Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESSO TRT Nº 038.227/2014 CONCORRÊNCIA Nº 006/14 TIPO: MENOR PREÇO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA GERAL EXTERNA DO COMPLEXO JUDICIÁRIO TRABALHISTA MINISTRO FRANCISCO FAUSTO, EM NATAL/ RN. SUMÁRIO ÍTEM ASSUNTO PÁG. ÍNDICE 01 PREÂMBULO 02 01 OBJETO 02 02 PARTICIPAÇÃO 04 03 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 05 04 HABILITAÇÃO 06 05 PROPOSTA 10 06 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 13 07 RECURSO 16 08 CONTRATO, GARANTIA, ACRÉSCIMO OU SUPRESSÕES 17 09 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 18 10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 19 11 PRAZO DE EXECUÇÃO 19 12 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E MEDIÇÃO 20 13 PAGAMENTO 20 14 PENALIDADES 21 15 RESCISÃO 22 16 DISPOSIÇÕES GERAIS 22 ANEXOS ANEXO I PROJETO BÁSICO E ANEXOS ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÕES ANEXO III MINUTA DO CONTRATO ANEXO IV MINUTA DO TERMO DE GARANTIA Local: Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto Av. Cap. Mor Gouveia, 3104 – Lagoa Nova – Natal/RN CEP Nº 59.063-900 Edifício Desembargador José Rocha – 5º Andar - CAd/SECAL Concorrência nº 006/14 1 TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO PROCESSO TRT Nº 038.227/2014 CONCORRÊNCIA Nº 006/14 A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, designada pelo do Ato TRT-GP nº 440/213, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo Menor Preço, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, regida pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações; Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; Lei nº 12.846/2013 e demais legislação pertinente, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil Brasileiro, no que couber, Resoluções nº 70/2010 e nº 98/2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT e 114/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como, pelas disposições fixadas no presente Edital e seus anexos. CRONOGRAMA A) DATA: 26/11/2014 HORA: 10h LOCAL: Av. Capitão Mor Gouveia, 3104 – Lagoa Nova, Natal/RN. OBJETIVO: Início da sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e recebimento dos envelopes contendo as propostas. B) DATA: 11/12/2014 HORA: 10h LOCAL: Av. Capitão Mor Gouveia, 3104 – Lagoa Nova, Natal/RN. OBJETIVO: Início da sessão da abertura dos envelopes de propostas das empresas habilitadas e ainda devolução dos envelopes lacrados contendo as propostas das empresas inabilitadas. (Caso, decorrido o prazo legal, não tenha sido interposto recurso contra o resultado da habilitação publicado no D.O.U). C) DATA: 26/12/2014 HORA: 10h LOCAL: Av. Capitão Mor Gouveia, 3104 – Lagoa Nova, Natal/RN /RN. OBJETIVO: Início da sessão para publicação do resultado dos recursos, se ocorrerem e abertura dos envelopes de propostas das empresas habilitadas e ainda a devolução às empresas inabilitadas dos envelopes lacrados contendo as propostas. D) As datas acima citadas exceto a constante da letra "A", poderão sofrer alterações, o que será divulgado no site deste Regional e comunicado através de correio eletrônico, cujos endereços deverão ser informados quando da retirada do edital pela internet ou na documentação de habilitação. 1 DO OBJETO 1.1 A presente Licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a execução de pintura geral externa do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, em Natal/ RN, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e nos seus anexos. 1.2 Integram o presente edital os seguintes documentos: - ANEXO I - PROJETO BÁSICO – Apresenta as condições técnicas gerais de execução da obra, tendo como anexos: ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; ANEXO III - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES (critérios de medição e pagamento, composição de serviços e especificações técnicas de materiais). ANEXO IV - PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO PREÇOS UNITÁRIOS; ANEXO V - MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO LDI; ANEXO VI - MODELO DE Concorrência nº 006/14 2 TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS LEIS SOCIAIS e ANEXO VII - PROJETO DE ARQUITETURA. - ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÕES - ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO - ANEXO IV – MINUTA DO TERMO DE GARANTIA. 1.3 A obra de pintura geral externa do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, em Natal/ RN, localizado na Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 3104, Lagoa Nova, em Natal/RN, deverá ser realizada em conformidade com especificações técnicas e projetos, todos em anexo ao Projeto Básico. 1.4 O(s) projeto(s) elaborado(s) (Anexo VII) demonstra(m) as áreas onde serão executados os serviços que compõem a obra de pintura externa dos prédios do CJTMFF e. em linhas gerais, a obra de pintura geral externa a ser executada nas edificações, engloba os seguintes itens: a) Aplicação de textura acrílica em área total de 800,00 m2; b) Pintura geral dos edifícios com tinta acrílica em área total de 17281,85 m2; c) Demolição e reconstituição de argamassa de revestimento em área total de 431,22 m2; d) Instalação de forro de gesso acartonado em área total de 315,00 m2. 1.5 O custo estimado para a realização do objeto, obtido da cotação, de forma preferencial, com base em custos de insumo e serviços do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), e subsidiariamente, com base em composições de revista especializada (PINI), em planilha de custos de órgão da administração pública estadual (SIN) e pesquisas de preços no mercado local é de R$ 355.253,86 (trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha orçamentária do Anexo I do Projeto Básico. 1.6 O preço global proposto pela licitante não poderá ser superior ao valor global estimado pelo Serviço de Engenharia e Arquitetura - SEARQ. 1.7 Os preços unitários da planilha orçamentária do licitante não poderão ser superiores a 10% (dez por cento) dos preços unitários da planilha orçamentária básica, elaborada e fornecida pelo SEARQ e que definiu o valor global da obra. 1.8 O projeto básico e seus anexos poderão ser fornecidos em cópia por meio magnético, em mídia a ser fornecida pela empresa interessada, que deverá solicitá-la diretamente ao Serviço de Engenharia, Arquitetura – SEARQ, que funciona no terceiro andar do Prédio Administrativo, no mesmo endereço citado no cronograma. 1.9 O Edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site www.trt21.jus.br em “licitações”. 2 DA PARTICIPAÇÃO 2.1 Para a execução da obra objeto deste Projeto Básico poderá ser contratada empresa que atua no ramo de atividade pertinente, sendo exigida, para a sua habilitação no processo licitatório, a apresentação de Certidão de registro ou inscrição emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região/unidade da federação (UF) a qual a licitante estiver vinculada, além de outros documentos estabelecidos no respectivo edital. Concorrência nº 006/14 3 TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 2.2 As empresas que retirarem o Edital por meio eletrônico serão responsáveispelo envio correto dos seus dados, tais como a razão social, endereço completo, números do telefone e do fax, e-mail, etc., da pessoa de contato. A falta desses dados implicará na impossibilidade da CPL repassar para a empresa eventuais informações ou esclarecimentos prestados aos demais licitantes, bem como alterações do edital que não afetam a formulação das propostas. 2.2.1 Caso ocorram modificações do edital que afetem a formulação das propostas, estas serão divulgadas na mesma forma que se deu o seu texto original. 2.3 Não poderão participar desta licitação empresas que se enquadrar em uma ou mais das seguintes situações: a) que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público, seja federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; b) que estejam suspensas ou impedidas de participar de licitações e contratar com Órgãos Públicos Federais; c) em consórcio, associação ou que sejam: controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; d) estejam sob regime de falência, concordata, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e) as organizadas sob a forma de cooperativas; f) que estejam inadimplentes com a Justiça do Trabalho; g) nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93. 