Acesso a Recursos do Saneamento

Prévia do material em texto

Com base nos normativos do Ministério das Cidades, o repasse de recursos no âmbito do OGU - PAC, por intermédio do Termo de Compromisso, compõe-se das fases preparatória, contratação, execução e prestação de contas. As alternativas a seguir descrevem corretamente os procedimentos da fase preparatória, EXCETO:
 
a. Encaminhamento, enquadramento e seleção técnica preliminar das propostas.
b. A seleção técnica preliminar é submetida ao Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento - GEPAC e em seguida encaminhada para homologação do Comitê Gestor do PAC.
c. O resultado da seleção, após homologado, é divulgado no sítio eletrônico do MCID e por comunicação direta aos Proponentes, sendo que a relação com os empreendimentos integrantes do PAC que serão apoiados será publicada no Diário Oficial da União.
d. Nas ações de Saneamento Básico, o resultado da seleção, após a homologação, é comunicado à Mandatária, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, para adoção dos procedimentos subsequentes.
e. O Proponente é notificado sobre a seleção do empreendimento e autorização para apresentação da documentação exigida para efeito de formalização do Termo de Compromisso, pelo MCID ou pela Mandatária. 
Feedback
A resposta correta é:
A seleção técnica preliminar é submetida ao Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento - GEPAC e em seguida encaminhada para homologação do Comitê Gestor do PAC.
A seleção técnica preliminar é submetida à Secretaria-Executiva do MCID e em seguida encaminhada para homologação do Ministro das Cidades e do Comitê Gestor do PAC. (Tópico 1 do Módulo IV).
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Na fase da contratação, ao ser formalmente notificado pela Mandatária, o Proponente deve encaminhar a documentação técnica, institucional e jurídica requerida, sem prejuízo de outros documentos considerados necessários para assinatura de contratos que envolvam transferências de recursos da União. Além de outros documentos discriminados nos Manuais Específicos para Apresentação de Propostas dos Programas e Ações do Ministério das Cidades, as alternativas a seguir descrevem corretamente a documentação técnica a ser apresentada, EXCETO:
 
a. Termo de Convênio, acompanhado do respectivo Plano de Trabalho. 
b. No caso de obras: Estudos Preliminares e Projeto Básico de engenharia, bem como, documentos complementares requisitados pela Mandatária identificados durante a fase de análise como necessários para esclarecimentos e conclusão do processo de análise técnica.
c. Projeto de Trabalho Social, conforme Manuais Específicos para Apresentação de Propostas dos Programas e Ações.
d. Plano de regularização fundiária, conforme Manuais Específicos para Apresentação de Propostas dos Programas e Ações.
e. Plano de Saneamento Básico, conforme Manuais Específicos para Apresentação de Propostas dos Programas e Ações.
Feedback
A resposta correta é:
Termo de Convênio, acompanhado do respectivo Plano de Trabalho.
Não é Termo de Convênio, é Termo de Compromisso, assinado pelo chefe do Poder Executivo de cada esfera de governo, ou o seu representante legal, acompanhado do respectivo Plano de Trabalho.
Questão 3
Parcialmente correto
Atingiu 0,60 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Marque V ou F nas alternativas a seguir, conforme sejam VERDADEIRAS ou FALSAS em relação ao conteúdo mínimo do Plano de Trabalho, parte integrante do Termo de Compromisso:
	a. Justificativa para celebração do instrumento, assim como a descrição completa do objeto a ser executado, inclusive em relação ao trabalho socioambiental, quando houver, e a previsão do quantitativo de famílias atendidas.
	Resposta 1 
	b. Descrição, nas planilhas da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, das metas a serem atingidas, inclusive as relativas ao trabalho social ou socioambiental, com seus respectivos valores.
	Resposta 2 
	c. Indicação das etapas com as respectivas fases da execução, com o respectivo cronograma de execução físico-financeiro do objeto do termo de compromisso e cronograma de desembolso.
	Resposta 3 
	d. Croqui ou planta da cidade com localização da(s) área(s) objeto da intervenção, incluindo desenho esquemático da intervenção proposta e as coordenadas geográficas dos seus principais componentes.
	Resposta 4 
	e. Declaração de que o compromissário vai seguir as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, inclusive quanto à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas.
	Resposta 5 
Feedback
a. Justificativa para celebração do instrumento, assim como a descrição completa do objeto a ser executado, inclusive em relação ao trabalho socioambiental, quando houver, e a previsão do quantitativo de famílias atendidas. - VERDADEIRO
b. Descrição, nas planilhas da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, das metas a serem atingidas, inclusive as relativas ao trabalho social ou socioambiental, com seus respectivos valores. - FALSO
c. Indicação das etapas com as respectivas fases da execução, com o respectivo cronograma de execução físico-financeiro do objeto do termo de compromisso e cronograma de desembolso - VERDADEIRO
d. Croqui ou planta da cidade com localização da(s) área(s) objeto da intervenção, incluindo desenho esquemático da intervenção proposta e as coordenadas geográficas dos seus principais componentes. - VERDADEIRO
e. Declaração de que o compromissário vai seguir as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, inclusive quanto à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas. - FALSO
A alternativa B é falsa, dado que o assunto não diz respeito à ART. Na realidade, o que é exigido é a descrição, no Quadro de Composição de Investimento - QCI e no cronograma físico-financeiro, das metas a serem atingidas, inclusive as relativas ao trabalho social ou socioambiental, com seus respectivos valores. A alternativa E está incorreta porque não há essa exigência de Declaração a ser apresentada no Plano de Trabalho. A exigência de ter seguido as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, é feita quando, excepcionalmente, admite-se a aceitação de licitação realizada antes da assinatura do termo, observadas esta e as demais condições, no caso de convênios e contratos de repasse, na forma do art. 36 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011. Sobre os requisitos do Plano de Trabalho, parte integrante do Termo de Compromisso, o que faltou foi o Plano de Aplicação dos recursos a serem desembolsados contendo a parcela repassada pelo MCID e a parcela de contrapartida financeira do proponente, quando for o caso.
Questão 4
Parcialmente correto
Atingiu 0,60 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O Estudo Preliminar, também denominado Estudo de Concepção, Estudo de Viabilidade ou Anteprojeto, é o documento exigido quando o projeto é de obra, constituído de peças técnicas utilizadas para justificar a alternativa adotada baseada em análise que contemple minimamente aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais. Marque V ou F nas alternativas a seguir, conforme sejam VERDADEIRAS ou FALSAS em relação à descrição correta dos elementos mínimos do Estudo Preliminar:
	a. Diagnóstico da situação atual, aprovado por órgão ambiental competente, bem como documentos que indiquem o potencial de provocar impacto ou degradação ambiental e as providências para mitigação dos danos;
	Resposta 1 
	b. Estudos técnicos listando vantagens e desvantagens da solução adotada demonstrando sua viabilidade do ponto de vista técnico, econômico e socioambiental.
	Resposta 2 
	c. Descrição técnica que permita a caracterização da concepção adotada, incluindo a indicação das dimensões, das capacidades operacionais, dos elementos construtivos e de seus componentes principais, bem como da tecnologia a ser empregada.
	Resposta 3 
	d. Desenhos e memorial descritivoque permitam definir as características do empreendimento e possibilitar o desenvolvimento de seus elementos constituintes na fase de projeto básico.
	Resposta 4 
	e. Estimativa de custo, com avaliação de custo obtida das esferas federal, estadual e municipal a serem atendidas, bem como as normas técnicas a serem observadas.
	Resposta 5 
Feedback
a. Diagnóstico da situação atual, aprovado por órgão ambiental competente, bem como documentos que indiquem o potencial de provocar impacto ou degradação ambiental e as providências para mitigação dos danos; - FALSO
b. Estudos técnicos listando vantagens e desvantagens da solução adotada demonstrando sua viabilidade do ponto de vista técnico, econômico e socioambiental. - VERDADEIRO
c. Descrição técnica que permita a caracterização da concepção adotada, incluindo a indicação das dimensões, das capacidades operacionais, dos elementos construtivos e de seus componentes principais, bem como da tecnologia a ser empregada. - VERDADEIRO
d. Desenhos e memorial descritivo que permitam definir as características do empreendimento e possibilitar o desenvolvimento de seus elementos constituintes na fase de projeto básico. - VERDADEIRO
e. Estimativa de custo, com avaliação de custo obtida das esferas federal, estadual e municipal a serem atendidas, bem como as normas técnicas a serem observadas. - FALSO
Na alternativa A foram misturados dois itens, a seguir descritos: (i) Diagnóstico da situação atual, com descrição dos problemas causados à população e ao meio ambiente face à ausência da obra e descrição dos potenciais benefícios decorrentes da implementação do projeto. (ii) Termo de referência ambiental, quando exigido na legislação ambiental, aprovado por órgão ambiental competente, bem como documentos que indiquem o potencial de provocar impacto ou degradação ambiental e as providências para mitigação dos danos. Na alternativa E foram misturados dois itens, a seguir descritos: (i) Estimativa de custo, com avaliação de custo obtida por meio de estimativa de áreas e quantidades de componentes, pesquisa de preços médios e aplicação de coeficientes de correlação. (ii) Indicações de legislações federal, estadual e municipal a serem atendidas, bem como as normas técnicas a serem observadas.
Questão 5
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O Projeto Básico requerido para contratação no âmbito das ações apoiadas com recursos do OGU - PAC, no âmbito do Ministério das Cidades deve conter, além das demais orientações contidas nos manuais específicos dos programas, os elementos listados a seguir, sendo que uma das alternativas encontra-se INCORRETAMENTE descrita:
 
a. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificação de todos os seus elementos constitutivos com clareza, bem como soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, e o memorial descritivo.
b. Desenhos que representem graficamente, em escala adequada, o objeto a ser executado, tais como projetos arquitetônico, estrutural, de instalações, de drenagem, de fundações, geométrico, de terraplenagem, de pavimentação, de obras de arte especiais, de sinalização, de paisagismo.
c. Detalhamento dos serviços necessários à execução dos programas ambientais definidos nos estudos determinados pelo órgão ambiental competente, Procedimentos e critérios das medições dos volumes, áreas, distâncias, entre outros, relativos a cada serviço, assim como a representação do canteiro de obras, de outras instalações provisórias, de áreas de jazidas.
d. Identificação dos gestores, responsáveis técnicos e executores, com as assinaturas em cada uma das peças gráficas e documentos técnicos produzidos, bem como a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – referente aos projetos e orçamentos.
e. Especificações técnicas de todos os materiais, equipamentos e serviços, subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, orçamento de referência detalhado e planilhas orçamentárias que expressem a composição de todos os custos unitários, assim como o cronograma e prazo de execução, com previsão de períodos que possam comprometer o andamento normal da obra. 
Feedback
A resposta é:
Identificação dos gestores, responsáveis técnicos e executores, com as assinaturas em cada uma das peças gráficas e documentos técnicos produzidos, bem como a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - referente aos projetos e orçamentos.
Pois a redação correta é: Identificação dos autores e assinaturas em cada uma das peças gráficas e documentos técnicos produzidos, bem como a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - referente aos projetos e orçamentos.
Questão 6
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Em relação ao Projeto Executivo, assinale a alternativa INCORRETA:
 
