Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
Painel / Meus cursos / Acesso a Recursos do Saneamento: Mecanismos OGU-PAC (Transferências Obrigatórias)/Curso 2 / Módulo 4 - Regras de Contratação e Execução / Exercício Avaliativo 4 Iniciado em segunda, 8 mar 2021, 22:22 Estado Finalizada Concluída em segunda, 8 mar 2021, 22:42 Tempo empregado 19 minutos 50 segundos Notas 17,00/17,00 Avaliar 30,00 de um máximo de 30,00(100%) https://mooc.escolavirtual.gov.br/my/ https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=6333 https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=6333#section-4 https://mooc.escolavirtual.gov.br/mod/quiz/view.php?id=155005 Questão 1 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Com base nos normativos do Ministério das Cidades, o repasse de recursos no âmbito do OGU - PAC, por intermédio do Termo de Compromisso, compõe-se das fases preparatória, contratação, execução e prestação de contas. As alternativas a seguir descrevem corretamente os procedimentos da fase preparatória, EXCETO: a. Encaminhamento, enquadramento e seleção técnica preliminar das propostas. b. A seleção técnica preliminar é submetida ao Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento - GEPAC e em seguida encaminhada para homologação do Comitê Gestor do PAC. c. O resultado da seleção, após homologado, é divulgado no sítio eletrônico do MCID e por comunicação direta aos Proponentes, sendo que a relação com os empreendimentos integrantes do PAC que serão apoiados será publicada no Diário Oficial da União. d. Nas ações de Saneamento Básico, o resultado da seleção, após a homologação, é comunicado à Mandatária, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, para adoção dos procedimentos subsequentes. e. O Proponente é notificado sobre a seleção do empreendimento e autorização para apresentação da documentação exigida para efeito de formalização do Termo de Compromisso, pelo MCID ou pela Mandatária. A resposta correta é: A seleção técnica preliminar é submetida ao Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento - GEPAC e em seguida encaminhada para homologação do Comitê Gestor do PAC. A seleção técnica preliminar é submetida à Secretaria-Executiva do MCID e em seguida encaminhada para homologação do Ministro das Cidades e do Comitê Gestor do PAC. (Tópico 1 do Módulo IV). Questão 2 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Na fase da contratação, ao ser formalmente notificado pela Mandatária, o Proponente deve encaminhar a documentação técnica, institucional e jurídica requerida, sem prejuízo de outros documentos considerados necessários para assinatura de contratos que envolvam transferências de recursos da União. Além de outros documentos discriminados nos Manuais Específicos para Apresentação de Propostas dos Programas e Ações do Ministério das Cidades, as alternativas a seguir descrevem corretamente a documentação técnica a ser apresentada, EXCETO: a. Termo de Convênio, acompanhado do respectivo Plano de Trabalho. b. No caso de obras: Estudos Preliminares e Projeto Básico de engenharia, bem como, documentos complementares requisitados pela Mandatária identificados durante a fase de análise como necessários para esclarecimentos e conclusão do processo de análise técnica. c. Projeto de Trabalho Social, conforme Manuais Específicos para Apresentação de Propostas dos Programas e Ações. d. Plano de regularização fundiária, conforme Manuais Específicos para Apresentação de Propostas dos Programas e Ações. e. Plano de Saneamento Básico, conforme Manuais Específicos para Apresentação de Propostas dos Programas e Ações. A resposta correta é: Termo de Convênio, acompanhado do respectivo Plano de Trabalho. Não é Termo de Convênio, é Termo de Compromisso, assinado pelo chefe do Poder Executivo de cada esfera de governo, ou o seu representante legal, acompanhado do respectivo Plano de Trabalho. Questão 3 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Marque V ou F nas alternativas a seguir, conforme sejam VERDADEIRAS ou FALSAS em relação ao conteúdo mínimo do Plano de Trabalho, parte integrante do Termo de Compromisso: a. Justificativa para celebração do instrumento, assim como a descrição completa do objeto a ser executado, inclusive em relação ao trabalho socioambiental, quando houver, e a previsão do quantitativo de famílias atendidas. b. Descrição, nas planilhas da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, das metas a serem atingidas, inclusive as relativas ao trabalho social ou socioambiental, com seus respectivos valores. c. Indicação das etapas com