2.4 Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 2.5 Para as licitantes enquadradas como microempresas e/ou empresas de pequeno porte serão observadas as determinações estabelecidas nos arts. 42 a 45, da Lei Complementar nº 123/06 e nº 147/2014. 2.6 Somente fará jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014 a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, que apresentar no início da sessão de abertura de envelopes de habilitação, declaração, conforme modelo constante no ANEXO I. 2.7 Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste edital e as repostas, inclusive à impugnações, serão publicados no site deste Regional: http://www.trt21.jus.br, em “Licitações”, ficando as licitantes obrigadas a acessá-lo para obter as informações prestadas. 3. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 3.1 Os envelopes de documentação e proposta serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação até a data e hora previstas na letra “A” do Cronograma constante na folha 2 do Edital. 3.2 Recomenda-se aos licitantes interessados em participar da Sessão de Abertura que estejam no local indicado do preâmbulo deste edital, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto, tendo em vista que não haverá recebimento de envelopes após o início dos trabalhos. Concorrência nº 006/14 4 TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 3.3 Qualquer manifestação em relação aos documentos e propostas estará condicionada à apresentação, pelo representante da empresa, de Documento de Identidade acompanhado de um dos seguintes documentos: a) Instrumento Público de Procuração; b) Contrato Social, no caso de sócio da empresa; c) Instrumento Particular de Procuração, firmado pelo responsável legal pela empresa, acompanhado por Contrato Social. 3.4 Às empresas que participarem da presente Licitação será permitido apenas 01 (um) representante legal. 3.5 A não apresentação ou incorporação dos documentos de credenciamento impedirá o representante de manifestar-se e responder pela mesma, na reunião. 3.6 Havendo um número de participantes considerado elevado, com a anuência dos interessados, poderá ser formada Comissão de representantes para examinar e rubricar as propostas e os documentos que as compõem. 3.7 De cada reunião será lavrada ata circunstanciada que deverá ser assinada pelos membros da Comissão e licitantes presentes ou membros de Comissão constituída para tal fim. 3.8 A entrega dos envelopes, sem que tenha sido interposta impugnação ou recurso aos termos do presente Edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições estabelecidas. 3.9 Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a documentação de habilitação. Os envelopes contendo as propostas, devidamente fechados, serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes da licitantes presentes, ficando em poder daquela, até que seja decidida a habilitação. 3.10 A Comissão Permanente de Licitação manterá em seu poder os envelopes de propostas das empresas inabilitadas, devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal, de que trata o inciso I do art. 109 , da Lei nº 8.666/93. Após este período se não forem retirados em até 30 (trinta) dias, serão descartados. 3.11 Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos nas propostas depois de apresentadas. 3.12 Somente serão possíveis retificações decorrentes de correções de cálculos realizados pelo SEARQ e desde que o valor corrigido não seja superior ao inicialmente proposto. 4.0. DA HABILITAÇÃO E JULGAMENTO 4.1 A Documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope colado ou lacrado, contendo o seguinte título: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº /14 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: CNPJ DA EMPRESA ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO Concorrência nº 006/14 5 TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 4.2 Os Documentos de habilitação, todos em nome da matriz ou todos da filial, com CNPJ e endereço do domicílio ou sede da licitante, exceto aqueles referentes a impostos com recolhimento centralizado que poderão ser utilizados pela filial, constarão de: 4.2.1 Declarações: a) Declaração expressa do responsável pela empresa na forma de que a mesma não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e nem foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública e que está ciente da obrigação de declarar o fato superveniente, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93 e conforme modelo constante do anexo II deste edital. b) Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, ressalvar se emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz (Lei 9.854/99), conforme modelo constante do anexo II deste edital; c) Declaração comprovando que a licitante não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº 540/2004; d) Declaração comprovando que a licitante não foi condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105. 4.2.2 Habilitação Jurídica: a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; b) Cédula de Identidade e Registro Comercial, no caso de empresa individual; c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da diretoria em exercício; d) Decreto deautorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 4.2.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista: a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ; b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da Licitação. c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; d) Certidão Negativa do Débito Estadual; Concorrência nº 006/14 6 TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO e) Certidão quanto à Dívida ativa do Estado, se houver; f) Certidão Negativa do Débito Municipal; g) Certidão Negativa de Débito do INSS – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social; h) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT (Lei 12.440/2011). 4.2.3.1 A verificação, no SICAF ou nos sites dos órgãos expedidores, da existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte não impede a sua habilitação, desde que observado o previsto no item 2.6 deste Edital. 4.2.3.2 O Presidente e/ou membros da CPL verificará a inexistência de registros impeditivos de contratação, mediante consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União, no sítio www.portaltransparencia.gov.br/ceis, e ao Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA) do Conselho Nacional de Justiça, no sítio www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php, conforme determina o Acórdão TCU Plenário nº 1793/2011. 4.2.4 Qualificação Técnica: 4.2.4.1 A qualificação técnica consistirá na apresentação de: a) Certidão de registro e inscrição emitida pelo CREA ou CAU da Região a qual estiver vinculado o licitante. b) Declaração, devidamente assinada por seu responsável técnico, comprovando que teve conhecimento prévio (antes da apresentação da proposta) de todas as informações e das condições de execução dos serviços a serem contratados, através de estudo e análise do Projeto Básico, dos projetos, das especificações técnicas e dos demais dados pertinentes disponibilizados ou fornecidos pelo TRT da 21ª Região. c) Para a qualificação técnica será exigida de cada licitante comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, observando-se as seguintes condições: c.1 Capacitação técnico-operacional: c.1.1) serviço de pintura, revestimento ou equivalente, com um mínimo de 8.500 m2 de área de aplicação em uma mesma obra, ou 17.000 m2 distribuídos em obras diversas, sendo que a menor dessas não poderá exibir a execução de serviços em área de cobertura inferior a 2.000 m2. c.1.2) Quanto à capacidade técnico-operacional, a comprovação de aptidão da licitante deverá ser feita através da apresentação de atestados de realização de obras ou serviços compatíveis com as características e quantidades detalhadas no subitem 9.1.2.1 do Projeto Básico, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente visados por entidades profissionais competentes (CREAs ou CAUs) ou, ainda, Certidões de Acervo Técnico (CATs) acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) relativas às mesmas obras ou serviços, emitidas pelos sistemas CREA/CONFEA ou CAU/UF-BR, respectivamente, e próprias de: Concorrência nº 006/14 7 TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO I) profissionais integrantes do quadro técnico permanente da licitante por ocasião das atestadas execuções ou prestações, ou; II) profissionais que tenham guardado com a licitante vínculo, estabelecido em condições análogas àquelas descritas no subitem 4.2.4.2 abaixo, por ocasião das atestadas execuções ou prestações. c.2 Capacitação técnico-profissional c.2.1 Quanto à capacidade técnico-profissional, a comprovação de aptidão deverá ser feita através da apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs), com a devida baixa no respectivo CREA ou CAU, ou Certidões de Acervo Técnico (CATs) emitidas pelos sistemas CREA/CONFEA ou CAU/UF-BR que atestem, em ambos os casos, a realização e conclusão de obras ou serviços, de características semelhantes àquele descrito no subitem 9.1.2.1 do Projeto Básico e desde que sob a responsabilidade técnica de: I) profissionais integrantes do quadro técnico permanente da licitante, ou; II) profissionais indicados pela licitante e que guardem com ela vínculo estabelecido nas condições descritas no subitem abaixo. 