a. O Projeto Executivo constitui o detalhamento das soluções do Projeto Básico, ou dos seus componentes, e compõe-se pelo conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT e, na inexistência destas, de outras referências bibliográficas especializadas. 
b. O Projeto Executivo deve ser elaborado antes da execução de obras e serviços de engenharia, devendo observar também as demais orientações contidas nos manuais específicos dos programas e ações do MCID.
c. A elaboração de projeto executivo concomitante à execução das obras somente é possível mediante justificativa circunstanciada oferecida pelo Proponente nos autos do procedimento licitatório, em estrita conformidade com a Lei nº 8.666, de 1993.
d. O Proponente deve observar que cada frente de obra ou serviço de engenharia só pode ser iniciada após a conclusão e aprovação do projeto executivo correspondente pelo Agente Executor, quando couber.
e. Os memoriais de cálculo, bem como demais documentos que serviram para elaboração dos projetos executivos, devem permanecer disponíveis para consulta durante pelo menos vinte anos após o término da execução da obra, preferencialmente em meio eletrônico.
Feedback
A resposta é:
Os memoriais de cálculo, bem como demais documentos que serviram para elaboração dos projetos executivos, devem permanecer disponíveis para consulta durante pelo menos vinte anos após o término da execução da obra, preferencialmente em meio eletrônico.
Os memoriais de cálculo e os documentos que serviram para elaboração dos projetos executivos devem permanecer disponíveis para consulta durante pelo menos cinco anos após o término da execução da obra, preferencialmente em meio eletrônico.
Questão 7
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
No que diz respeito à documentação jurídica, o Proponente/Compromissário deve ficar atento quanto à apresentação da documentação comprobatória da titularidade da área, que deverá ser efetuada mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o Termo de Compromisso tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias no imóvel. Alternativamente, admitem-se outras formas de comprovação, por interesse público ou social, condicionadas à garantia subjacente de uso pelo prazo mínimo de vinte anos.
Considerando as formas alternativas de cumprimento, correlacione as duas listas a seguir e assinale a resposta correta:
I - Em caso de obras lineares de saneamento básico (adutoras, coletores, interceptores e similares).
II - Área objeto do Termo de Compromisso por comunidade remanescente de quilombos, certificada nos termos do Decreto nº 4.887/2003.
III - Quando se tratar de área pública, devendo a regularização formal da propriedade ser comprovada até o final da vigência do Termo de Compromisso.
IV - No caso de terreno da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal, e ainda de pessoa física ou jurídica, quando o processo de registro de titularidade do imóvel ainda se encontrar em trâmite.
V - Quando a área objeto da intervenção for ocupada por comunidade indígena.
Alternativas de Cumprimento:
(A) Declaração doChefe do Poder Executivo de que o Proponente é detentor da posse da área objeto da intervenção
(B) Termo de Permissão ou Documento de Autorização do Proprietário
(C) Promessa formal de doação (termo de doação), irretratável e irrevogável
(D) Documento expedido pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI
(E) Ato administrativo expedido pelo órgão do ente federativo responsável pela sua titulação; ou declaração de órgão, de quaisquer dos entes federativos, responsável pelo ordenamento territorial ou regularização fundiária, de que a área objeto do Termo de Compromisso é ocupada por comunidade remanescente de quilombo.
Selecione a combinação correta:
 
a. I e (B), II e (E), III e (A), IV e (C), V e (D)
b. I e (B), II e (E), III e (A), IV e (D), V e (C)
c. I e (B), II e (E), III e (C), IV e (A), V e (D) 
d. I e (B), II e (A), III e (E), IV e (C), V e (D)
e. I e (D), II e (E), III e (A), IV e (B), V e (C)
Feedback
A resposta é:
I e (B), II e (E), III e (A), IV e (C), V e (D)
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Sobre os documentos pessoais, leia atentamente os enunciados a seguir, para decidir sobre a correção dos mesmos:
I – Deverão ser apresentados: Termo de posse, carteira de identidade e CPF do prefeito ou do governador e autoridade interveniente, ou dirigente máximo de entidades da administração pública indireta.
II – Os documentos deverão ser apresentados em vias originais ou, em caso de fotocópias, autenticados por tabelião ou por empregados da Mandatária.
III – Poderão ser exigidos outros documentos em razão de especificidades técnicas, institucionais ou jurídicas do Programa ou Ação a ser executado, conforme Manuais de orientação próprios e legislação pertinente.
 
a. Todos estão corretos. 
b. Apenas o enunciado I está correto.
c. Apenas o enunciado II está correto.
d. Apenas o enunciado III está correto.
e. Apenas os enunciados I e III estão corretos.
Feedback
A resposta é:
Todos estão corretos.
Questão 9
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A formalização do Termo de Compromisso realiza-se com a assinatura dos partícipes e intervenientes, quando houver, após a aprovação da documentação técnica, institucional e jurídica apresentada pelo Proponente. Em relação à formalização do Termo de Compromisso, é INCORRETO afirmar que:
 
a. A cada ação incluída no PAC corresponderá um Termo de Compromisso, a ser apresentado pelo Proponente beneficiado.
b. Os Termos de Compromisso poderão ser plurianuais, ficando o desembolso das parcelas vinculado ao cronograma físico-financeiro estabelecido e à execução das etapas do objeto pactuado.
c. É admitida a formalização de Termo de Compromisso com cláusula suspensiva, no caso de empreendimentos com valor superior a R$ 50 milhões, podendo ser incluída cláusula suspensiva total.
d. A inclusão de cláusula com indicativo de apresentação de documentos após a celebração é admitida nos casos de (i) Estudos Preliminares e Projeto Básico de engenharia, (ii) Projeto Executivo de engenharia e de (iii) Titularidade da área de intervenção. 
e. Os Termos de Compromisso com cláusulas suspensivas só poderão ser assinados após emissão de laudo de engenharia de pelo menos uma etapa útil do empreendimento, no valor mínimo de R$ 15 milhões.
Feedback
A resposta é:
É admitida a formalização de Termo de Compromisso com cláusula suspensiva, no caso de empreendimentos com valor superior a R$ 50 milhões, podendo ser incluída cláusula suspensiva total
Na realidade, a formalização de Termo de Compromisso com cláusula suspensiva é admitida no caso de empreendimentos com valor superior a R$ 15 milhões e é vedada a inclusão de cláusula suspensiva total.
Questão 10
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
No que diz respeito à execução do objeto do Termo de Compromisso, assinale a alternativa INCORRETA:
 