as respectivas fases da execução, com o respectivo cronograma de execução físico-financeiro do objeto do termo de compromisso e cronograma de desembolso. d. Croqui ou planta da cidade com localização da(s) área(s) objeto da intervenção, incluindo desenho esquemático da intervenção proposta e as coordenadas geográficas dos seus principais componentes. e. Declaração de que o compromissário vai seguir as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, inclusive quanto à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas. a. Justificativa para celebração do instrumento, assim como a descrição completa do objeto a ser executado, inclusive em relação ao trabalho socioambiental, quando houver, e a previsão do quantitativo de famílias atendidas. - VERDADEIRO b. Descrição, nas planilhas da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, das metas a serem atingidas, inclusive as relativas ao trabalho social ou socioambiental, com seus respectivos valores. - FALSO c. Indicação das etapas com as respectivas fases da execução, com o respectivo cronograma de execução físico-financeiro do objeto do termo de compromisso e cronograma de desembolso - VERDADEIRO d. Croqui ou planta da cidade com localização da(s) área(s) objeto da intervenção, incluindo desenho esquemático da intervenção proposta e as coordenadas geográficas dos seus principais componentes. - VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO e. Declaração de que o compromissário vai seguir as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, inclusive quanto à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas. - FALSO A alternativa B é falsa, dado que o assunto não diz respeito à ART. Na realidade, o que é exigido é a descrição, no Quadro de Composição de Investimento - QCI e no cronograma físico-financeiro, das metas a serem atingidas, inclusive as relativas ao trabalho social ou socioambiental, com seus respectivos valores. A alternativa E está incorreta porque não há essa exigência de Declaração a ser apresentada no Plano de Trabalho. A exigência de ter seguido as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, é feita quando, excepcionalmente, admite-se a aceitação de licitação realizada antes da assinatura do termo, observadas esta e as demais condições, no caso de convênios e contratos de repasse, na forma do art. 36 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011. Sobre os requisitos do Plano de Trabalho, parte integrante do Termo de Compromisso, o que faltou foi o Plano de Aplicação dos recursos a serem desembolsados contendo a parcela repassada pelo MCID e a parcela de contrapartida financeira do proponente, quando for o caso. Questão 4 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 O Estudo Preliminar, também denominado Estudo de Concepção, Estudo de Viabilidade ou Anteprojeto, é o documento exigido quando o projeto é de obra, constituído de peças técnicas utilizadas para justificar a alternativa adotada baseada em análise que contemple minimamente aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais. Marque V ou F nas alternativas a seguir, conforme sejam VERDADEIRAS ou FALSAS em relação à descrição correta dos elementos mínimos do Estudo Preliminar: a. Diagnóstico da situação atual, aprovado por órgão ambiental competente, bem como documentos que indiquem o potencial de provocar impactoou degradação ambiental e as providências para mitigação dos danos; b. Estudos técnicos listando vantagens e desvantagens da solução adotada demonstrando sua viabilidade do ponto de vista técnico, econômico e socioambiental. c. Descrição técnica que permita a caracterização da concepção adotada, incluindo a indicação das dimensões, das capacidades operacionais, dos elementos construtivos e de seus componentes principais, bem como da tecnologia a ser empregada. d. Desenhos e memorial descritivo que permitam definir as características do empreendimento e possibilitar o desenvolvimento de seus elementos constituintes na fase de projeto básico. e. Estimativa de custo, com avaliação de custo obtida das esferas federal, estadual e municipal a serem atendidas, bem como as normas técnicas a serem observadas. a. Diagnóstico da situação atual, aprovado por órgão ambiental competente, bem como documentos que indiquem o potencial de provocar impacto ou degradação ambiental e as providências para mitigação dos danos; - FALSO b. Estudos técnicos listando vantagens e desvantagens da solução adotada demonstrando sua viabilidade do ponto de vista técnico, econômico e socioambiental. - VERDADEIRO c. Descrição técnica que