4.2.4.2 O vínculo entre a empresa licitante e o profissional técnico por esta indicada para responsabilização pela execução do objeto da licitação, poderá ser comprovado, minimamente, na hipótese de contratação da empresa pelo TRT da 21ª Região, através de contrato de trabalho ou de contrato civil de prestação de serviços firmado entre ambos (licitante e profissional) com vista à elaboração dos serviços técnico-profissionais correspondentes a sua especialidade. 4.2.4.3 A eventual substituição de profissional, responsável técnico pela realização da obra ou dos serviços correlatos, no caso de integrante do quadro técnico permanente ou indicado pela empresa licitante, deverá ser por outro de comprovada experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante, sem prejuízo das sanções contratuais ou legais cabíveis. 4.2.5 Qualificação Econômico-Financeira: 4.2.5.1 A qualificação Econômico-Financeira consistirá na apresentação de: a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida, pelo distribuidor da sede (matriz) do licitante (Dispensável para as empresas cadastradas no SICAF e com cadastramento válido); b) Balanço patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social, já exigíveis e apresentados, na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, observando-se as seguintes condições. b.1) A situação financeira da licitante será analisada através dos balanços, sendo considerada qualificada aquela que obtiver, no mínimo, os seguintes Índices: Índice de Liquidez Corrente – ILC = Ativo Circulante (deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo Circulante Índice de Liquidez Geral – ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo (deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo Índice de Solvência Geral – ISG = ____________ Ativo Total_____________ (deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo Concorrência nº 006/14 8 TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO c) No caso de empresa recém-constituída deverá ser apresentado o Balancete Analítico relativo ao mês anterior ao da abertura da presente licitação, assinado pelo administrador da empresa e por contabilista legalmente habilitado, que comprove a situação financeira da empresa, vedada a substituição por balanço ou balancetes provisórios. 4.3 A HabilitaçãoJurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeiras das empresas cadastradas poderá ser verificada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ficando a licitante obrigada a apresentar no envelope os documentos constantes da letra “i” do item 4.2.3 e dos itens 4.2.4 e 4.2.5, esta última se não constar no sistema, devendo ser observados para o balanço os índices exigidos no presente edital, sob pena de inabilitação. 4.6 Será inabilitada, excetuando-se a situação prevista na Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/2014, a licitante que na consulta ao SICAF, apresentar documentos fora do prazo de validade, desde que não constem os mesmos devidamente atualizados no envelopes de habilitação ou que na consulta “on line” feita pela CPL nos sites dos órgãos competentes não estejam renovados. 4.6.1 O resultado das consultas serão impressos e anexados aos autos, junto com os demais documentos de habilitação da empresa licitante. 4.6.2 Relativamente às microempresas e empresas de pequeno porte que apresentem alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014. . 4.7 Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 4.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados: em original (os quais farão parte integrante do processo), ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou por servidor deste Regional, ou ainda, cópia da publicação em órgão da imprensa oficial. 4.9 A autenticação de cópias de documentos, após aberto os envelopes, apenas será realizada caso não haja comprometimento dos trabalhos regulares e mediante a apresentação dos originais, motivo pelo qual se recomenda o comparecimento antecipado dos licitantes que pretendam atribuir autenticidade às fotocópias de seus documentos, a qualquer servidor deste Regional, na Coordenadoria Administrativa deste Regional localizada no 5º Andar do Edifício Desembargador José Rocha. 4.10 Os documentos exigidos, obtidos através de sites, terão sua validade verificada, via internet, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que, havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a segunda, observado o disciplinamento constante do item anterior. 4.11 Eventuais omissões nas declarações elaboradas pela própria licitante, tais como falta de data, assinatura e/ou rubrica, somente poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes de Documentação e Proposta e com poderes para representar a empresa. 4.12 O JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO será realizado segundo os critérios abaixo: a) será inabilitado o licitante que não apresentar todos os documentos exigidos no ato convocatório; b) não será considerado válido, para efeito de cumprimento de obrigação editálicia, o documento emitido por pessoa jurídica integrante do mesmo grupo comercial, industrial ou empresarial a que pertença o licitante; Concorrência nº 006/14 9 TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO c) os documentos exigidos, obtidos através de sites, terão sua validade verificada, via internet, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a segunda. d) poderá acarretar a inabilitação da licitante, a apresentação de documento com rasuras ou entrelinhas, que ponham em dúvida a veracidade dos dados; e) será inabilitada a licitante cujos índices extraídos do balanço sejam inferiores aos exigidos no edital. 4.13 O resultado de julgamento da habilitação será publicado no Diário Oficial da União ficando os autos, a partir da data da publicação, com vista franqueada aos licitantes. 5 DA PROPOSTA 5.1 A proposta deverá ser entregue em envelope colado ou lacrado, contendo o seguinte título: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº /14 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CNPJ DA EMPRESA ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 5.2 A proposta impressa, em uma única via, deverá ser apresentada em papel, timbrado ou personalizado da empresa, assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico da empresa e atender os seguintes requisitos: 1.1.1. No preenchimento da planilha de demonstrativo de LDI utilizado na formação dos seus preços e na elaboração do seu orçamento, a licitante não poderá incluir, como parcelas de composição dessa taxa, o IRPJ e a CSLL. De acordo com orientação do TCU, esses não devem integrar o cálculo do LDI, por se constituírem em tributos de natureza direta e pessoal, que oneram pessoalmente a Contratada, não devendo, portanto, ser repassado ao Contratante. a) conter a razão social da empresa, número do CNPJ, endereço físico e eletrônico, se houver e conter ainda no envelope, além de todas as planilhas impressas e também em arquivo gravado em mídia digital desprotegido para fins de facilitar a análise quando do seu julgamento; b) contemplar a oferta de preços conforme modelo de planilha orçamentária constante do Anexo I do Projeto Básico; c) consignar os preços unitário e total, por item, expressos em moeda corrente nacional e o preço global da proposta expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, devendo prevalecer em casos de divergência entre o preço total e o preço unitário, o valor ofertado como