a. A execução de obras ou serviços de engenharia depende de prévia designação de representante da Administração devidamente capacitado para atuar no seu acompanhamento e fiscalização.
b. A abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados à execução do objeto é feita automaticamente pela instituição financeira oficial que atua como Mandatária da União.
c. Os recursos para fazer face às despesas assumidas no âmbito do Termo de Compromisso ficam depositados na conta bancária específica, sob bloqueio.
d. O desbloqueio dos recursos mantidos na conta específica do Termo de Compromisso será realizado pela Mandatária, de acordo com as condições definidas nos normativos do Ministério das Cidades. 
e. Nos casos de obras para construção ou melhoria de sistema de saneamento básico, o desbloqueio da última parcela fica ainda condicionado a declaração formal do Compromissário de que incorporará o ativo gerado pela intervenção ao patrimônio municipal e recebimento do produto final da intervenção pelo órgão operador dos serviços, quando for o caso.
Feedback
A resposta é:
A abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados à execução do objeto é feita automaticamente pela instituição financeira oficial que atua como Mandatária da União.
Cabe ao Proponente a abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados à execução do objeto, junto à instituição financeira oficial Mandatária da União.
Questão 11
Parcialmente correto
Atingiu 0,60 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Marque V ou F nas alternativas, conforme sejam VERDADEIRAS ou FALSAS em relação à prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso:
	a. A prorrogação da vigência só poderá ocorrer, por, no máximo, igual período, mediante justificativa expressa e aceitável que demonstre a superveniência de fato imprevisível ou tecnicamente justificável, impeditivo à continuidade da obra nos termos do cronograma originalmente aprovado.
	Resposta 1 
	b. O pedido de prorrogação de vigência deve ser formalmente apresentado pelo Compromissário e se submete à análise técnica da Mandatária, à aprovação do MCID e à autorização do GEPAC.
	Resposta 2 
	c. A compatibilidade entre a execução efetiva e a prevista no cronograma físico-financeiro aprovado pela Mandatária deverá ser mantida, de forma a evitar a paralisação de obras ou a ocorrência de operações com ritmo lento de execução.
	Resposta 3 
	d. O primeiro desembolso do Termo de Compromisso deverá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, ou no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) meses, quando ocorrer prorrogação da vigência.
	Resposta 4 
	e. Quando o Compromissário não conseguir executar o objeto do Termo de Compromisso, de forma que possibilite a realização do primeiro desembolso, será instaurado processo de Tomada de Contas Especial.
	Resposta 5 
Feedback
a. A prorrogação da vigência só poderá ocorrer, por, no máximo, igual período, mediante justificativa expressa e aceitável que demonstre a superveniência de fato imprevisível ou tecnicamente justificável, impeditivo à continuidade da obra nos termos do cronograma originalmente aprovado. - VERDADEIRO
b. O pedido de prorrogação de vigência deve ser formalmente apresentado pelo Compromissário e se submete à análise técnica da Mandatária, à aprovação do MCID e à autorização do GEPAC. - VERDADEIRO
c. A compatibilidade entre a execução efetiva e a prevista no cronograma físico-financeiro aprovado pela Mandatária deverá ser mantida, de forma a evitar a paralisação de obras ou a ocorrência de operações com ritmo lento de execução. - VERDADEIRO
d. O primeiro desembolso do Termo de Compromisso deverá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, ou no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) meses, quando ocorrer prorrogação da vigência. - FALSO
e. Quando o Compromissário não conseguir executar o objeto do Termo de Compromisso, de forma que possibilite a realização do primeiro desembolso, será instaurado processo de Tomada de Contas Especial. - FALSO
A alternativa D é incorreta porque o primeirodesembolso do Termo de Compromisso deverá ser efetuado em até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, ou no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses, quando ocorrer prorrogação da vigência. A alternativa E é incorreta porque, no caso de não ocorrer a realização do primeiro desembolso dentro do prazo de vigência estabelecido, o Termo de Compromisso será rescindido. Não há que se falar em Tomada de Contas Especial, pois não se trata de situação em que se tenha verificada irregularidade na execução que cause dano ou prejuízo ao erário.
Questão 12
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
As assertivas a seguir encontram-se corretamente descritas em relação à Contrapartida, quando exigida, EXCETO:
 
a. A contrapartida é determinada pelo MCID no ato de seleção das operações e tem como base os valores definidos nos Protocolos de Cooperação Federativa firmados com a União ou instrumentos congêneres.
b. Não é permitido o aproveitamento de despesa realizada em data anterior à assinatura do Termo de Compromisso a título de reconhecimento de contrapartida, salvo quando previsto em manual específico.
c. Caso não sejam definidos os valores de contrapartida no ato de seleção, a mesma será estabelecida em termos percentuais do valor previsto no Termo de Compromisso, considerando-se a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada e seu Índice de Desenvolvimento Humano. 
d. Os limites mínimos de contrapartida podem ser reduzidos, mediante justificativa técnica constante do processo correspondente.
e. Os empreendimentos de Saneamento Básico apoiados pelo MCID no âmbito do PAC não admitem a inclusão de contrapartida adicional.
Feedback
A resposta é:
Os empreendimentos de Saneamento Básico apoiados pelo MCID no âmbito do PAC não admitem a inclusão de contrapartida adicional.
É admitida a contrapartida adicional para os empreendimentos de Saneamento Básico apoiados pelo MCID no âmbito do PAC, sendo que os itens de investimento executados com esses recursos devem ser indicados pelo Compromissário em separado do Plano de Trabalho, com a discriminação das metas, etapas e montantes correspondentes, além dos agentes financiadores envolvidos. Nesse caso, é obrigatória a previsão de cláusula no Termo de Compromisso determinando a responsabilidade do Compromissário pela conclusão dos itens de investimento executados com contrapartida adicional.
Questão 13
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Leia atentamente os enunciados a seguir, para decidir quanto à correção dos mesmos no que dize respeito à observância às normas de licitação pelos órgãos e entidades públicas que receberem recursos da União por meio do Termo de Compromisso.
I – Na execução do objeto pactuado, quando contratar com terceiros, os órgãos e entidades públicas deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, ressalvados os casos em que não acudirem interessados, quando será exigida pesquisa ao mercado prévia à contratação, contendo, no mínimo, orçamentos de três fornecedores.
II – Os editais de licitação para consecução do objeto previsto no Termo de Compromisso, como regra geral, somente podem ser publicados após a assinatura do respectivo Termo e conclusão da análise técnica pela Mandatária, além da comprovação do correspondente orçamento.
III – A divulgação dos editais respectivos deverá ser feita mediante publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em jornal diário de grande circulação, devendo ainda ser publicizado em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de computadores.
 