permita a caracterização da concepção adotada, incluindo a indicação das dimensões, das capacidades operacionais, dos elementos construtivos e de seus componentes principais, bem como da tecnologia a ser empregada. - VERDADEIRO FALSO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO d. Desenhos e memorial descritivo que permitam definir as características do empreendimento e possibilitar o desenvolvimento de seus elementos constituintes na fase de projeto básico. - VERDADEIRO e. Estimativa de custo, com avaliação de custo obtida das esferas federal, estadual e municipal a serem atendidas, bem como as normas técnicas a serem observadas. - FALSO Na alternativa A foram misturados dois itens, a seguir descritos: (i) Diagnóstico da situação atual, com descrição dos problemas causados à população e ao meio ambiente face à ausência da obra e descrição dos potenciais benefícios decorrentes da implementação do projeto. (ii) Termo de referência ambiental, quando exigido na legislação ambiental, aprovado por órgão ambiental competente, bem como documentos que indiquem o potencial de provocar impacto ou degradação ambiental e as providências para mitigação dos danos. Na alternativa E foram misturados dois itens, a seguir descritos: (i) Estimativa de custo, com avaliação de custo obtida por meio de estimativa de áreas e quantidades de componentes, pesquisa de preços médios e aplicação de coeficientes de correlação. (ii) Indicações de legislações federal, estadual e municipal a serem atendidas, bem como as normas técnicas a serem observadas. Questão 5 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 O Projeto Básico requerido para contratação no âmbito das ações apoiadas com recursos do OGU - PAC, no âmbito do Ministério das Cidades deve conter, além das demais orientações contidas nos manuais específicos dos programas, os elementos listados a seguir, sendo que uma das alternativas encontra-se INCORRETAMENTE descrita: a. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificação de todos os seus elementos constitutivos com clareza, bem como soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, e o memorial descritivo. b. Desenhos que representem graficamente, em escala adequada, o objeto a ser executado, tais como projetos arquitetônico, estrutural, de instalações, de drenagem, de fundações, geométrico, de terraplenagem, de pavimentação, de obras de arte especiais, de sinalização, de paisagismo. c. Detalhamento dos serviços necessários à execução dos programas ambientais definidos nos estudos determinados pelo órgão ambiental competente, Procedimentos e critérios das medições dos volumes, áreas, distâncias, entre outros, relativos a cada serviço, assim como a representação do canteiro de obras, de outras instalações provisórias, de áreas de jazidas. d. Identificação dos gestores, responsáveis técnicos e executores, com as assinaturas em cada uma das peças gráficas e documentos técnicos produzidos, bem como a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – referente aos projetos e orçamentos. e. Especificações técnicas de todos os materiais, equipamentos e serviços, subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, orçamento de referência detalhado e planilhas orçamentárias que expressem a composição de todos os custos unitários, assim como o cronograma e prazo de execução, com previsão de períodos que possam comprometer o andamento normal da obra. A resposta é: Identificação dos gestores, responsáveis técnicos e executores, com as assinaturas em cada uma das peças gráficas e documentos técnicos produzidos, bem como a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - referente aos projetos e orçamentos. Pois a redação correta é: Identificação dos autores e assinaturas em cada uma das peças gráficas e documentos técnicos produzidos, bem como a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - referente aos projetos e orçamentos. Questão 6 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Em relação ao Projeto Executivo, assinale a alternativa INCORRETA: a. O Projeto Executivo constitui o detalhamento das soluções do Projeto Básico, ou dos seus componentes, e compõe-se pelo conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT e, na inexistência destas, de outras referências bibliográficas especializadas. b. O Projeto Executivo deve ser elaborado antes da execução de obras e serviços de engenharia, devendo observar também as demais orientações contidas nos manuais específicos dos programas e ações do MCID. c. A elaboração de projeto executivo concomitante à execução das obras somente