preço unitário, e no caso de divergência entre o valor em algarismos e o valor por extenso, o valor por extenso. d) Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos relacionados à execução da obra, mesmo que não haja a discriminação específica desses itens na planilha orçamentária e nas planilhas de critérios de medição e pagamento e composição dos serviços. Assim deverão ser previstas as seguintes despesas diretas e indiretas: tributos; salários; encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, indenizações e quaisquer outros que forem devidos aos seus empregados ou prepostos envolvidos com o objeto do contrato; diárias; aluguéis; treinamentos e deslocamentos de funcionários; transporte de materiais, ferramentas e equipamentos, fretes e seguros; garantias; Concorrência nº 006/14 10 TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO impressões de projetos e obtenção de documentos; gastos com segurança e limpeza; outros custos administrativos, operacionais e financeiros. Da mesma forma, deverão ser incorporados aos seus preços as perdas ou desperdícios de insumos diretos e indiretos necessários à execução da obra e dos serviços correlatos. e) O emprego de mão-de-obra em horários extraordinários (sábados, domingos, feriados e horário noturno) para a execução de serviços que objetivem a recuperação de cronograma de execução ou por qualquer outra conveniência da empresa contratada, ou ainda para aqueles que forem necessários à preservação da integridade dos bens do TRT da 21ª Região ou de terceiros quando em situação de risco deverão ser suportados exclusivamente pela Contratada. f) a proposta da licitante deverá se submeter aos seguintes critérios de aceitabilidade de preços unitários e global, sob pena de desclassificação nos casos de não atendimento: I) Os preços unitários da planilha orçamentária da licitante não poderão ser superiores a 10% dos correspondentes preços unitários da planilha orçamentária básica (Anexo I) elaboradapelo TRT da 21ª Região e que definiu o preço de referência; II) O preço global da proposta da licitante terá como limite máximo o preço global de referência, definido como total geral da planilha orçamentária elaborada pelo TRT da 21ª Região (Anexo I). 5.2.1 O detalhamento da proposta da licitante em planilha orçamentária deverá obedecer estritamente à discriminação orçamentária, unidades e quantitativos constantes da planilha trazida no Anexo I, assim como, a apresentação por ela do cronograma físico- financeiro correspondente deverá seguir, quanto à sua forma de organização, o modelo apensado no Anexo II do Projeto Básico. 5.2.2 A licitante deverá ainda entregar ao TRT da 21ª Região, como parte de sua proposta, para fins de análise, o detalhamento da composição de todos os seus preços unitários e os demonstrativos dos cálculos das taxas de Lucro e Despesas Indiretas (LDI) e de Leis Sociais (LS), utilizadas na formação de seus preços. Para isto, deverá seguir a metodologia de elaboração de composições empregada na construção das planilhas do Anexo IV e os modelos de planilha apensos nos Anexos V e VI deste Projeto Básico, respectivamente, tudo em conformidade com a sua proposta apresentada. Uma vez verificada a necessidade de correções nas composições e nos demonstrativos apresentados será concedido a licitante um prazo adicional de 3 (três) dias úteis para a efetuação das devidas correções. 5.2.3 A licitante deverá apresentar o detalhamento da composição dos preços unitários discriminando separadamente as parcelas correspondentes a mão-de-obra, materiais e equipamentos, mesmo para aqueles itens apresentados como serviço ou composição auxiliar na sua planilha correspondente no Anexo IV, sob pena do valor integral do custo direto do item (soma dos custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos) ser considerado como base de cálculo para recolhimento à Previdência Social (conforme arts. 112, 121 e 122 da IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009), sendo, nestes casos, realizada a retenção das quantias respectivas sem as possíveis deduções. 5.2.4 A licitante deverá preencher os campos das planilhas de demonstrativos dos cálculos das taxas de LDI e de LS com percentuais e valores efetivamente praticados por ela e/ou que lhe são impostos pela legislação vigente, sob pena de alteração ou exclusão das parcelas comprovadamente desconformes, ou, na impossibilidade de correção das planilhas, de desclassificação da empresa do processo licitatório. 5.2.5 No preenchimento da planilha de demonstrativo de LDI utilizado na formação dos seus preços e na elaboração do seu orçamento, a licitante não poderá incluir, como parcelas de composição dessa taxa, o IRPJ e a CSLL. De acordo com orientação do TCU, esses não devem integrar o cálculo do LDI, por se constituírem em tributos de natureza direta e Concorrência nº 006/14 11 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO pessoal, que oneram pessoalmente a Contratada, não devendo, portanto, ser repassado ao Contratante. 5.3 O prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos da data marcada para abertura das propostas. 5.4 O prazo máximo para execução integral da obra e serviços correlatos previsto é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, observados os termos do Tópico 8 do Projeto Básico. 5.5 O prazo de garantia dos serviços é de 05 (cinco) anos, contado a partir do recebimento definitivo do objeto e deverá obedecer ao disposto no Tópico 16 do Projeto Básico. 5.6 O preço será fixo e irreajustável. 5.7 Solicita-se ainda que façam constar na proposta a identificação (nome, estado civil, número do RG e do CPF) da pessoa que assinará o contrato e o número da conta corrente, agência e banco preferido onde deseja receber seus créditos, se vencedora. 5.8 Iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não mais caberá desistência das propostas, nos termos do § 6º do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 5.9 Não serão consideradas propostas com alternativas, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes, devendo as proponentes se limitar às especificações deste Edital. 5.10 A falta de assinatura da proposta poderá ser suprida pelo representante legal e/ou responsável técnico, durante a reunião de abertura dos envelopes de “proposta”, desde que o signatário esteja presente na sessão. 6 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 6.1 O julgamento das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atenda às especificações constantes neste Edital e seus anexos. 6.2 As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, na forma do item abaixo, serão desclassificadas. 6.3 Será desclassificada a proposta com valor acima do valor total orçado pela Administração constante do item 1.5 deste edital e ainda as que contiverem preços superiores a 10% dos correspondentes preços unitários da planilha orçamentária básica (Anexo I do Projeto Básico), elaborada pelo TRT da 21ª Região e que definiu o preço de referência. 6.4 Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, excetuando-se a situação da Lei Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, o desempate será feito obrigatoriamente por sorteio, depois de observado o disposto no § 2º, incisos I, II e III, do art. 3º da Lei nº 8.666/93, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados. 6.5 Havendo divergência, os preços unitários prevalecerão sobre os totais e os valores por extenso, sobre os numéricos. 6.6 As propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas, vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento, serão desclassificadas. 6.7 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações: Concorrência nº 006/14 12 TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO a) relação da marca, modelo e/ou referência dos materiais considerados na composição dos preços ofertados. 6.8 Serão corrigidos automaticamente pelo Serviço de Engenharia e Arquitetura deste Regional - SEARQ, quaisquer erros de cálculo ou quantitativos em desacordo com os que constam na Planilha de Orçamento, sendo considerado: as quantidades fornecidas pelo Tribunal e os preços unitários propostos pela licitante. O valor corrigido será adotado para estabelecer a ordem de classificação das propostas. 6.9 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO. 6.10 Consoante o disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 e nº 147/2014, é assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que atendam ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/07, da seguinte forma: 6.10.