a. Apenas os enunciados I e II estão corretos.
b. Apenas os enunciados I e III estão corretos.
c. Apenas os enunciados II e III estão corretos. 
d. Apenas o enunciado I está correto.
e. Todos estão corretos.
Feedback
A resposta é:
Apenas os enunciados II e III estão corretos.
O enunciado I está incorreto porque, na execução do objeto pactuado, quando contratar com terceiros, os órgãos e entidades públicas são obrigados a observar as disposições do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), instituído pela Lei nº 12.462/11, na Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 8.666/93, naquilo que for complementar ao RDC, e nas demais normas federais pertinentes ao assunto. A cotação prévia é procedimento aplicável às entidades privadas sem fins lucrativos quando receberem recursos de transferências voluntárias, como no caso dos convênios e contratos de repasse. Nesse sentido, o art. 57 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/11 estabelece que: "Para a aquisição de bens e contratação de serviços, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade". E ainda, no parágrafo único do mesmo artigo: "A entidade privada sem fins lucrativos deverá contratar empresas que tenham participado da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que não acudirem interessados à cotação, quando será exigida pesquisa ao mercado prévia à contratação, que será registrada no SICONV e deverá conter, no mínimo, orçamentos de três fornecedores."
Questão 14
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Como regra geral, os editais de licitação para consecução do objeto previsto no Termo de Compromisso somente poderão ser publicados após a assinatura do respectivo Termo, exceto quando realizada anteriormente à vigência da Lei nº 8.666/93. As alternativas a seguir encontram-se corretamente descritas em relação às condições das licitações que poderão ser aceitas, quando já enquadradas pela Mandatária e que venham sendo utilizadas para execução de Termos de Compromisso preexistentes, EXCETO:
 
a. Fique demonstrado que a contratação é mais vantajosa para a Administração, se comparada com a realização de uma nova licitação.
b. A descrição do objeto constante do edital da licitação que se pretenda aproveitar deve ser mais abrangente que o objeto do Termo de Compromisso. 
c. A licitação tenha seguido as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, inclusive quanto ao projeto básico e à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que assegurassem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas.
d. Que sejam apresentadas planilhas de composição da Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) detalhadas, e que atendam aos requisitos definidos no Manual de Instruções de Contratação e Execução de Programas e ações do MCID.
e. O aproveitamento do contrato administrativo deve limitar-se às especificações técnicas dos itens previstos no edital de licitação original, sendo admitidas somente variações de quantitativos nos termos que preceitua a Lei nº 8.666/93.
Feedback
A resposta é:
A descrição do objeto constante do edital da licitação que se pretenda aproveitar deve ser mais abrangente que o objeto do Termo de Compromisso.
A descrição do objeto do Termo de Compromisso deve ser equivalente à descrição do objeto presente no edital da licitação, sendo vedada a utilização de objetos genéricos ou indefinidos.
Questão 15
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
No que diz respeito ao orçamento para a contratação de obras e serviços de engenharia executados com recursos do OGU - PAC, apresentado pelo Compromissário, leia os enunciados a seguir para decidir sobre a correção dos mesmos:
I –Deve ser composto dos seguintes itens: Administração Local, Mobilização/Desmobilização e Instalação de Canteiro/Acampamento, que deverão figurar como Custo Direto, além da parcela de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), com detalhamentos suficientes que justifiquemo valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
II – O BDI se compõe dos seguintes itens: taxa de rateio da Administração Central; taxa das despesas financeiras; taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; taxa de tributos; e taxa de lucro.
III – A aplicação do índice de BDI ou Lucro e Despesas Indiretas não pode incluir Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da Contribuição sobre o Lucro Líquido, ou quaisquer outro tributo de natureza personalística, assim como despesas que possam ser apropriados como custos diretos da obra.
 
a. Apenas os enunciados I e II estão corretos. 
b. Apenas os enunciados II e III estão corretos.
c. Apenas os enunciados I e III estão corretos.
d. Todos estão corretos.
e. Apenas o enunciado I está correto.
Feedback
A resposta é:
Todos estão corretos.
Questão 16
Parcialmente correto
Atingiu 0,60 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A Prestação de Contas Parcial é aquela apresentada durante a execução do objeto. No que diz respeito à prestação de contas parcial, marque V ou F nas alternativas a seguir, conforme sejam VERDADEIRAS OU FALSAS:
	a. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas do cronograma de desembolso, a terceira ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente.
	Resposta 1 
	b. A apresentação das prestações de contas parciais deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do penúltimo desbloqueio de recursos.
	Resposta 2 
	c. Para fins de prestação de contas parcial deverão ser apresentados à Mandatária, no mínimo, a relação de pagamentos efetuados, com os respectivos comprovantes de despesas originais ou equivalentes; o extrato bancário da conta vinculada; e o Relatório Resumo do Empreendimento.
	Resposta 3 
	d. Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas parcial, o ordenador de despesas suspende imediatamente a liberação de recursos e notifica o Compromissário, dando-lhe o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
	Resposta 4 
	e. No caso de irregularidade não sanada, deverá o fato ser comunicado ao GEPAC, providenciada a instauração de Tomada de Contas Especial e efetuado o registro de inadimplência no Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal (SICONV).
	Resposta 5 
Feedback
a. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas do cronograma de desembolso, a terceira ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente. - VERDADEIRO
b. A apresentação das prestações de contas parciais deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do penúltimo desbloqueio de recursos. - FALSO
c. Para fins de prestação de contas parcial deverão ser apresentados à Mandatária, no mínimo, a relação de pagamentos efetuados, com os respectivos comprovantes de despesas originais ou equivalentes; o extrato bancário da conta vinculada; e o Relatório Resumo do Empreendimento. - VERDADEIRO
d. Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas parcial, o ordenador de despesas suspende imediatamente a liberação de recursos e notifica o Compromissário, dando-lhe o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. - VERDADEIRO
e. No caso de irregularidade não sanada, deverá o fato ser comunicado ao GEPAC, providenciada a instauração de Tomada de Contas Especial e efetuado o registro de inadimplência no Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal (SICONV). - - FALSO
 