é possível mediante justificativa circunstanciada oferecida pelo Proponente nos autos do procedimento licitatório, em estrita conformidade com a Lei nº 8.666, de 1993. d. O Proponente deve observar que cada frente de obra ou serviço de engenharia só pode ser iniciada após a conclusão e aprovação do projeto executivo correspondente pelo Agente Executor, quando couber. e. Os memoriais de cálculo, bem como demais documentos que serviram para elaboração dos projetos executivos, devem permanecer disponíveis para consulta durante pelo menos vinte anos após o término da execução da obra, preferencialmente em meio eletrônico. A resposta é: Os memoriais de cálculo, bem como demais documentos que serviram para elaboração dos projetos executivos, devem permanecer disponíveis para consulta durante pelo menos vinte anos após o término da execução da obra, preferencialmente em meio eletrônico. Os memoriais de cálculo e os documentos que serviram para elaboração dos projetos executivos devem permanecer disponíveis para consulta durante pelo menos cinco anos após o término da execução da obra, preferencialmente em meio eletrônico. Questão 7 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 No que diz respeito à documentação jurídica, o Proponente/Compromissário deve ficar atento quanto à apresentação da documentação comprobatória da titularidade da área, que deverá ser efetuada mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o Termo de Compromisso tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias no imóvel. Alternativamente, admitem-se outras formas de comprovação, por interesse público ou social, condicionadas à garantia subjacente de uso pelo prazo mínimo de vinte anos. Considerando as formas alternativas de cumprimento, correlacione as duas listas a seguir e assinale a resposta correta: I - Em caso de obras lineares de saneamento básico (adutoras, coletores, interceptores e similares). II - Área objeto do Termo de Compromisso por comunidade remanescente de quilombos, certificada nos termos do Decreto nº 4.887/2003. III - Quando se tratar de área pública,devendo a regularização formal da propriedade ser comprovada até o final da vigência do Termo de Compromisso. IV - No caso de terreno da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal, e ainda de pessoa física ou jurídica, quando o processo de registro de titularidade do imóvel ainda se encontrar em trâmite. V - Quando a área objeto da intervenção for ocupada por comunidade indígena. Alternativas de Cumprimento: (A) Declaração do Chefe do Poder Executivo de que o Proponente é detentor da posse da área objeto da intervenção (B) Termo de Permissão ou Documento de Autorização do Proprietário (C) Promessa formal de doação (termo de doação), irretratável e irrevogável (D) Documento expedido pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI (E) Ato administrativo expedido pelo órgão do ente federativo responsável pela sua titulação; ou declaração de órgão, de quaisquer dos entes federativos, responsável pelo ordenamento territorial ou regularização fundiária, de que a área objeto do Termo de Compromisso é ocupada por comunidade remanescente de quilombo. Selecione a combinação correta: a. I e (B), II e (E), III e (A), IV e (C), V e (D) b. I e (B), II e (E), III e (A), IV e (D), V e (C) c. I e (B), II e (E), III e (C), IV e (A), V e (D) d. I e (B), II e (A), III e (E), IV e (C), V e (D) e. I e (D), II e (E), III e (A), IV e (B), V e (C) A resposta é: I e (B), II e (E), III e (A), IV e (C), V e (D) Questão 8 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Sobre os documentos pessoais, leia atentamente os enunciados a seguir, para decidir sobre a correção dos mesmos: I – Deverão ser apresentados: Termo de posse, carteira de identidade e CPF do prefeito ou do governador e autoridade interveniente, ou dirigente máximo de entidades da administração pública indireta. II – Os documentos deverão ser apresentados em vias originais ou, em caso de fotocópias, autenticados por tabelião ou por empregados da Mandatária. III – Poderão ser exigidos outros documentos em razão de especificidades técnicas, institucionais ou jurídicas do Programa ou Ação a ser executado, conforme Manuais de orientação próprios e legislação pertinente. a. Todos estão corretos. b. Apenas o enunciado I está correto. c. Apenas o enunciado II está correto. d. Apenas o enunciado III está correto. e. Apenas os enunciados I e III estão corretos. A resposta é: Todos estão corretos. Questão 9 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 A formalização do Termo de Compromisso