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 6.11 Caso se verifique a ocorrência do empate consoante subitem anterior, será realizada reunião de desempate, cuja data e horário serão publicados no Diário Oficial da União, para qual serão convocadas todas as microempresas e/ou empresas de pequeno porte cujas propostas estejam em situação de empate com a proposta melhor classificada. a) Na data e horário da reunião de desempate, as microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate, deverão comparecerpor seus representantes credenciados ou ter enviado sua contraproposta em envelope lacrado e devidamente identificado com o número da CONCORRÊNCIA, a razão social e o CNPJ da empresa, com os dizeres: PROPOSTA DE DESEMPATE – LEI COMPLEMENTAR 123/2006 e nº 147/2014; b) Iniciada a reunião, será aberto o envelope contendo a contraproposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, ou caso esta se faça representar em sessão, ser-lhe-á concedido o prazo máximo de 10 (dez) minutos para o exercício do direito do desempate; c) Não ocorrendo nova oferta e/ou contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, será aberto o envelope de contraproposta ou será concedida, de forma seqüencial, a oportunidade para o exercício do direito de desempate às remanescentes, cujas propostas estejam dentro do limite previsto pelo benefício, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta melhor classificada. f) O benefício do desempate somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. g) O não comparecimento do representante da microempresa ou empresa de pequeno porte à reunião de desempate ou o não envio do respectivo envelope contendo a contraproposta até o horário designado para o início da reunião, bem como a não apresentação de proposta inferior à considerada vencedora do certame, no prazo e Concorrência nº 006/14 13 TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO forma disciplinados no presente edital, implicará na preclusão do exercício do direito de desempate; h) Os envelopes lacrados que não chegarem a ser abertos serão devolvidos às respectivas empresas. 6.13 O resultado final do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial da União, ficando os autos na Coordenadoria Administrativa deste Regional, a partir da data da publicação, com vista franqueada aos licitantes. 7 DOS RECURSOS 7.1 Dos atos da Comissão Permanente de Licitação e da Administração da instituição, decorrentes da presente licitação, cabem: I) recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; II) representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 7.2 Somente serão admitidos impugnação e pedidos de esclarecimentos contra as disposições deste Edital de forma escrita e até o segundo dia útil anterior ao da abertura dos envelopes de habilitação. 7.2.1 A impugnação deverá vir acompanhado de documento que comprove os poderes do signatário para representar a licitante (contrato social, no caso de sócio e procuração acompanha de contrato social nos demais casos). 7.3 O prazo para interposição de recurso contra o resultado do julgamento de habilitação e/ou de proposta será contado a partir da publicação do resultado no Diário Oficial da União. 7.4 O recurso, formulado por petição em que constem suas razões e fundamentos, será dirigido será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, para a manutenção ou modificação da decisão. 7.5 Interposto o recurso, o ato será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná- lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 7.6 Os recursos e as impugnações deverão ser protocolados na Seção de Protocolo e Expedição de Correspondências do TRT da 21ª Região, localizada na Av. Capitão Mor Gouveia, 3104 – Lagoa Nova, Natal/RN, e uma cópia ser encaminhada ao e-mail da Comissão Permanente de Licitação: cpl@trt21.jus.br, em arquivo preferencialmente desprotegido para que se possa copiar trechos, durante a análise e decisão. 7.7 O resultado do julgamento de eventual recurso será comunicado ao impetrante, via e-mail ou fax, salvo contra a habilitação, cujo resultado será publicado na reunião prevista no cronograma do edital. 7.8 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação, o licitante que tendo-os aceito sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de proposta, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 8 DO CONTRATO, DA GARANTIA E DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 8.1 A contratação com a firma vencedora far-se-á por Termo de Contrato, conforme minuta e ainda com base no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Concorrência nº 006/14 14 TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 8.2 O prazo de vigência do Contrato será contado a partir de sua assinatura, vigorando até a completa execução de seu objeto e cumprimento das obrigações subsequentes por ambas as partes. 8.3 A licitante vencedora deverá assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por uma única vez. 8.4 Caso a empresa vencedora do certame não compareça para a assinatura do contrato, poderá ser convidada a assiná-lo as demais licitantes, na ordem de classificação final, em igual prazo, mantendo-se as mesmas condições propostas pela primeira colocada, inclusive quanto ao preço. 8.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato observando-se o disposto no § 1º e seguintes do Art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 8.6 Havendo a subcontratação parcial, deverá ser observado o disposto no Tópico 10 do Projeto Básico (Anexo I do edital), analisando-se a capacitação técnica, proporcionalmente à parcela a ser subcontratada. 8.7 Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados da assinatura do Contrato, prestará a garantia no valor correspondente a 5% do valor total do Contrato, sendo liberada após três meses do término da vigência do mesmo. 8.8 A garantia estipulada no item anterior poderá ser efetuada por qualquer uma das seguintes modalidades: I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; II - Seguro-garantia; III - Fiança bancária. 8.8.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 8.9 Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro, a mesma deverá ser recolhida junto à Caixa Econômica Federal, em conta específica, sendo que esta será devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º, do Art. 56, da Lei n.º 8.666/93. 8.10 Caso a empresa opte por Títulos da Dívida Pública,sua aceitação ficará vinculada à análise prévia por parte do CONTRATANTE. 8.11 Se a opção for pelo seguro-garantia a sua aceitação também ficará condicionada à análise prévia das condições gerais e que assegure a indenização imediata pelos prejuízos decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas em contrato, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato. Concorrência nº 006/14 15 TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 8.12 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE. 8.13 Havendo acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será acrescida ou devolvida, conforme o caso, guardada, sempre, em todas as hipóteses, proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato. 8.14 O atraso na prestação da garantia contratual ensejará a aplicação da penalidade prevista na letra "d", II do item 14.1 deste Edital. 9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 9.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, as constantes do Projeto Básico, na minuta de contrato, afora outras que por Lei lhe couberem e as abaixo relacionadas: I - executar os serviços de acordo com o contido no Projeto Básico e seus anexos no prazo estabelecido, contado a partir do 11º dia após o recebimento da "ordem de serviço", emitida pelo Serviço de Engenharia e Arquitetura - SEARQ. II - manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; III – garantir a obra e os serviços correlatos por 5 (cinco) anos, de acordo com o disposto no Tópico 16 do Projeto Básico; IV - abster-se de contratar para atuarem no Contrato decorrente desta licitação, empregados que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRT da 21ª Região (art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a nova redação que lhe foi dada pela Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça); 9.2 É vedado à CONTRATADA colocar à disposição do CONTRATANTE, para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução Nº 156/2012 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (ART. 4º RESOLUÇÃO 156/12 – CNJ). 