A alternativa B está incorreta porque a apresentação das prestações de contas parciais deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias, contados da data do penúltimo desbloqueio de recursos. Quanto à alternativa E, no caso de irregularidade não sanada, deverá o fato ser comunicado ao órgão de controle interno respectivo, providenciada a instauração de Tomada de Contas Especial e efetuado o registro de inadimplência no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
Questão 17
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A Prestação de Contas Final é aquela a ser apresentada até 60 dias após o término da vigência contratual, devendo ser apresentados à Mandatária, no mínimo, os documentos elencados a seguir, EXCETO:
 
a. Consolidado dos processos licitatórios, realizados de acordo com o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), a Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e nas demais normas federais pertinentes ao assunto.
b. A última prestação de contas parcial e o demonstrativo consolidado de execução da receita e despesa. 
c. Relatório de cumprimento e aceitação do objeto e declaração de realização dos objetivos propostos no termo de compromisso.
d. Relação de bens e comprovante de devolução de recursos quando houver.
e. Relatório resumo do empreendimento, dos documentos da medição, inclusive os relacionados ao trabalho social.
Feedback
A resposta é:
Consolidado dos processos licitatórios, realizados de acordo com o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), a Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e nas demais normas federais pertinentes ao assunto.
Não se exige o consolidado dos processos licitatórios quando da prestação de contas.
Acesso a Recursos do Saneamento: Mecanismos OGU - NÃO PAC (Transferências Voluntárias) /Curso 3
1. Módulo 1 - Contexto Normativo
Parte superior do formulário
Questão 1
Parcialmente correto
Texto da questão
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um ato normativo de caráter anual e tem validade apenas para um exercício. Em relação ao conteúdo da LDO, assinale V ou F nas assertivas a seguir, conforme sejam VERDADEIRAS ou FALSAS:
	Compreende as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o período compreendido no Plano Plurianual.
	Resposta 1 
	Orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
	Resposta 2 
	Apresenta as metas físicas por tipo de programa e ação, lista as despesas de duração continuada e condiciona toda a programação do orçamento ao planejamento de longo prazo.
	Resposta 3 
	Estabelece normas relativas ao controle e custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e disciplina as transferências de recursos a entidades públicas e privadas
	Resposta 4 
	Autoriza a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, a alteração de estrutura de carreiras, a admissão ou contratação de pessoal pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, exceto as empresas estatais.
	Resposta 5 
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
questão
Texto da questão
A emenda parlamentar é um instrumento constitucional que atribui ao parlamentar o direito de fazer emendas aos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. No que diz respeito a Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) em discussão no Congresso Nacional, é INCORRETO afirmar que:
 
c. As emendas constituem uma prerrogativa do parlamentar, que podem incluir itens de despesas, independentemente de serem compatíveis ou não com o Plano Plurianual.
Questão 3
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
questão
Texto da questão
As alternativas a seguir enumeram exigências estabelecidas pela LDO aos entes e entidades interessados em pleitear recursos públicos por meio de transferências voluntárias, EXCETO:
 
e. Os limites mínimos e máximos de contrapartida não podem ser alterados, a não ser por Decreto Presidencial.
Questão 4
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
questão
Texto da questão
Sobre a gestão da Política de Saneamento Básico, leia com atenção os enunciados enumerados a seguir, para decidir sobre a correção dos mesmos:
I – O processo de planejamento do saneamento básico envolve o plano de saneamentobásico, elaborado pelo titular, o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB, elaborado pela União, e os planos regionais de saneamento básico, elaborados pela União nos termos do inciso II do art. 52 da Lei nº 11.445, de 2007.
II –O Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA, de acesso público via internet, objetiva disponibilizar, para as administrações municipais e a população em geral, informações sobre as cidades brasileiras e ferramentas de apoio à gestão municipal.
III – O Sistema Nacional de Informações das Cidades – SNIC (GEOSNIC) tem como objetivos, dentre outros, coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico.
 
e. Apenas o enunciado I está correto.
Questão 5
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
questão
Texto da questão
Sobre a da Ação “Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico”, leia com atenção os enunciados enumerados a seguir, para decidir sobre a correção dos mesmos:
I - Contempla intervenções estruturais e não estruturais voltadas à redução das enchentes e inundações e melhoria das condições de segurança sanitária, patrimonial e ambiental dos municípios.
II - As intervenções não estruturais são obras que privilegiam a redução, o retardamento e o amortecimento do escoamento das águas pluviais, por meio de reservatórios de amortecimento de cheias, adequação de canais para a redução da velocidade de escoamento, sistemas de drenagem por infiltração, implantação de parques lineares, recuperação de várzeas e a renaturalização de cursos de água.
III - Admite obras convencionais de galerias de águas pluviais e de canalização, que aceleram o escoamento, nos casos onde as soluções preferenciais se mostrarem inviáveis, quando for comprovado que os impactos gerados pela intervenção são de baixa magnitude.
 
b. Apenas o enunciado II está errado.
Questão 6
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
questão
Texto da questão
Na Ação “Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento” podem ser custeados, dentre outros, os seguintes itens, EXCETO:
 
d. Pavimentação e obras viárias, no valor correspondente ao custo das obras de terraplenagem, subleito, encascalhamento, revestimento, meio-fio, calçadas, guias e sarjetas
Questão 7
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Texto da questão
O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental, utilizado nas três esferas de Governo. Sobre o Plano Plurianual é INCORRETO afirmar que:
 
d. A elaboração e a aprovação do Plano Plurianual constituem uma obrigação anual para o Poder Público.
Questão 8
questão
Texto da questão
A Lei Orçamentária Anual (LOA) dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa, é editada para cada exercício financeiro e compreende três partes. Correlacione as duas colunas a seguir, de modo a atribuir CORRETAMENTE a definição das partes da LOA:
	Abrange todas as entidades e órgãos vinculados à Seguridade Social, da administração direta e indireta bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, destinado a segurarassegurar os direitos relativos à Saúde, Previdência e Assistência Social.
	Resposta 1 
	Abrange os investimentos das empresas em que a União direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto.
	Resposta 2 
	Abrange os Poderes da União, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
	Resposta 3 
Questão 9
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Texto da questão
Todas as alternativas a seguir referem-se a Iniciativas do Plano Plurianual (PPA) vinculadas ao Programa 2068 – Saneamento Básico, EXCETO:
 
b. Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental.
Texto da questão
Apagar - O Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015 contém dois tipos de Programas: Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Sobre o assunto, correlacione a segunda coluna com a primeira, de modo a atribuir o conceito correto das expressões da primeira coluna:
	Medida do alcance do objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa.
	Resposta 1 
	Expressam e orientam as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
	Resposta 2 
	Atributo que declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações governamentais, decorrentes ou não do orçamento.
	Resposta 3 
	Expressam e orientam a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade.
	Resposta 4 
	Expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas.
	Resposta 5 
Parte inferior do formulário
Dentre as assertivas descritas abaixo, assinale a alternativa INCORRETA, em face dos procedimentos gerais adotados pelo Ministério das Cidades para acesso aos recursos destinados às ações de Saneamento Básico vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no âmbito do Orçamento Geral da União:
 
a. Os interessados devem encaminhar proposta para concorrer em processo de seleção, na forma estabelecida nos Manuais Específicos para Apresentação de Propostas correspondentes a cada Programa ou Ação.
b. A proposta deve ser feita pelo chefe do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou seu representante legal, ou pelo representante legal de consórcio público, instituído na forma da Lei nº 11.107/05.
c. O envio de propostas ao MCID deve ser realizado exclusivamente pelo Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal (SICONV), em período definido por ato específico. 
d. As propostas de Saneamento Básico se submetem a uma avaliação preliminar, com base em critérios próprios e técnicos, e nas condições de enquadramento estabelecidos nos respectivos Manuais, de acordo com as disponibilidades orçamentária e financeira definidas para o Ministério.
e. Propostas anteriormente enviadas, que ainda não tenham sido atendidas, deverão submeter-se a nova inscrição e análise, nos estritos moldes e critérios previstos nos Manuais editados pelo Ministério.
Feedback
A resposta é:
O envio de propostas ao MCID deve ser realizado exclusivamente pelo Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal (SICONV), em período definido por ato específico.
De acordo com as normas e procedimentos do Ministério das Cidades, o envio de propostas deve ser realizado exclusivamente via internet, em período definido por ato específico. Acrescenta que a proposta pode ser requerida no formato de formulários eletrônicos, oportunamente disponibilizados no endereço eletrônico do MCID. Quanto ao SICONV, a obrigatoriedade do uso recai sobre os convênios e contratos de repasse (transferências voluntárias), conforme determina o Decreto nº 6.170/2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011. No presente caso, trata de transferências obrigatórias do PAC, que são geridas em sistemas próprios da Instituição Financeira e do MCID.
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Correlacione as duas colunas a seguir, de forma a atribuir corretamente as competências dos Órgãos do Ministério das Cidades envolvidos nos processos de transferências de recursos de Saneamento Básico vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no âmbito do Orçamento Geral da União (OGU):
1 - Secretaria Nacional de Saneamento Básico - SNSB
2 - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA/SE
	a. Comunicação da Síntese do Projeto Aprovado (SPA) homologadaà instituição financeira que atue como Mandatária.
	Resposta 1 
	b. Análise e aprovação das propostas e dos formulários eletrônicos.
	Resposta 2 
	c. Liberação dos recursos, em conformidade com a execução física e financeira do objeto.
	Resposta 3 
	d. Análise da Síntese do Projeto Aprovado (SPA), para verificação do enquadramento global do projeto aprovado aos objetivos e às diretrizes da Política de Saneamento Básico.
	Resposta 4 
Feedback
a. Comunicação da Síntese do Projeto Aprovado (SPA) homologada à instituição financeira que atue como Mandatária. - 2 - SPOA/SE
b. Análise e aprovação das propostas e dos formulários eletrônicos. - 1 - SNSB
c. Liberação dos recursos, em conformidade com a execução física e financeira do objeto. - 2 - SPOA/SE
d. Análise da Síntese do Projeto Aprovado (SPA), para verificação do enquadramento global do projeto aprovado aos objetivos e às diretrizes da Política de Saneamento Básico. - 1 - SNSB
De acordo com o item 4 do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, aprovado pela Portaria MCID nº 40, de 31 de janeiro de 2011.
Questão 3
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Leia atentamente as assertivas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito aos órgãos de supervisão, acompanhamento e monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC):
 
a. As medidas integrantes do PAC são supervisionadas e acompanhadas pelo Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (CGPAC), responsável pela implementação e execução das ações a serem executadas por meio de transferências obrigatórias.
b. O CGPAC é integrado pelos titulares do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o coordena; pelo Ministério da Fazenda; e pela Casa Civil da Presidência da República.
c. O Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento - GEPAC, vinculado ao CGPAC, responde pela consolidação das ações, estabelecimento de metas e acompanhamento dos resultados de implementação e execução do PAC.
d. O Sistema de Monitoramento é de responsabilidade do GEPAC, sob a coordenação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 
e. Cada Ministério que tem ações vinculadas ao PAC é responsável por instituir e manter um Comitê Gestor do PAC, com o objetivo de coordenar e monitorar a sua atuação interna.
Feedback
A resposta é:
As medidas integrantes do PAC são supervisionadas e acompanhadas pelo Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (CGPAC), responsável pela implementação e execução das ações a serem executadas por meio de transferências obrigatórias.
 O CGPAC não é responsável pela implementação e execução de ações do PAC. O CGPAC responde pela supervisão, pelo acompanhamento, pela coordenação das ações necessárias à implementação e execução do PAC e pela discriminação das ações a serem executadas por meio de transferências obrigatórias. (Decreto nº 6.025/2007, art. 2º).
Questão 4
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Fazenda constituem importantes atores na implementação das ações do PAC. A partir dessa informação, leia atentamente os enunciados a seguir, para decidir sobre a correção dos mesmos.
I – O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão exerce as atividades de Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (CGPAC) e de gestor do SisPAC – Sistema de Monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento.
II – O monitoramento do PAC, por intermédio da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC), órgão da estrutura do Ministério da Fazenda, tem como objetivos: assegurar prazos e resultados; gerenciar riscos: identificar e provocar soluções aos entraves; divulgar andamento das ações do PAC para a sociedade.
III – O papel do Ministério da Fazenda se destaca pela edição de normas sobre a programação financeira e a execução orçamentária e financeira, assim como para o acompanhamento, a sistematização e padronização da execução da despesa pública, dentre as quais, os investimentos realizados no âmbito do PAC.
 