realiza-se com a assinatura dos partícipes e intervenientes, quando houver, após a aprovação da documentação técnica, institucional e jurídica apresentada pelo Proponente. Em relação à formalização do Termo de Compromisso, é INCORRETO afirmar que: a. A cada ação incluída no PAC corresponderá um Termo de Compromisso, a ser apresentado pelo Proponente beneficiado. b. Os Termos de Compromisso poderão ser plurianuais, ficando o desembolso das parcelas vinculado ao cronograma físico-financeiro estabelecido e à execução das etapas do objeto pactuado. c. É admitida a formalização de Termo de Compromisso com cláusula suspensiva, no caso de empreendimentos com valor superior a R$ 50 milhões, podendo ser incluída cláusula suspensiva total. d. A inclusão de cláusula com indicativo de apresentação de documentos após a celebração é admitida nos casos de (i) Estudos Preliminares e Projeto Básico de engenharia, (ii) Projeto Executivo de engenharia e de (iii) Titularidade da área de intervenção. e. Os Termos de Compromisso com cláusulas suspensivas só poderão ser assinados após emissão de laudo de engenharia de pelo menos uma etapa útil do empreendimento, no valor mínimo de R$ 15 milhões. A resposta é: É admitida a formalização de Termo de Compromisso com cláusula suspensiva, no caso de empreendimentos com valor superior a R$ 50 milhões, podendo ser incluída cláusula suspensiva total Na realidade, a formalização de Termo de Compromisso com cláusula suspensiva é admitida no caso de empreendimentos com valor superior a R$ 15 milhões e é vedada a inclusão de cláusula suspensiva total. Questão 10 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 No que diz respeito à execução do objeto do Termo de Compromisso, assinale a alternativa INCORRETA: a. A execução de obras ou serviços de engenharia depende de prévia designação de representante da Administração devidamente capacitado para atuar no seu acompanhamento e fiscalização. b. A abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados à execução do objeto é feita automaticamente pela instituição financeira oficial que atua como Mandatária da União. c. Os recursos para fazer face às despesas assumidas no âmbito do Termo de Compromisso ficam depositados na conta bancária específica, sob bloqueio. d. O desbloqueio dos recursos mantidos na conta específica do Termo de Compromisso será realizado pela Mandatária, de acordo com as condições definidas nos normativos do Ministério das Cidades. e. Nos casos de obras para construção ou melhoria de sistema de saneamento básico, o desbloqueio da última parcela fica ainda condicionado a declaração formal do Compromissário de que incorporará o ativo gerado pela intervenção ao patrimônio municipal e recebimento do produto final da intervenção pelo órgão operador dos serviços, quando for o caso. A resposta é: A abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados à execução do objeto é feita automaticamente pela instituição financeira oficial que atua como Mandatária da União. Cabe ao Proponente a abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados à execução do objeto, junto à instituição financeira oficial Mandatária da União. Questão 11 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Marque V ou F nas alternativas, conforme sejam VERDADEIRAS ou FALSAS em relação à prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso: a. A prorrogação da vigência só poderá ocorrer, por, no máximo, igual período, mediante justificativa expressa e aceitável que demonstre a superveniência de fato imprevisível ou tecnicamente justificável, impeditivo à continuidade da obra nos termos do cronograma originalmente aprovado. b. O pedido de prorrogação de vigência deve ser formalmente apresentado pelo Compromissário e se submete à análise técnica da Mandatária, à aprovação do MCID e à autorização do GEPAC. c. A compatibilidade entre a execução efetiva e a prevista no cronograma físico-financeiro aprovado pela Mandatária deverá ser mantida, de forma a evitar a paralisação de obras ou a ocorrência de operações com ritmo lento de execução. d. O primeiro desembolso do Termo de Compromisso deverá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, ou no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) meses, quando ocorrer prorrogação da vigência. e. Quando o Compromissário não conseguir executar o objeto do Termo de Compromisso, de forma que possibilite a realização do primeiro desembolso, será instaurado processo de Tomada de Contas Especial. a. A prorrogação da vigência só poderá ocorrer, por, no máximo, igual período, mediante