9.3 A CONTRATADA se obriga, ainda, a realizar suas atividades utilizando profissionais regularmente contratados e especializados, atendendo as exigências de experiência e formação convencionadas, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pela condução e coordenação das atividades contratadas, além de atender integralmente toda legislação que rege os negócios jurídicos contratados e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na previdenciária, trabalhista, tributária e cível. Fica obrigada, também, a reembolsar o CONTRATANTE de todas as despesas que este tiver decorrentes de: I – reconhecimento judicial da solidariedade e subsidiariedade trabalhista do CONTRATANTE no cumprimento das obrigações trabalhistas da CONTRATADA; II – reconhecimento judicial de solidariedade do CONTRATANTE no cumprimento das obrigações previdenciárias da CONTRATADA; III – indenização, inclusive a terceiros, em conseqüência de eventuais danos, materiais ou institucionais, causados pela CONTRATADA ou seus prepostos, empregados ou não, quando da execução do contrato. 10 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE Concorrência nº 006/14 16 TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 10.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade do CONTRATANTE, as constantes do Projeto Básico, da minuta contratual, afora outras não previstas no presente Edital, seus anexos e que por Lei lhe couberem: I – fornecer os projetos e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA em relação ao objeto licitado; II - receber a obra, observando o disposto no Tópico 15 do Projeto Básico: a) PROVISORIAMENTE, pela Fiscalização após a notificação de sua conclusão, mediante termo emitido pela CONTRATADA. b) DEFINITIVAMENTE, por Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. III - efetuar o pagamento das faturas no prazo estabelecido neste Edital; IV - encaminhar ao Serviço de Pagamento, documento que relacione as importâncias relativas a multas aplicadas contra a CONTRATADA e/ou cobrança de indenizações por ela devidas. 10.2 A Administração rejeitará no todo ou em parte a obra e/ou os serviços correlatos feitos em desacordo com este Edital e seus anexos. 11 DO PRAZO DE EXECUÇÃO 11.1 O prazo total previsto para a execução integral da obra e serviços correlatos é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir do 11º dia após o recebimento, pela Contratada, da respectiva ordem de serviço a ser emitida pelo SEARQ do TRT da 21ª Região. 11.1.1 O intervalo de 10 (dez) dias corridos mencionado no subitem acima, entre o recebimento da ordem de serviço pela Contratada e o início da contagem do prazo de execução da obra, deverá ser utilizado para os procedimentos de regularização exigíveis, tais como, registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), cadastramento da obra junto ao INSS, apresentação de informações pertinentes à Delegacia Regional do Trabalho, submissão do projeto de instalações do canteiro de serviço à Fiscalização, entre outras providências preliminares. 12 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E MEDIÇÃO 12.1 As condições de execução da obra estão disciplinadas no Tópico 12 do Projeto Básico e a medição será de acordo com o constante no Tópico 13 do Projeto Básico. 13 DO ORÇAMENTO E DO PAGAMENTO 13.1 As despesas com o pagamento da obra e/ou serviços correlatos efetuados através desta licitação correrão à conta do crédito adicional decorrente de remanejamento do valor estimado da ação "Construção do Anexo no CJTMFF, conforme informado pelo Diretor do SOF. 13.2 O pagamento obedecerá o disposto no Tópico 14 do Projeto Básico e será efetuado em até 10 (dez) úteis, contados da apresentação da nota fiscal acompanhada do Boletim de Medição de Serviços e atestada pelo setor competente. O valor será creditado na conta corrente indicada pela CONTRATADA, através de Ordem Bancária. 13.3 Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 13.4 Sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social-cofins e a Concorrência nº 006/14 17 TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96 e Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/04, Lei nº 9.718, de 27/11/98, Lei Complementar 116/03 e Lei do município onde serão prestados os serviços (ISS), conforme o caso. 13.5 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados (exceto o ISS), conforme o disposto no incisoXI do art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/04, com redação dada pela IN RFB nº 765, de 02/08/07, devendo apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, cópia do Termo de Opção e a declaração de que trata o Artigo 4º da IN/SRH nº 480, de 15/12/04, com as alterações promovidas pela IN/RFB Nº 791, de 10/12/07, em duas vias, assinadas pelo representante legal. 13.6 A CONTRATADA poderá anexar à Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas das Certidões relativas à Regularidade Fiscal e Trabalhista. 13.7 O CONTRATANTE verificará a situação do fornecedor através de consulta “On Line”, no SICAF, cujo resultado será impresso e juntado aos autos, caso não seja encaminhado pela CONTRATADA a documentação atualizada. 13.8 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA às importâncias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que porventura tiver dado causa. 13.9 Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada, o valor devido pela Administração será atualizado financeiramente, até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação da TR (Taxa de Referência), pro rata die. Contudo, se o inadimplemento da obrigação for provocado pela CONTRATADA, por não cumprir as suas obrigações, o CONTRATANTE ficará desobrigado de promover tal atualização monetária. 14 DAS PENALIDADES 14.1 Em caso de descumprimento das condições estabelecidas ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA, garantida prévia defesa, estará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais relacionadas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 12.846/13: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, nos seguintes termos: a) pelo atraso na conclusão da obra ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização durante a sua execução, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três décimos por cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério do TRT da 21ª Região, aplicando-se, nesse caso, a sanção prevista na alínea "e" deste subitem; b) pelo atraso na correção de falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pelo Contratante durante o prazo de garantia contratual, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três décimos por cento) do valor contratado, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento da garantia contratual; c) pelo atraso no cumprimento de outras obrigações previstas neste Projeto Básico que fixem expressamente prazo de atendimento: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2% (dois por cento); Concorrência nº 006/14 18 TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO d) pelo atraso na prestação da garantia contratual prevista no edital: 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia decorrido de atraso, até o limite de 2% (dois por cento); e) pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória incidirá apenas sobre a parcela inadimplida, caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o aproveitamento da parcela executada; f) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na legislação pertinente às licitações e aos contratos administrativos ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor contratado, para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência. III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 14.2 Sem prejuízo da multa prevista na Lei nº 12.846/13, a sanção de “Suspensão Temporária do direito de participar de licitações e contratar com a Administração também poderá ser aplicada àqueles licitantes que: a) retardarem o processo licitatório; b) demonstrarem que não possui idoneidade para contratar com a Administração; c) fizerem declarações falsas ou cometerem fraude fiscal. 14.3 As penalidades aplicadas serão registradas no SICAF, e publicadas no site deste Regional e também no DOU - Diário oficial da União, nos casos previstos incisos III e IV do Tópico 14.1 deste Edital. 14.4 A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o Contrato e receber a Nota de Empenho e a ordem de serviço, no prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 14.5 As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração. 14.6 O valor das multas aplicadas será descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA e/ou da garantia prestada. Não tendo nenhum valor a receber, a multa deverá ser recolhida no prazo informado na Guia. Caso contrário, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial. 14.7 A aplicação das sanções previstas neste Edital e seus anexos não afasta eventuais processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes da Lei nº 12.846/2013. 15 DA RESCISÃO 15.1 O contrato para prestação dos serviços resultante desta Licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 15.2 Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, são assegurados à Administração, os direitos previstos no art. 80, do aludido diploma legal. No caso de rescisão administrativa Concorrência nº 006/14 19 TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO amigável, esta deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pelo Desembargador Presidente deste Regional. 16 DISPOSIÇÕES GERAIS 16.1 Caso todas as licitantes sejam inabilitadas e/ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá, a seu critério, fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de documentação ou propostas, escoimadas das causas que motivaram a inabilitação ou a desclassificação. 16.2 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela apresentação e elaboração de documentação e propostas relativas ao presente Edital. 16.3 Simples omissões ou irregularidades sanáveis e irrelevantes e que não causem prejuízo à Administração e à isonomia entre as partes, poderão ser relevadas, desde que tal procedimento se mostre em harmonia com os princípios elencados no art. 3º, caput, da Lei nº 8.6666/93. 16.4 É facultada à Comissão Permanente de Licitação e/ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligências para a obtenção de confirmações e esclarecimentos complementares das empresas licitantes, devendo juntar aos autos do processo a documentação decorrente da diligência efetuada, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta. 16.5 A autoridadecompetente poderá revogar, total ou parcialmente, a presente Licitação, por interesse público, e anulá-la por ilegalidade de ofício, ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não cabendo aos licitantes direito a indenização de qualquer natureza. 16.6 No caso de modificação do Edital, antes da data fixada para o início da abertura dos envelopes, haverá a correspondente divulgação na mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 16.7 Na hipótese de não haver expediente em qualquer data constante do cronograma deste edital, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente de funcionamento normal desta Repartição, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 16.8 Informações gerais relativas ao presente Edital serão prestadas pela Comissão nos dias úteis, de 08 às 17 h no endereço citado na capa do presente edital ou através do telefone (084) 4006-3148 e do fax (084) 4006-3147. 16.9 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos. 16.10 Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, à luz da norma legal pertinente às licitações e, de forma suplementar, com base na legislação específica à construção civil. 16.11 Para fins judiciais, é competente o Juízo Federal da Seção Judiciária da Cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 22 de outubro de 2014. Liege Gomes Machado de Melo Presidente Randolfo Dantas Costa Membro Amanda Nazaré pinho do Rosário Membro Concorrência nº 006/14 20 TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO PROCESSO TRT Nº 038.227/2014 CONCORRÊNCIA Nº 006/14 ANEXO I - PROJETO BÁSICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA GERAL EXTERNA DO COMPLEXO JUDICIÁRIO TRABALHISTA MINISTRO FRANCISCO FAUSTO, EM NATAL/RN. 1 OBJETO Contratação de empresa especializada para a execução de pintura geral externa do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, em Natal/ RN. 2. JUSTIFICATIVA A justificativa para a contratação de empresa para a execução de pintura geral externa do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, em Natal/ RN, baseia-se na necessidade de realização de melhorias, adequações e manutenção no imóvel, visando à substituição de itens e componentes que atingiram a sua vida útil de serviço, a correção de deficiências observadas ao longo do tempo de uso das instalações, o atendimento de demandas diversas realizadas pelos seus usuários, a proteção patrimonial do conjunto de edificações e a sua melhor conformação aos fins e funções aos quais se destina. Trata-se de execução de itens de serviço de engenharia que, além de prioritários face à necessidade de resolução de relevantes problemas de infraestrutura já identificados, resultarão em espaço físico consentâneo com o contínuo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional buscado por este Regional. Diante da disponibilização atual de recursos financeiros para este tipo de obra e a precisão da intervenção, entende-se por adequada e oportuna a realização desses serviços, que têm como objetivo primordial proporcionar melhores condições de uso, operação, segurança e conservação aos referidos imóveis e, no mesmo tempo, ofertar como resultado colateral, um maior conforto a jurisdicionados, magistrados, advogados e servidores que procuram o Judiciário Trabalhista ou laboram neste local, tudo com o fito derradeiro de melhor promover Justiça Social. 3. OBJETIVOS Este Projeto Básico visa, além de caracterizar o objeto da licitação e contratação, possibilitar a comprovação da sua viabilidade técnica, permitir a avaliação do seu custo, assim como favorecer a definição dos métodos construtivos adequados e dos prazos para sua realização. No propósito de atingir estes objetivos serão feitos a descrição, a localização e o detalhamento dos serviços a serem executados e, em seguida, serão apresentados os requisitos de habilitação das licitantes, as condições gerais de contratação e de execução, as normas de garantia dos serviços, as normas de fiscalização, as normas básicas de segurança e saúde do trabalho, os critérios de medição, de pagamento e de recebimento da obra e dos serviços pertinentes ao objeto a ser contratado e as sanções previstas por descumprimento contratual. Integram ainda este documento, os seguintes anexos: ANEXO I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. ANEXO III CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES (critérios de medição e pagamento, composição de serviços e especificações técnicas de materiais). ANEXO IV PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. ANEXO V MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO LDI. ANEXO VI MODELO DE PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS LEIS SOCIAIS. ANEXO VII PROJETO DE ARQUITETURA. Concorrência nº 006/14 21 TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 4. TERMINOLOGIA Neste Projeto Básico serão empregados os termos e expressões relacionados a seguir, aos quais devem ser atribuídas as definições, as interpretações e os significados respectivamente indicados: Composição de preço: detalhamento de preço unitário de item de serviço que expressa a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários de materiais, equipamentos e mão-de-obra (inclusa a incidência das taxas de Leis Sociais e de Lucro e Despesas Indiretas) necessários à execução de uma unidade de medida, obtido com base nos sistemas de referência de custos, em planilhas de referência de órgãos públicos e publicações especializadas e na coleta de preços de mercado. Contratada: empresa vencedora do certame licitatório e contratada para a realização da obra de pintura geral externa do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, em Natal/RN. Contratante: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Contrato: documento subscrito pelo Contratante e pela Contratada que define as obrigações de ambos com relação à realização da obra de pintura geral externa do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, em Natal/RN. Cronograma: representação gráfica da programação parcial ou total de uma obra ou serviço, na qual se indicam as suas respectivas fases ou etapas e os seus respectivos prazos de execução. Diário de obra: diários de execução dos serviços, com páginas numeradas, emitido pela Contratada em 2 (duas) vias, no qual deverão ser registrados os fatos normais relativos ao seu andamento, como: serviços em execução, efetivo de pessoal, entrada e saída de equipamentos, condições climáticas, visitas técnicas, inclusive para as atividades de suas subcontratadas. Adicionalmente, consiste em caderno no qual deverão ser registrados fatos, decisões e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projetos e especificações, aprovação e conclusão de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de serviço adicional, autorizações para substituição de materiais, ferramentas, equipamentos e procedimentos, ajustes no cronograma de execução dos serviços, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e pelo Contratante. Especificações técnicas: normas técnicas destinadas a fixar e determinar as características, condições, critérios e requisitos relacionados aos materiais, pessoal técnico, ferramentas e equipamentos exigíveis para a execução do objeto do contrato com um nível adequadode desempenho. Fiscalização: equipe ou agente indicado pelo Contratante para exercer de modo sistemático atividades cujo objetivo é a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. Lucro e Despesas Indiretas (LDI): taxa correspondente a despesas indiretas e remuneração ou lucro bruto para a execução da obra, expressa em porcentagem e incidente sobre a soma dos custos de materiais, mão-de-obra e equipamentos. Orçamento: detalhamento do preço global de referência que expressa a descrição, quantidades e preços unitários de todos os serviços, incluídas as respectivas composições de custo unitários, necessários à plena execução do objeto. Preço global: valor total previsto ou proposto da planilha orçamentária, resultante do somatório dos produtos entre os quantitativos e os preços unitários de todos os serviços necessários à plena execução do objeto. Preço unitário: valor unitário previsto ou proposto para a execução de uma unidade de medida de determinado serviço da planilha orçamentária. Projeto: conjunto dos desenhos, especificações e demais elementos gráficos contendo as informações técnicas relativas à execução do objeto. Concorrência nº 006/14 22 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO Projeto Básico: Conjunto de elementos e informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar os serviços objeto da licitação, elaborado com base em estudos técnicos preliminares, e que apresente o nível de detalhamento adequado à perfeita definição e quantificação dos materiais, equipamentos e serviços relacionados, à determinação dos prazos e métodos de execução e à avaliação dos seus custos parciais e totais. Serviço: Atividade executiva ou componente de obra, definido através de suas características. 5. ABREVIATURAS E SIGLAS Neste documento serão empregadas as abreviaturas e siglas relacionadas e identificadas a seguir: ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica. CAU/BR: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. CAU/RN: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte. CEI: Cadastro Específico do INSS. CJTMFF: Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto. CND: Certidão Negativa de Débito. CNDT: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. CNJ: Conselho Nacional de Justiça. CONFEA: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. CREA/RN: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte. CRS: Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. CSJT: Conselho Superior da Justiça do Trabalho. CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. EPI: Equipamentos de Proteção Individual. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. GFIP: Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. INSS: Instituto Nacional do Seguro Social. IRPJ: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. LDI: Lucro e Despesas Indiretas. LS: Taxa de Leis Sociais. PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. PCMSO: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. MTE: Ministério do Trabalho e Emprego NR: Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica. SEARQ: Serviço de Engenharia e Arquitetura. Concorrência nº 006/14 23 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO TRT 21ª Região: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. TCU: Tribunal de Contas da União. UF: Unidade da Federação. 6. DESCRIÇÃO DA OBRA 6.1. A obra de pintura geral externa do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, em Natal/ RN, deverá ser realizada em conformidade com especificações técnicas (Anexo III) e projeto(s) (Anexo VII), todos em apenso. 6.2. O(s) projeto(s) elaborado(s) (Anexo VII) demonstra(m) as áreas onde serão executados os serviços que compõem a obra de pintura externa dos prédios do CJTMFF. 6.3. Em linhas gerais, a obra de pintura geral externa a ser executada nas edificações, engloba os seguintes itens: a) Aplicação de textura acrílica em área total de 800,00 m2; b) Pintura geral dos edifícios com tinta acrílica em área total de 17281,85 m2; c) Demolição e reconstituição de argamassa de revestimento em área total de 431,22 m2; d) Instalação de forro de gesso acartonado em área total de 315,00 m2 7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 7.1. O custo estimado para a realização da obra de pintura geral externa do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto, em Natal/ RN, obtido da cotação, de forma preferencial, com base em preços de insumo e serviços do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), e subsidiariamente, com base em composições de revista especializada (PINI), em planilha de custos de órgão da administração pública estadual (SIN) e pesquisas de preços no mercado local é de R$ 355.253,86 (trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha orçamentária do Anexo I. 8. PRAZO DE EXECUÇÃO 8.1. O prazo total previsto para a execução integral da obra e serviços correlatos é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir do 11º dia após o recebimento, pela Contratada, da respectiva ordem de serviço a ser emitida pelo SEArq do TRT da 21ª Região. 8.2. O intervalo de 10 (dez) dias corridos mencionado no subitem acima, entre o recebimento da ordem de serviço pela Contratada e o início da contagem do prazo de execução da obra, deverá ser utilizado para os procedimentos de regularização exigíveis, tais como, registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT (Registros de Responsabilidade Técnica), cadastramento da obra junto ao INSS, apresentação de informações pertinentes à Delegacia Regional do Trabalho, submissão do projeto de instalações do canteiro de serviço à Fiscalização, entre outras providências preliminares. 9. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 9.1. Habilitação técnica 9.1.1. Para a execução da obra objeto deste Projeto Básico poderá ser contratada empresa que atua no ramo de atividade pertinente, sendo exigida, para a sua habilitação no processo licitatório, a apresentação de Certidão de registro ou inscrição emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da Concorrência nº 006/14 24 TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce TRT21 Realce PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO região/unidade da federação (UF) a qual a licitante estiver vinculada, além de outros documentos estabelecidos no respectivo edital. 9.1.2. Para a qualificação técnica será exigida de cada licitante comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, observando-se as seguintes condições: 9.1.2.1 A atividade a ser comprovada corresponderá à realização do seguinte item: a) serviço de pintura, revestimento ou equivalente, com um mínimo de 8.500 m2 de área de aplicação em uma mesma obra, ou 17.000 m2 distribuídos em obras diversas, sendo que a menor dessas não poderá exibir a execução de serviços em área de cobertura inferior a 2.000 m2. 9.1.2.2 Quanto à capacidade técnico-operacional, a comprovação de aptidão da licitante deverá ser feita através da apresentação de atestados de realização de obras ou serviços compatíveis com as características e quantidades detalhadas no subitem 9.1.2.1,
Compartilhar