é um método eficiente para a análise de planilhas orçamentárias, quando da alteração contratual, e permite a detecção do chamado “jogo de planilha”. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 17
Texto da questão
Conforme entendimentos do Tribunal de Contas da União, a solicitação de aditivos por imprecisão de quantitativos pela contratada (por erro de quantitativos na planilha orçamentária) somente será admitida para subestimativas ou superestimavas relevantes, assim consideradas aquelas imprecisões que ultrapassarem a margem de tolerância de 10% para cada item do orçamento que esteja situado na faixa B da metodologia ABC. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
.
Questão 18
Texto da questão
Pode-se afirmar que, enquanto o Projeto Executivo de uma obra não pode ser apresentado somente no seu final, o registro “as built” (ou “como construído”) deve ser feito desde o seu início, para que sejam controladas e registradas todas as alterações que invariavelmente acontecem na obra. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso 
Questão 19
Texto da questão
O Projeto Executivo de uma obra pode ser dispensado, desde que, durante a sua execução, a contratada observe criteriosamente as alterações que vierem a ocorrer e registre-as no chamado “projeto as built”, ou “projeto como construído”. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso
Questão 20
Texto da questão
O registro em “as built”, ou “como construído”, das alterações que ocorrem ao longo da execução da obra, é importante conjunto de documentos que servirá para consultas ao longo da vida útil da edificação para atendimento ao seu programa de manutenção, este definido no seu Manual de Uso e Operação. 
Escolha uma opção:
Verdadeiro
Falso