justificativa expressa e aceitável que demonstre a superveniência de fato imprevisível ou tecnicamente justificável, impeditivo à continuidade da obra nos termos do cronograma originalmente aprovado. - VERDADEIRO b. O pedido de prorrogação de vigência deve ser formalmente apresentado pelo Compromissário e se submete à análise técnica da Mandatária, à aprovação do MCID e à autorização do GEPAC. - VERDADEIRO c. A compatibilidade entre a execução efetiva e a prevista no cronograma físico-financeiro aprovado pela Mandatária deverá ser mantida, de forma a evitar a paralisação de obras ou a ocorrência de operações com ritmo lento de execução. - VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO FALSO d. O primeiro desembolso do Termo de Compromisso deverá ser efetuado em até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, ou no prazo máximo de até 48 (quarentae oito) meses, quando ocorrer prorrogação da vigência. - FALSO e. Quando o Compromissário não conseguir executar o objeto do Termo de Compromisso, de forma que possibilite a realização do primeiro desembolso, será instaurado processo de Tomada de Contas Especial. - FALSO A alternativa D é incorreta porque o primeiro desembolso do Termo de Compromisso deverá ser efetuado em até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, ou no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses, quando ocorrer prorrogação da vigência. A alternativa E é incorreta porque, no caso de não ocorrer a realização do primeiro desembolso dentro do prazo de vigência estabelecido, o Termo de Compromisso será rescindido. Não há que se falar em Tomada de Contas Especial, pois não se trata de situação em que se tenha verificada irregularidade na execução que cause dano ou prejuízo ao erário. Questão 12 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 As assertivas a seguir encontram-se corretamente descritas em relação à Contrapartida, quando exigida, EXCETO: a. A contrapartida é determinada pelo MCID no ato de seleção das operações e tem como base os valores definidos nos Protocolos de Cooperação Federativa firmados com a União ou instrumentos congêneres. b. Não é permitido o aproveitamento de despesa realizada em data anterior à assinatura do Termo de Compromisso a título de reconhecimento de contrapartida, salvo quando previsto em manual específico. c. Caso não sejam definidos os valores de contrapartida no ato de seleção, a mesma será estabelecida em termos percentuais do valor previsto no Termo de Compromisso, considerando-se a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada e seu Índice de Desenvolvimento Humano. d. Os limites mínimos de contrapartida podem ser reduzidos, mediante justificativa técnica constante do processo correspondente. e. Os empreendimentos de Saneamento Básico apoiados pelo MCID no âmbito do PAC não admitem a inclusão de contrapartida adicional. A resposta é: Os empreendimentos de Saneamento Básico apoiados pelo MCID no âmbito do PAC não admitem a inclusão de contrapartida adicional. É admitida a contrapartida adicional para os empreendimentos de Saneamento Básico apoiados pelo MCID no âmbito do PAC, sendo que os itens de investimento executados com esses recursos devem ser indicados pelo Compromissário em separado do Plano de Trabalho, com a discriminação das metas, etapas e montantes correspondentes, além dos agentes financiadores envolvidos. Nesse caso, é obrigatória a previsão de cláusula no Termo de Compromisso determinando a responsabilidade do Compromissário pela conclusão dos itens de investimento executados com contrapartida adicional. Questão 13 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Leia atentamente os enunciados a seguir, para decidir quanto à correção dos mesmos no que dize respeito à observância às normas de licitação pelos órgãos e entidades públicas que receberem recursos da União por meio do Termo de Compromisso. I – Na execução do objeto pactuado, quando contratar com terceiros, os órgãos e entidades públicas deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, ressalvados os casos em que não acudirem interessados, quando será exigida pesquisa ao mercado prévia à contratação, contendo, no mínimo, orçamentos de três fornecedores. II – Os editais de licitação para consecução do objeto previsto no Termo de Compromisso, como regra geral, somente podem ser publicados após a assinatura do respectivo Termo e conclusão da análise técnica pela Mandatária, além da comprovação do correspondente orçamento. III – A divulgação dos editais respectivos deverá ser feita mediante publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em jornal diário de grande circulação, devendo ainda ser publicizado em sítio eletrônico oficial centralizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado do procedimento licitatório na rede mundial de computadores. a. Apenas os enunciados I e II estão corretos. b. Apenas os enunciados I e III estão corretos. c. Apenas os enunciados II e III estão corretos. d. Apenas o enunciado I está correto. e. Todos estão corretos. A resposta é: Apenas os enunciados II e III estão corretos. O enunciado I está incorreto porque, na execução do objeto pactuado, quando contratar com terceiros, os órgãos e entidades públicas são obrigados a observar as disposições do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), instituído pela Lei nº 12.462/11, na Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 8.666/93, naquilo que for complementar ao RDC, e nas demais normas federais pertinentes ao assunto. A cotação prévia é procedimento aplicável às entidades privadas sem fins lucrativos quando receberem recursos de transferências voluntárias, como no caso dos convênios e contratos de repasse. Nesse sentido, o art. 57 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/11 estabelece que: "Para a aquisição de bens e contratação de serviços, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade". E ainda, no parágrafo único do mesmo artigo: "A entidade privada sem fins lucrativos deverá contratar empresas que tenham participado da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que não acudirem interessados à cotação, quando será exigida pesquisa ao mercado prévia à contratação, que será registrada no SICONV e deverá conter, no mínimo, orçamentos de três fornecedores." Questão 14 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 Como regra geral, os editais de licitação para consecução do objeto previsto no Termo de Compromisso somente poderão ser publicados após a assinatura do respectivo Termo, exceto quando realizada anteriormente à vigência da Lei nº 8.666/93. As alternativas a seguir encontram-se corretamente descritas em relação às condições das licitações que poderão ser aceitas, quando já enquadradas pela Mandatária e que venham sendo utilizadas para execução de Termos de Compromisso preexistentes, EXCETO: a. Fique demonstrado que a contratação é mais vantajosa para a Administração, se comparada com a realização de uma nova licitação. b. A descrição do objeto constante do edital da licitação que se pretenda aproveitar deve ser mais abrangente que o objeto do Termo de Compromisso. c. A licitação tenha seguido as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, inclusive quanto ao projeto básico e à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que assegurassem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas. d. Que sejam apresentadas planilhas de composição da Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) detalhadas, e que atendam aos requisitos definidos no Manual de Instruções de Contratação e Execução de Programas e ações do MCID. e. O aproveitamento do contrato administrativo deve limitar-se às especificações técnicas dos itens previstos no edital de licitação original, sendo admitidas somente variações de quantitativos nos termos que preceitua a Lei nº 8.666/93. A resposta é: A descrição do objeto constante do edital da licitação que se pretenda aproveitar deve ser mais abrangente que o objeto do Termo de Compromisso. A descrição do objeto do Termo de Compromisso deve ser equivalente à descrição do objeto presente no edital da licitação, sendo vedada a utilização de objetos genéricos ou indefinidos. Questão 15 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 No que diz respeito ao orçamento para a contratação de obras e serviços de engenharia executados com recursos do OGU - PAC, apresentado pelo Compromissário, leia os enunciados a seguir para decidir sobre a correção dos mesmos: I –Deve ser composto dos seguintes itens: Administração Local,Mobilização/Desmobilização e Instalação de Canteiro/Acampamento, que deverão figurar como Custo Direto, além da parcela de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas. II – O BDI se compõe dos seguintes itens: taxa de rateio da Administração Central; taxa das despesas financeiras; taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; taxa de tributos; e taxa de lucro. III – A aplicação do índice de BDI ou Lucro e Despesas Indiretas não pode incluir Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da Contribuição sobre o Lucro Líquido, ou quaisquer outro tributo de natureza personalística, assim como despesas que possam ser apropriados como custos diretos da obra. a. Apenas os enunciados I e II estão corretos. b. Apenas os enunciados II e III estão corretos. c. Apenas os enunciados I e III estão corretos. d. Todos estão corretos. e. Apenas o enunciado I está correto. A resposta é: Todos estão corretos. Questão 16 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 A Prestação de Contas Parcial é aquela apresentada durante a execução do objeto. No que diz respeito à prestação de contas parcial, marque V ou F nas alternativas a seguir, conforme sejam VERDADEIRAS OU FALSAS: a. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas do cronograma de desembolso, a terceira ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente. b. A apresentação das prestações de contas parciais deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do penúltimo desbloqueio de recursos. c. Para fins de prestação de contas parcial deverão ser apresentados à Mandatária, no mínimo, a relação de pagamentos efetuados, com os respectivos comprovantes de despesas originais ou equivalentes; o extrato bancário da conta vinculada; e o Relatório Resumo do Empreendimento. d. Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas parcial, o ordenador de despesas suspende imediatamente a liberação de recursos e notifica o Compromissário, dando- lhe o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. e. No caso de irregularidade não sanada, deverá o fato ser comunicado ao GEPAC, providenciada a instauração de Tomada de Contas Especial e efetuado o registro de inadimplência no Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal (SICONV). a. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas do cronograma de desembolso, a terceira ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial referente à primeira parcela liberada e assim sucessivamente. - VERDADEIRO b. A apresentação das prestações de contas parciais deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do penúltimo desbloqueio de recursos. - FALSO c. Para fins de prestação de contas parcial deverão ser apresentados à Mandatária, no mínimo, a relação de pagamentos efetuados, com os respectivos comprovantes de despesas originais ou equivalentes; o extrato bancário da conta vinculada; e o Relatório Resumo do Empreendimento. - VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO d. Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas parcial, o ordenador de despesas suspende imediatamente a liberação de recursos e notifica o Compromissário, dando-lhe o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. - VERDADEIRO e. No caso de irregularidade não sanada, deverá o fato ser comunicado ao GEPAC, providenciada a instauração de Tomada de Contas Especial e efetuado o registro de inadimplência no Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal (SICONV). - - FALSO A alternativa B está incorreta porque a apresentação das prestações de contas parciais deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias, contados da data do penúltimo desbloqueio de recursos. Quanto à alternativa E, no caso de irregularidade não sanada, deverá o fato ser comunicado ao órgão de controle interno respectivo, providenciada a instauração de Tomada de Contas Especial e efetuado o registro de inadimplência no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Questão 17 Correto Atingiu 1,00 de 1,00 A Prestação de Contas Final é aquela a ser apresentada até 60 dias após o término da vigência contratual, devendo ser apresentados à Mandatária, no mínimo, os documentos elencados a seguir, EXCETO: a. Consolidado dos processos licitatórios, realizados de acordo com o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), a Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e nas demais normas federais pertinentes ao assunto. b. A última prestação de contas parcial e o demonstrativo consolidado de execução da receita e despesa. c. Relatório de cumprimento e aceitação do objeto e declaração de realização dos objetivos propostos no termo de compromisso. d. Relação de bens e comprovante de devolução de recursos quando houver. e. Relatório resumo do empreendimento, dos documentos da medição, inclusive os relacionados ao trabalho social. A resposta é: Consolidado dos processos licitatórios, realizados de acordo com o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), a Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e nas demais normas federais pertinentes ao assunto. Não se exige o consolidado dos processos licitatórios quando da prestação de contas.
Compartilhar