a. Apenas o enunciado I está errado. 
b. Apenas o enunciado II está errado.
c. Apenas o enunciado III está errado.
d. Apenas os enunciados I e III estão errados.
e. Apenas os enunciados I e II estão errados.
Feedback
A resposta é:
Apenas o enunciado II está errado.
O enunciado II está errado porque a Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC) é órgão da estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, art. 2º, II, h, do Anexo I) e não do Ministério da Fazenda.
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
No que diz respeito aos procedimentos de responsabilidade da Instituição Operacionalizadora dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos no PAC, que atua como Mandatária da União, marque a alternativa INCORRETA:
 
a. Firmar os Termos de Compromisso relativos às propostas selecionadas pelo MCID no âmbito do PAC.
b. Receber e analisar a documentação técnica, jurídica e institucional apresentada pelos Proponentes em conformidade com a proposta constante no Termo de Compromisso.
c. Analisar as prestações de conta parciais e finais e adotar as providências cabíveis.
d. Instaurar Tomada de Contas Especial quando constatadas impropriedades na execução dos Termos de Compromisso, de acordo com a legislação aplicável.
e. Estabelecer normas operacionais com o objetivo de disciplinar o processo de aprovação e execução das operações custeadas pelos Programas e Ações custeados com recursos do PAC Saneamento, em conformidade com a legislação vigente. 
Feedback
A resposta é:
Estabelecer normas operacionais com o objetivo de disciplinar o processo de aprovação e execução das operações custeadas pelos Programas e Ações custeados com recursos do PAC Saneamento, em conformidade com a legislação vigente.
De acordo com o item 2.1.1.2. Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, aprovado pela Portaria MCID nº 40, de 31 de janeiro de 2011, constituem atribuições do MCID: "coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar a execução e os resultados dos Programas e Ações sob sua responsabilidade, bem como estabelecer um conjunto de normas operacionais com o objetivo de disciplinar o processo de aprovação e execução das operações custeadas por seus Programas e Ações, em conformidade com a legislação vigente". As atribuições da Mandatária constam do Item 2.1.2 do mesmo Manual.
Questão 6
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Denomina-se Proponente o ente federado ou o consórcio público na condição anterior à assinatura do Termo de Compromisso . Celebrado o Termo de Compromisso , o ente federado ou o consórcio público, com o qual a administração pública federal pactua a execução de ações no âmbito do PAC passa a denominar-se Compromissário. Em relação às obrigações do Proponente e do Compromissário , assinale a alternativa INCORRETA:
 
A. O Proponente é o responsável pela apresentação da proposta técnica e respectivo Plano de Trabalho, em resposta a demandas e necessidades sociais e de infraestrutura urbana, em consonância com as diretrizes das políticas do Governo Federal estabelecidas para o PAC e com os normativos do MCID.
B. O Proponente/Compromissário deve administrar a execução dos trabalhos necessários à consecução do objeto compromissado, e atribuir a fiscalização ao controle social, garantindo, dessa forma, a participação dos beneficiários na execução e acompanhamento do projeto.
C. Na execução do objeto, o Compromissário deve observar os critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos no Plano de Trabalho e os princípios que norteiam a Administração Pública, notadamente os expressos noart. 37, caput, da Constituição Federal. 
D. Na fase de execução do projeto, o Compromissário deve fazer o adequado acompanhamento de todas as fases de implementação dos empreendimentos, como forma de garantir o alcance dos objetivos pretendidos.
Feedback
A resposta é:
O Proponente/Compromissário deve administrar a execução dos trabalhos necessários à consecução do objeto compromissado, e atribuir a fiscalização ao controle social, garantindo, dessa forma, a participação dos beneficiários na execução e acompanhamento do projeto.
A alternativa B está incorreta porque o Proponente/Compromissário deve administrar e fiscalizar a execução dos trabalhos necessários à consecução do objeto compromissado, devendo estimular a participação dos beneficiários em todas as etapas do projeto. 
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Correlacione as duas colunas a seguir, de forma a vincular corretamente as atribuições dos agentes envolvidos nos processos de transferências de recursos de Saneamento Básico vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no âmbito do Orçamento Geral da União (OGU):
	a. Órgão da administração direta ou indireta de ente federado responsável pela execução de ações ou atividades previstas no Plano de Trabalho integrante do Termo de Compromisso, quando essa providência for necessária à execução.
	Resposta 1 
	b. Instituições vinculadas aos Poderes Executivo e Legislativo dos entes federados, que possuem competência para orientar, auditar, fiscalizar e acompanhar a execução dos programas, projetos e atividades de governo nos aspectos de legalidade, economicidade e eficiência.
	Resposta 2 
	c. Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável pela execução de obra ou fornecimento de bem ou serviço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à matéria, a partir de contrato firmado com órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos.
	Resposta 3 
Feedback
Sequência correta:
a. Órgão da administração direta ou indireta de ente federado responsável pela execução de ações ou atividades previstas no Plano de Trabalho integrante do Termo de Compromisso, quando essa providência for necessária à execução. - Interveniente-Executor
b. Instituições vinculadas aos Poderes Executivo e Legislativo dos entes federados, que possuem competência para orientar, auditar, fiscalizar e acompanhar a execução dos programas, projetos e atividades de governo nos aspectos de legalidade, economicidade e eficiência. - Órgãos de Controle
c. Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável pela execução de obra ou fornecimento de bem ou serviço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à matéria, a partir de contrato firmado com órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos. - Executor.
Tópicos 7, 8 e 9 do Módulo II.
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
B - Orçamento da Seguridade Social
B - Orçamento da Seguridade Social
C - Orçamento de Investimento das Estatais
C - Orçamento de Investimento das Estatais
A - Orçamento Fiscal
A - Orçamento Fiscal
D - Meta
D - Meta
B - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
B - Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado
E - Iniciativa
E - Iniciativa
A - Programa Temático
A - Programa Temático
C - Objetivo
C - Objetivo
2 - SPOA/SE
1 - SNSB
VERDADEIRO
2 - SPOA/SE
1 - SNSB
VERDADEIRO
Interveniente-Executor
Órgãos de Controle
Executor
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO