Prova MPCPA - CEBRASPE - 2019 - para Analista Ministerial - Especialidade Engenharia Civil.pdf

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPA006_Pag 9N510803 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
A curva S é uma das ferramentas de acompanhamento
mais difundidas e utilizadas no gerenciamento de projetos
de engenharia. A figura seguinte mostra três curvas do tipo S,
discriminadas da seguinte forma:
• curva projeto planejado: orçamento acumulado planejado
de referência para os projetos A e B;
• curva projeto A: gasto acumulado realizado pelo
projeto A;
• curva projeto B: gasto acumulado realizado pelo
projeto B.
A partir das informações acima e da figura, assinale a opção
correta.
A No mês 4, o projeto A gastou R$ 20 mil a mais em relação
ao projeto planejado.
B No mês 4, o projeto A está adiantado 4 meses em relação
ao projeto planejado.
C No mês 11, o projeto B gastou R$ 30 mil a menos que
o projeto planejado.
D No mês 11, o projeto B está um mês adiantado em relação
ao projeto planejado.
E No mês 11, o projeto B está dois meses atrasados em relação
ao projeto planejado.
QUESTÃO 22
A figura a seguir mostra a forma geral de um diagrama
de rede.
No diagrama anterior, a seta orientada representa
a atividade entre dois eventos, numerados por i e j; x é o nome
da atividade entre os eventos i e j; y é o tempo de duração
da atividade x; a e c são, respectivamente, o tempo mais tarde
de i e j; e b e d são, respectivamente, o tempo mais cedo de i e j.
A figura abaixo representa o diagrama de rede de uma
situação real.
Considerando as informações anteriores e os conceitos da
técnica PERT/CPM (Program evaluation and review
technique/Critical path method), aliado ao método das flechas,
aplicados ao projeto mostrado no diagrama de redes antecedente,
assinale a opção correta.
A Se a duração da atividade B for reduzida de 6 dias para 4 dias,
então o prazo total do projeto terá redução de um dia.
B Se a duração da atividade C for reduzida de 2 dias para 1 dia,
então o prazo total do projeto terá redução de um dia.
C Se a duração da atividade D for ampliada de 8 dias para
10 dias, então o prazo total do projeto terá aumento de um dia.
D Se a duração da atividade E for ampliada de 6 dias para
13 dias, então o prazo total do projeto terá aumento de um dia.
E O caminho crítico é determinado pela sequência das atividades
A-C-E-F.
QUESTÃO 23
Nos certames licitatórios, modalidade, regime de execução e tipo
de licitação são elementos que devem constar do preâmbulo do
edital de licitação e estar perfeitamente identificados de acordo
com a Lei n.º 8.666/1993. Assinale a opção que apresenta,
na ordem em que aparecem, uma modalidade, um regime
de execução e um tipo de licitação.
A concorrência / melhor técnica / tarefa
B melhor técnica / empreitada por preço unitário / concurso
C convite / empreitada integral / menor preço
D empreitada por preço global / maior lance / tomada de preços
E técnica e preço / leilão / empreitada por preço unitário
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPA006_Pag 9N510803 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 24
A figura a seguir ilustra a seção transversal de um trecho
de rodovia, que faz parte do projeto de pavimento de estrada
de rodagem, com elementos numerados de I a VI.
Assinale a opção que mostra a denominação correta dos elementos
destacados na figura.
A I = regularização; II = reforço do subleito; III = sub-base;
IV = base; V = talude de aterro; VI = revestimento
B I = reforço do subleito; II = regularização; III = sub-base;
IV = base; V = talude de aterro; VI = revestimento
C I = revestimento; II = sub-base; III = base; IV = reforço do
subleito; V = talude de aterro; VI = regularização
D I = base; II = sub-base; III = reforço do subleito;
IV = regularização; V = talude de aterro; VI = revestimento
E I = sub-base; II = reforço do subleito; III = revestimento;
IV = base; V = regularização; VI = talude de aterro
QUESTÃO 25
A comissão de fiscalização recebeu provisória e, também,
definitivamente um prédio público que estava em construção.
Ocupado o prédio pelos servidores, começaram a surgir diversas
fissuras em paredes e em elementos estruturais da edificação.
Comunicada a respeito desses problemas, a construtora alegou
não ser dela a responsabilidade, uma vez que o recebimento foi
regular e o termo de recebimento definitivo havia sido devidamente
assinado pela comissão de fiscalização.
Com referência a essa situação hipotética, é correto afirmar,
de acordo com a legislação vigente aplicável, que a construtora
A não está obrigada a fazer os reparos, já que a sua
responsabilidade cessa com a assinatura do termo de
recebimento definitivo pela comissão de fiscalização.
B está obrigada a fazer os reparos necessários, e não receberá
qualquer pagamento para executá-los.
C deverá executar os reparos necessários e, para isso, será
remunerada integralmente.
D deverá fazer os reparos necessários, e as despesas serão
divididas, igualmente, com a administração pública.
E não está obrigada a fazer os reparos, pois a falha é dos fiscais
que, no recebimento provisório da obra, não atuaram com
afinco para notar as fissuras nas paredes e estruturas.
QUESTÃO 26
As figuras A e B a seguir mostram, respectivamente,
a planta baixa e a planta de corte de um telhado de águas I e II.
A tabela seguinte mostra a correspondência entre
inclinação em porcentagem (%) e em graus, além dos valores
do cosseno e da secante dos ângulos de inclinação em graus.
inclinação (%) inclinação (graus) cosseno secante
30% 16,70 0,9578 1,0440
40% 21,80 0,9285 1,0770
Com relação a essas informações e às áreas reais do telhado
relativas às águas I e II, é correto afirmar que a área real do telhado
A relativa à água I é superior a 210 m2 e inferior a 250 m2.
B relativa à água I é superior a 250 m2.
C relativa à água II é superior a 105 m2 e inferior a 130 m2.
D relativa à água II é superior a 130 m2.
E relativa à água I somada com a área real referente à água II
é superior a 320 m2.
QUESTÃO 27
Se o orçamento estimado para a construção de uma unidade
prisional federal de segurança máxima for de R$ 1,5 milhão, então,
conforme a Lei n.º 8.666/1993, nesse caso, a licitação será
A inexigível.
B exigível e a modalidade é a tomada de preços.
C exigível e a modalidade é o convite.
D exigível e a modalidade é o pregão eletrônico.
E exigível e a modalidade é o concurso.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPA006_Pag 9N510803 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 28
Considerando as sanções aplicáveis pela administração pública
à contratada, definidas na Lei n.º 8.666/1993, relativamente
à inexecução total ou parcial do contrato, o fato de ter seu direito
de participação em licitação suspenso temporariamente
A gera para a contratada multa pelo atraso injustificado
na execução do contrato, mas impede a aplicação simultânea
de outras sanções.
B sujeita a contratada à punição com multa de mora e isso
impede a rescisão unilateral do contrato pela administração
pública.
C pressupõe que a contratada já tenha sido sancionada
pela administração pública com advertência, que dispensa
a prévia defesa.
D impede que a contratada volte a contratar com a administração
pública por quatro anos, contados da data de habilitação.
E faz que a contratada fique impedida de contratar com
a administração pública por até dois anos.
QUESTÃO 29
A Resolução CONAMA n.º 237/1997 estabelece os prazos
de validade para cada tipo de licença ambiental aplicável às obras
de construção civil. A esse respeito, é correto afirmar que o prazo
de validade da licença
A prévia é de, no máximo, cinco anos.
B prévia é superior a cinco e inferior a dez anos.
C de instalação é de, no máximo, três anos.
D de operação é inferior a quatro anos.
E de operação é de, no mínimo, dez anos.
QUESTÃO 30
Um
dos objetivos da Lei n.º 12.462/2011, que trata do regime
diferenciado de contratações públicas (RDC), é assegurar
o tratamento isonômico aos licitantes e a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração pública. Com relação ao RDC,
é correto afirmar que a contratação integrada
A dispensa projetos executivos para a assinatura dos contratos
de obras e serviços de engenharia, que exigem urgência
e rapidez na execução.
B exige a apresentação do projeto básico, que deve ser aprovado
por autoridade competente e ficar disponível para exame
dos interessados em participar do processo licitatório.
C permite a participação na licitação, de forma direta ou indireta,
de pessoa física ou jurídica que elaborou o projeto básico
ou executivo correspondente.
D poderá, em seu instrumento convocatório, dispensar a
apresentação do anteprojeto de engenharia.
E compreende a elaboração e o desenvolvimento dos estudos
de viabilidade técnica, econômica e ambiental dos anteprojetos
e dos projetos básicos e executivos.
QUESTÃO 31
O engenheiro responsável pela execução de uma obra, ao
receber do fornecedor o concreto usinado, observou que não havia,
na documentação da entrega, a data e a hora nem do preparo nem
da saída do concreto da usina.
Nessa situação, a falta dessas informações
A poderá afetar o controle de qualidade do concreto.
B aumentará o custo operacional do fornecimento.
C implicará alteração na tributação do serviço.
D fará que se consuma mais água no ajuste do traço do concreto.
E implicará aumento nos encargos sociais da equipe de
transporte.
QUESTÃO 32
Ao chegar ao canteiro de obras pela manhã, o engenheiro
responsável observou que, devido à chuva do dia anterior e às
infiltrações no almoxarifado, os sacos de cimento armazenados para
a execução das estruturas de concreto estavam úmidos.
Nessa situação, o engenheiro deverá comandar que os empregados
do canteiro de obras
A antecipem a concretagem e aproveitem o cimento umedecido
imediatamente.
B descartem o cimento umedecido; ele não deverá ser usado para
a execução de estruturas de concreto.
C peneirem o cimento umedecido e descartem somente o material
retido na peneira.
D aqueçam os sacos de cimento para retirar deles a umidade e
volte a armazená-los.
E mantenham o cimento umedecido armazenado: ele ainda
poderá ser aplicado na execução de estruturas por até
duas semanas.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPA006_Pag 9N510803 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 33
A tabela a seguir, retirada do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), corresponde ao
serviço de telhamento de uma obra com telha cerâmica de encaixe,
tipo francesa.
classe/tipo códigos descrição unidade coeficiente
COBE 94440
telhamento com telha
cerâmica de encaixe, tipo
francesa, com até 2 águas,
incluso transporte vertical.
AF_06/2016
m2
insumo 7183
telha cerâmica tipo francesa,
comprimento de *40* cm,
rendimento de *16* telhas/m²
UN 17,7490000
composição 88316
servente com encargos
complementares
h 0,2530000
composição 88323
telhadista com encargos
complementares
h 0,0820000
composição 93281
guincho elétrico de coluna,
capacidade 400 kg, com
motofreio, motor trifásico de
1,25 cv – CHP diurno.
AF_03/2016
CHP 0,0240000
composição 93282
guincho elétrico de coluna,
capacidade 400 kg, com
motofreio, motor trifásico de
1,25 cv – CHI diurno.
AF_03/2016
CHI 0,0333000
A partir dessas informações, assinale a opção correta a respeito da
análise orçamentária.
A Para cada metro quadrado do telhamento a ser executado, além
de 17 telhas, deverá ser prevista a divisão de uma telha de tal
forma que um pedaço corresponda a 74,9% de uma inteira.
B A referida tabela permite comparar o custo-horário de um
servente com o custo-horário de um telhadista.
C A quantidade de horas trabalhadas esperadas do telhadista para
executar 100 m2 do telhamento é de 8,2 h.
D O custo do guincho elétrico para produzir 100 m2 do
telhamento é expresso por 100 × 0,024 × VP, em que VP
indica o valor do custo-horário produtivo por m2.
E O custo-horário improdutivo do guincho elétrico deve ser pago
pelo custo produtivo de outro serviço que adote tal
equipamento.
QUESTÃO 34
A construtora de uma obra pública atrasou a execução de
uma atividade não crítica. A folga total dessa atividade, contudo,
era de cinco dias, o que preocupou a fiscalização, pois o critério de
aplicação de penalidades depende do impacto no prazo de entrega
da obra.
A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta,
relativa ao acompanhamento de obras.
A A folga total só tem importância na análise de atraso de
atividades críticas.
B O atraso de cinco dias só é preocupante se a folga livre for
superior à folga total.
C Atividade não crítica possui somente folga total, sendo
preocupante apenas o consumo da folga livre das atividades
críticas.
D Um atraso superior a cinco dias, superior à folga total da
referida atividade não crítica, afeta diretamente a data de
entrega da obra.
E O atraso de uma atividade não crítica só é preocupante se
ultrapassar a soma da folga livre com a folga total.
QUESTÃO 35
A respeito de revestimentos argamassados, assinale a opção correta.
A O chapisco é uma argamassa de regularização.
B O reboco é uma argamassa de aderência.
C O emboço é uma argamassa de acabamento.
D O emboço é uma argamassa de aderência.
E O reboco é uma argamassa de acabamento.
QUESTÃO 36
A respeito do livro de ordem, documento exigido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) na execução de
obras e serviços de engenharia, assinale a opção correta.
A A data de encerramento do livro de ordem deve coincidir com
a data de solicitação de baixa da anotação de responsabilidade
técnica do empreendimento.
B O livro de ordem é dispensável para a emissão de certidão de
acervo técnico (CAT) de obras.
C Cada empreendimento deverá ter apenas um livro de ordem.
D O livro de ordem substitui, obrigatoriamente, eventuais
modelos próprios de diário de obras existentes em empresas
construtoras.
E O livro de ordem será elaborado obrigatoriamente em modelo
físico, vedada a utilização de modelos eletrônicos.
QUESTÃO 37
O aparelho de Vicat é adotado para estabelecer, de forma
convencional,
A o adensamento do concreto fresco.
B o fim da pega do cimento.
C a resistência do concreto à compressão.
D a composição granulométrica do agregado miúdo.
E a resistência do concreto à tração.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPA006_Pag 9N510803 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 38
Na composição de custos dos BDI, o item taxa de rateio de
administração central corresponde a custos
A dos eventos locados na matriz de riscos da obra.
B dos encargos sociais relacionados à mão de obra aplicada
diretamente na obra.
C relacionados a despesas da empresa que não estejam
vinculadas diretamente à obra.
D dos encargos financeiros oriundos do fluxo de caixa da obra.
E com mobilização e desmobilização da obra.
QUESTÃO 39
A legislação prevê a possibilidade de reajuste anual dos contratos
de execução de obras públicas. A data base para contagem do
primeiro reajuste anual do contrato corresponde à data
A de publicação do edital de licitação.
B de assinatura do contrato.
C de homologação da licitação.
D limite de entrega das propostas ou dos orçamentos a que essas
propostas se referirem.
E da adjudicação do licitante vencedor.
QUESTÃO 40
Durante a execução de uma obra pública por empreitada por preço
unitário, foi constatado que determinado serviço adicional deveria
ser efetuado. O procedimento adequado nesse caso é 
A efetuar o serviço de imediato e, quando houver disponibilidade
orçamentária, realizar o aditivo contratual, efetuar a medição
e o pagamento.
B efetuar o serviço de imediato e, na sequência, realizar o aditivo
contratual e a
medição; o pagamento somente será feito quando
houver disponibilidade orçamentária.
C executar o serviço de imediato e, após a medição do serviço;
realizar o pagamento por reconhecimento de dívida.
D autorizar o serviço; efetuar a medição e o pagamento; realizar
o aditivo contratual independentemente de disponibilidade
orçamentária.
E realizar o aditivo contratual somente quando houver
disponibilidade orçamentária; em seguida, autorizar o serviço,
efetuar a medição e o pagamento.
QUESTÃO 41
Acerca de aspectos operacionais nas estações convencionais de
tratamento de água, julgue os itens a seguir.
I Na fase final do tratamento, o pH mais elevado da água torna
a desinfecção por cloração mais eficiente.
II Nos filtros rápidos de fluxo descendente, com camada dupla,
a areia é colocada sobre o antracito.
III A fase conhecida como mistura rápida pode ser efetuada na
calha Parshall.
IV Nos decantadores laminares de fluxo ascendente, a entrada da
água floculada é realizada por baixo das placas ou módulos
tubulares.
Assinale a opção correta.
A Apenas o item II está certo.
B Apenas o item IV está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens I e III estão certos.
E Apenas os itens III e IV estão certos.
QUESTÃO 42
Uma tubulação adutora de ferro fundido com revestimento
interno em epóxi conduz água de um manancial localizado em
nível mais elevado até um reservatório em nível mais baixo, para
o abastecimento de uma pequena cidade. Após exatos 20 anos
de uso, o envelhecimento devido a incrustações e corrosões
internas — responsáveis pela redução da vazão demandada pela
cidade — levou à necessidade de substituição da referida adutora
por outra de mesmo diâmetro.
A tabela seguinte apresenta os valores do coeficiente C
sugeridos para a fórmula de Hazen-Williams em função do tipo de
material, do revestimento interno e do uso dos tubos.
tubo – material e 
revestimento interno
novos
usados
(10 anos)
usados 
(20 anos)
aço soldado, revestimento em
epóxi
140 130 115
aço soldado, revestimento
betuminoso
125 110 90
concreto, acabamento comum 130 120 110
polietileno 150 135 130
ferro fundido, revestimento em
epóxi
140 130 120
ferro fundido, revestimento de
argamassa de cimento
130 120 105
Com base nos dados fornecidos e no fato de que, na situação
apresentada, a população abastecida e o consumo de água total
permanecerão constantes com o tempo, assinale a opção que
apresenta o tipo de tubo que, caso venha a ser utilizado na
substituição, terá que ser trocado antes de se completar o décimo
ano de uso, por não atender novamente à demanda da população da
cidade.
A aço soldado, revestimento em epóxi
B aço soldado, revestimento betuminoso
C concreto, acabamento comum
D polietileno
E ferro fundido, revestimento de argamassa de cimento
QUESTÃO 43
Na manutenção das tubulações e estruturas dos sistemas de coleta
de esgoto sanitário, o objetivo principal da aplicação de produtos
químicos oxidantes é
A aumentar a tensão de arraste do escoamento.
B fomentar o crescimento microbiano anaeróbio.
C controlar o odor na rede e a corrosão dos materiais.
D reduzir o tempo de detenção nos poços de sucção.
E minimizar o acúmulo de sedimentos na rede.
QUESTÃO 44
O aumento da cobertura vegetal em toda extensão de determinada
bacia hidrográfica, por meio de um planejamento eficiente e
execução posterior de serviços de reflorestamento, corresponde a
uma medida
A estrutural de controle de enchentes.
B que transfere enchentes de uma área para outra.
C de controle no âmbito da microdrenagem.
D que acelera os picos de inundação.
E que mantém o tempo de concentração da bacia.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPA006_Pag 9N510803 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 45
O efeito erosivo provocado pelo escoamento de água nos canais de
drenagem faz que a escolha do tipo de revestimento das paredes e
do fundo desses canais seja de fundamental importância. A respeito
desse assunto, assinale a opção correta.
A O revestimento à base de concreto apresenta alto custo de
manutenção e tem pouca flexibilidade quanto à forma da seção.
B Os gabiões do tipo colchão são de reduzida espessura e têm a
finalidade de estabilizar as paredes e o fundo do canal.
C Os enrocamentos devem ser executados com pedras de mesma
dimensão, para oferecer maior rigidez e estabilidade das
paredes e do fundo do canal.
D A grama é mais adequada para altas velocidades de
escoamento e apresenta baixo custo de implantação.
E Nos canais em solo, as baixas velocidades de projeto
admissíveis implicam em menores seções do que se fossem
projetados com revestimento.
QUESTÃO 46
Sobre componentes de estruturas hidráulicas, o perfil do tipo
creager pode ser utilizado em projetos de
A orifício de saída de reservatório.
B seção transversal de conduto.
C bueiro celular.
D soleira de extravasor.
E palheta de turbina hidráulica.
QUESTÃO 47
Para a construção de barragem de usina hidrelétrica, o desvio do rio
é efetuado de diversas maneiras e com o emprego de diferentes
tipos de estruturas, em função do relevo local e das particularidades
do projeto. A respeito desse assunto, assinale a opção correta.
A Galeria é um tipo de desvio que pode ser utilizado de modo
isolado ou associado com estruturas permanentes da obra.
B O desvio por túneis é recomendado para locais em que a
topografia é de vales abertos.
C O estrangulamento parcial do rio é realizado pela construção
da ombreira, que direciona o fluxo para uma das margens.
D As estruturas do tipo ensecadeiras são recomendadas para
topografias de vales estreitos e com rios encaixados.
E A construção de canais abertos é indicada para desvio
temporário de rios encaixados e que apresentam vazões de
pequena magnitude.
QUESTÃO 48
Uma das vantagens da energia gerada por hidrelétricas quando
comparada com a energia eólica é
A o fato de ser uma fonte renovável de energia.
B a necessidade de pequenas áreas para a geração de energia.
C o baixo custo de manutenção do sistema de geração.
D a ausência de impactos ambientais significativos.
E a continuidade ou permanência da geração de energia.
QUESTÃO 49
Acerca de irrigação e drenagem de solos, julgue os itens a seguir.
I Pivô central é um sistema de aspersão indicado para a irrigação
de pequenas e médias áreas.
II A irrigação subterrânea do solo pode ser realizada pela
elevação do nível do lençol freático.
III A remoção da água capilar do solo é uma das finalidades da
drenagem.
IV A técnica sulco/camalhão é utilizada para drenar
superficialmente um solo.
Assinale a opção correta.
A Apenas o item II está certo.
B Apenas o item III está certo.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens I e IV estão certos.
E Apenas os itens II e IV estão certos.
QUESTÃO 50
A obra de abrigo cuja função principal é proteger o canal de acesso
a portos situados em embocaduras costeiras é denominada
A quebra-mar.
B espigão.
C dársena.
D molhe guia-corrente.
E dique.
Espaço livre
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPA006_Pag 9N510803 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 51
Para o dimensionamento das fundações de um viaduto a ser construído em uma rodovia, o projetista utilizou informações
geotécnicas provenientes de sondagens do tipo SPT (standard penetration test), apresentadas na seguinte figura.
Considerando essa situação hipotética e a figura apresentada, assinale a opção correta, a respeito de aspectos relacionados à análise
de relatórios de sondagens de solos.
A De acordo com dados apresentados na figura, na profundidade de 8 m, há um solo arenoso com índice de resistência à penetração
(N
SPT
) igual a 10.
B As cores das camadas do solo devem ser registradas nas folhas de anotação de campo, mas somente é possível fazer o registro
de sua origem e granulometria após ensaio de caracterização realizado em laboratório.
C De acordo com a
figura, na profundidade de 3 m, há uma camada arenosa que está acima do nível da água, sendo indicado
assentar a fundação do viaduto nessa profundidade, com base nos resultados do ensaio.
D Pelas características do perfil geológico e geotécnico do terreno, de acordo com a figura, é possível cravar, com facilidade,
estacas pré-moldadas de concreto até a profundidade de 12 m.
E Por se tratar de sondagens de simples reconhecimento, o relatório definitivo desse ensaio de campo não exige anotação
de responsabilidade técnica (ART).
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPA006_Pag 9N510803 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 52
Os materiais constituintes do concreto asfáltico com asfalto
polímero incluem agregado graúdo, agregado miúdo, material
de enchimento (filer), se necessário, e cimento asfáltico modificado
por polímero. Com relação às características físicas desses materiais
e da mistura indicada para a construção da camada de revestimento
de pavimentos rodoviários, assinale a opção correta.
A Para o agregado miúdo, recomenda-se que o equivalente de
areia (EA) seja baixo, isto é, inferior a 20.
B As partículas do agregado graúdo devem ser duras e apresentar
perda máxima inferior a 5% no ensaio de avaliação da
durabilidade.
C O índice de forma ideal para o agregado graúdo é zero,
valor considerado de ótima cubicidade.
D Recomenda-se que a resistência à tração mínima da mistura
asfáltica para a camada de ligação (binder) seja de 50 kgf/cm2.
E Sugere-se que a estabilidade mínima (75 golpes) da mistura
asfáltica para a camada de rolamento seja igual a 500 kgf.
QUESTÃO 53
Com relação ao ensaio técnico índice de suporte Califórnia (ISC),
popularmente conhecido como CBR (California bearing ratio),
desenvolvido especificamente para o dimensionamento de
pavimentos rodoviários, julgue os itens a seguir.
I Esse ensaio permite determinar a expansão de solos.
II É recomendável que esse ensaio seja feito com, no mínimo,
três corpos de prova, utilizando-se amostras indeformadas.
III A energia especificada para esse ensaio é a modificada,
com 26 golpes por camada, em um total de três camadas.
IV Na determinação do ISC, adota-se o maior dos valores obtidos
nas penetrações de 0,1 e 0,2 polegada.
Estão certos apenas os itens
A I e II.
B I e IV.
C III e IV.
D I, II e III.
E II, III e IV.
QUESTÃO 54
No projeto de terraplenagem, é comum a indicação de áreas onde
devam ser escavados materiais a serem utilizados na execução
da plataforma (aterro) da rodovia, denominados empréstimos.
A respeito de empréstimos de materiais utilizados na execução
de aterros em rodovias, assinale a opção correta.
A Para esse fim, admite-se que esses materiais apresentem
até 5% de matéria orgânica, mas não se admite que eles sejam
constituídos de turfas ou argilas orgânicas.
B É recomendável que os materiais a serem utilizados na
execução do corpo do aterro apresentem ISC maior ou igual
a 2% e expansão menor ou igual a 4%.
C Por questões de segurança, não se recomenda a execução
de serviços de exploração de empréstimos em alargamento
de corte, principalmente na presença de material de primeira
categoria.
D Em se tratando de empréstimos laterais, a borda externa
da caixa de empréstimo pode situar-se no limite da faixa
de domínio da rodovia, desde que possua inclinação adequada
e segura.
E Para efeito de apropriação do custo de execução do serviço,
o volume de material utilizado pode ser medido durante
a execução da plataforma da rodovia.
QUESTÃO 55
A respeito da construção da estrutura de pavimento que preveja
base de solo em cimento, assinale a opção correta.
A A mistura para a base poderá ser executada em usina,
transportada da usina e espalhada na pista, ou poderá
ser executada na própria pista, a depender da especificação
do projeto.
B Antes do preparo da mistura, a fim de verificar se o cimento
está empedrado, é recomendável executar o ensaio de
peneiramento na peneira 200.
C Caso o teor de cimento na mistura seja superior a 3%, a base
do pavimento poderá ser executada com essa mistura mesmo
em dias de chuva, sem comprometimento da qualidade dessa
camada do pavimento.
D A verificação final da qualidade da camada deve ser feita
a partir da coleta de amostras indeformadas, para execução
de ensaios laboratoriais de compressão simples.
E Devido ao baixo teor de cimento nesse tipo de estrutura, não
há necessidade de cura; assim, os trechos terminados podem
ser abertos ao tráfego tão logo seja efetuada a verificação
final da qualidade da camada.
QUESTÃO 56
A reciclagem profunda in situ, com adição de cimento, é uma
opção para recuperação de pavimentos flexíveis degradados
e com insuficiência estrutural. Acerca dessa técnica, assinale
a opção correta.
A No caso de o índice de forma do agregado graúdo ser igual
ou superior a 0,5, é dispensável que a granulometria do
material fresado se enquadre em faixas granulométricas
preestabelecidas.
B Devido à adição de cimento, mesmo para rodovias onde
o tráfego pesado seja constante, a cura da base reciclada
pode ser realizada com asfalto diluído, o que torna essa
técnica economicamente viável.
C Para maximizar o aproveitamento dos materiais do pavimento
velho, recomenda-se que a participação do revestimento
asfáltico, em massa, em relação à massa seca da mistura
reciclada, seja de 70%.
D A liberação da via para o tráfego pode ser permitida
24 horas após a execução da camada reciclada, desde que
não se observem deformações ou desagregações na superfície
do pavimento.
E Na execução da reciclagem, recomenda-se a pré-compactação
imediatamente após a passagem da recicladora, para confinar
a mistura reciclada e evitar perdas de umidade à medida que
a recicladora avance.
QUESTÃO 57
A quantidade de ligante a ser utilizada em misturas asfálticas
usinadas a quente, destinadas à pavimentação, pode ser determinada
a partir do ensaio técnico denominado
A edométrico.
B triaxial.
C Marshall.
D saybolt furol.
E Los Angeles.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPA006_Pag 9N510803 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 58
Dispositivos de drenagem implantados em obras
rodoviárias interceptam os deflúvios e evitam que a saturação
excessiva do solo e os processos erosivos se desenvolvam e gerem
instabilidade dos taludes. A respeito desse assunto, julgue os itens
a seguir.
I Uma das finalidades dos bueiros de greide é conduzir
com segurança as águas provenientes de sarjetas e valetas
até as descidas d’água.
II Em caso de obras provisórias ou desvios temporários de
tráfego, é possível a utilização de sarjetas e valetas desprovidas
de revestimentos.
III O objetivo das valetas de proteção de aterros é interceptar
as águas que escoam pelo terreno a montante, impedindo-as
de atingir o pé do talude do aterro.
IV Para sarjetas e valetas com revestimento vegetal, recomenda-se
que a regularização da superfície de assentamento seja
executada com equipamento mecânico, para evitar erros
na geometria projetada.
Estão certos apenas os itens
A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D I, III e IV.
E II, III e IV.
QUESTÃO 59
A respeito do sistema de custos referenciais de obras (SICRO),
ferramenta para elaboração de orçamentos de obras de
infraestrutura rodoviária, assinale a opção correta.
A A eficiência dos equipamentos utilizados em obras rodoviárias,
que influencia no cronograma físico de execução, é estimada
pela relação entre tempo de produção efetiva do equipamento
e tempo de produção nominal.
B Na estimativa do orçamento de uma obra de engenharia
rodoviária, despesas relacionadas à movimentação de
equipamentos devem ser consideradas custos indiretos.
C No SICRO, o custo relativo à mão de obra deve ser inserido
no cálculo das leis sociais que compõem a taxa de benefícios
e despesas indiretas (BDI).
D O fator de conversão é utilizado para ajustar a produtividade
de obras e serviços
executados em períodos de chuva
à produtividade atingida em períodos de estiagem.
E Para o cálculo das despesas fiscais nos orçamentos
referenciais de obras públicas, o SICRO recomenda a adoção
da alíquota mínima de 2% do imposto sobre serviços de
qualquer natureza (ISS).
!FimDoTexto!
QUESTÃO 60
Com relação à gestão contratual e à fiscalização de obras
rodoviárias contratadas pelo regime diferenciado de contratação
integrada, assinale a opção correta.
A Por serem comuns imprevistos na execução de projetos
de engenharia de obras rodoviárias, em regra são admissíveis
aditivos contratuais, para mais ou para menos, de até 25%
do valor total do contrato.
B Reajustamentos contratuais, mesmo havendo previsão
contratual, devem ser realizados por meio de termos aditivos.
C Termos aditivos celebrados no interesse da administração
para cobrir custos advindos de desapropriações limitam-se
a 10% do valor total do contrato.
D Para que seja efetuado o pagamento dos serviços executados,
é necessária a emissão de laudos de medição pela fiscalização
do contrato.
E Defeitos resultantes da execução da obra ou de materiais nela
empregados devem ser ressarcidos de acordo com os preços
constantes no contrato inicial.
Espaço livre
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPACG1_Pag 3N689786 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para rascunhos.
CONHECIMENTOS GERAIS
Texto CG1A1-I
Atitudes para um desenvolvimento sustentável1
tornaram-se uma urgência e estão inseridas de forma definitiva
na agenda da sociedade. Até no mundo dos negócios a
sustentabilidade está em pauta. Empresas que antes pensavam4
só em lucro agora otimizam seus processos por meio da
sustentabilidade empresarial. Outro campo de estudos voltado
para o consumo consciente e equilibrado com o meio ambiente7
é a bioeconomia, ou economia sustentável, cujo objetivo é
promover a utilização de recursos de base biológica, recicláveis
e renováveis, e consequentemente mais sustentáveis.10
Hoje, a sustentabilidade é um imperativo para o
sucesso das empresas, que precisam cada vez mais entregar ao
cliente valor agregado e estilo de vida, e não somente13
mercadorias. A preocupação com o meio ambiente converte-se,
portanto, em vantagem competitiva, notadamente em mercados
cada vez mais exigentes e desafiadores. Isso amplia a16
perenidade da marca, em virtude do fortalecimento de sua
reputação e credibilidade.
Para o desenvolvimento sustentável, os negócios19
devem estar amparados em boas práticas de governança, com
benefícios sociais e ambientais. Essa metodologia influencia os
ganhos econômicos, a competitividade e o sucesso das22
organizações.
Qual é o motivo de a sustentabilidade ser tão
importante para a economia? A população cresce em número25
e em capacidade de consumo; com isso, a demanda pela
utilização de recursos naturais recrudesce de forma quase
insustentável. A utilização de matrizes não renováveis tende ao28
esgotamento e à poluição progressiva do meio ambiente. Para
quebrar esse paradigma, mobilizam-se conceitos econômicos
que propõem um novo modo de gestão da sociedade, como a31
economia circular e a bioeconomia.
A bioeconomia está ligada à melhoria de nosso
desenvolvimento e à busca por novas tecnologias que34
priorizem a qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente
em seu eixo de elaboração. Ela, agora, reúne todos os setores
da economia que utilizam recursos biológicos. Assim, a37
bioeconomia surgiu para possibilitar soluções eficazes e
coerentes para os problemas socioambientais contemporâneos:
mudanças climáticas, crise econômica mundial, substituição do40
uso de energias fósseis, saúde, qualidade de vida da população,
entre outros.
O objetivo é criar uma economia inovadora com43
baixas emissões de poluentes, que concilie as exigências para
a agricultura sustentável e a pesca, a segurança alimentar e o
uso sustentável dos recursos biológicos renováveis para fins46
industriais, e que assegure, ao mesmo tempo, a biodiversidade
e a proteção ambiental. A bioeconomia contempla não apenas
setores tradicionais como agricultura, silvicultura e pesca, mas49
também setores como as biotecnologias e bioenergias. Ao que
tudo indica, o futuro será definitivamente bio.
Marina Santos Chiapetta. Internet: <www.ecycle.com.br> (com adaptações).
!FimDoTexto!
QUESTÃO 1
De acordo com as ideias expostas no texto CG1A1-I, é finalidade
da bioeconomia
A aumentar o valor das mercadorias.
B tornar o mercado mais competitivo.
C ampliar a capacidade de consumo da população.
D aprofundar as mudanças climáticas.
E dar impulso à sustentabilidade.
QUESTÃO 2
Infere-se do texto CG1A1-I que a sustentabilidade caracteriza-se,
entre outros fatores, por
A repudiar o mundo dos negócios.
B utilizar energias fósseis. 
C superar mudanças climáticas.
D combinar processo produtivo e proteção ambiental.
E garantir bem-estar com pouco avanço tecnológico.
QUESTÃO 3
Com relação a gênero e tipologia textuais, é correto considerar o
texto CG1A1-I como
A uma peça publicitária amparada na tipologia narrativa.
B uma reportagem sustentada principalmente na descrição.
C um artigo em que predomina a tipologia expositiva.
D um verbete que combina narração com descrição. 
E um prefácio que combina argumentação com descrição.
QUESTÃO 4
No trecho “Empresas que antes pensavam só em lucro agora
otimizam seus processos por meio da sustentabilidade empresarial”
(R. 4 a 6) do texto CG1A1-I, os verbos pensar e otimizar são
sinônimos, respectivamente, de
A imaginar e reduzir.
B refletir e ampliar.
C pretender e aperfeiçoar.
D projetar e intensificar.
E engendrar e reforçar.
QUESTÃO 5
Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto CG1A1-I: “Qual é o motivo de a
sustentabilidade ser tão importante para a economia?” (R. 24 e 25).
Assinale a opção em que a proposta indicada mantém os sentidos
e a correção gramatical do texto.
A Porque a sustentabilidade é tão importante para a economia?
B Por quê a sustentabilidade é tão importante para a economia?
C Porquê a sustentabilidade é tão importante para a economia?
D Por que a sustentabilidade é tão importante para a economia?
E Pra quê a sustentabilidade é tão importante para a economia?
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPACG1_Pag 3N689786 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 6
No texto CG1A1-I, o termo “conceitos econômicos” (R.30) é
A sujeito sintático de “propõem” (R.31).
B complemento de “mobilizam-se” (R.30).
C agente da ação expressa por “mobilizam-se” (R.30).
D sujeito sintático de “mobilizam-se” (R.30). 
E sujeito sintático tanto de “mobilizam-se” (R.30) quanto de
“propõem” (R.31).
QUESTÃO 7
Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto CG1A1-I: “Ela, agora, reúne
todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos.”
(R. 36 e 37). Assinale a opção em que a proposta apresentada
preserva a correção gramatical e os sentidos do texto.
A Ela reúne agora, todos os setores da economia que utilizam
recursos biológicos.
B Agora ela reúne todos os setores da economia, que utilizam
recursos biológicos.
C Ela reúne, todos os setores da economia que agora utilizam
recursos biológicos.
D Ela reúne todos os setores da economia que
utilizam, agora,
recursos biológicos.
E Agora ela reúne todos os setores da economia que utilizam
recursos biológicos.
QUESTÃO 8
Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte segmento do texto CG1A1-I: “A bioeconomia está
ligada à melhoria de nosso desenvolvimento e à busca por novas
tecnologias” (R. 33 e 34). Assinale a opção em que a reescrita
apresentada mantém a correção gramatical do texto.
A A bioeconomia está ligada a melhoria de nosso
desenvolvimento e à buscas por novas tecnologias
B A bioeconomia está ligada à melhorias de nosso
desenvolvimento e a busca por novas tecnologias 
C A bioeconomia está ligada a melhorias de nosso
desenvolvimento e buscas por novas tecnologias 
D A bioeconomia está ligada à melhorias de nosso
desenvolvimento e à buscas por novas tecnologias
E A bioeconomia está ligada à uma melhoria de nosso
desenvolvimento e busca por novas tecnologias 
QUESTÃO 9
No texto CG1A1-I, a forma verbal “recrudesce” (R.27) tem o
mesmo sentido de
A piora.
B aumenta.
C restringe.
D cessa.
E ressurge.
QUESTÃO 10
A correção gramatical e os sentidos do texto CG1A1-I seriam
mantidos se a expressão “mas também” (R. 49 e 50) fosse
substituída por
A tanto quanto.
B inclusive.
C assim como.
D senão também.
E porém.
QUESTÃO 11
Em caso de impedimento, o procurador-geral de contas do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará
(MPC/PA) será substituído por membro da carreira escolhido pelo
A conselho superior.
B corregedor-geral.
C colégio de procuradores de contas.
D próprio procurador-geral de contas.
E chefe do Poder Executivo.
QUESTÃO 12
Lucas e Pedro, servidores do estado do Pará, foram
aprovados em concurso de outros órgãos do mesmo ente da
Federação. Na data da publicação do ato de provimento, Lucas
estava em gozo de férias em seu órgão de origem, e Pedro, em gozo
de licença em seu órgão de origem.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta, nos
termos da Lei Estadual n.º 5.810/1994.
A A posse de ambos os servidores no novo órgão deverá ocorrer
no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.
B Somente a posse de Pedro no novo órgão deverá ocorrer no
prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.
C Somente a posse de Lucas no novo órgão deverá ocorrer no
prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.
D A posse de ambos os servidores no novo órgão deverá ocorrer
no prazo de trinta dias, contados do término do impedimento.
E Somente a posse de Pedro no novo órgão deverá ocorrer no
prazo de trinta dias, contados do término do impedimento.
QUESTÃO 13
Servidor do estado do Pará foi condenado criminalmente
com sentença transitada em julgado, não determinante de demissão.
Nessa situação hipotética, conforme dispõe a Lei Estadual
n.º 5.810/1994, o servidor continuará afastado do cargo até o
cumprimento
A total da pena, com direito ao vencimento ou remuneração
integral, excluídas as vantagens devidas do efetivo exercício do
cargo que ocupava.
B de metade da pena, com direito ao vencimento ou remuneração
integral, incluídas as vantagens do efetivo do cargo que
ocupava.
C de um terço da pena, com direito ao vencimento ou
remuneração integral, excluídas as vantagens do efetivo do
cargo que ocupava.
D de um terço da pena, com direito ao vencimento ou
remuneração integral, incluídas as vantagens do efetivo do
cargo que ocupava.
E total da pena, com direito a um terço do vencimento ou
remuneração, excluídas as vantagens devidas do efetivo
exercício do cargo que ocupava.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPACG1_Pag 3N689786 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 14
Frederico, servidor público do estado do Pará, reingressou
ao cargo que ocupava, por sentença judicial transitada em julgado.
João, servidor do mesmo estado, aposentado por invalidez, retornou
à atividade, após a junta médica oficial ter declarado insubsistentes
os motivos de sua aposentadoria.
Nessa situação hipotética, segundo a Lei Estadual n.º 5.810/1994,
houve
A reversão de Frederico e reintegração de João.
B reintegração de Frederico e reversão de João.
C reintegração de Frederico e readaptação de João.
D readaptação de Frederico e reversão de João.
E reversão de Frederico e readaptação de João.
QUESTÃO 15
A um servidor estável do estado do Pará foi concedida
licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de dois anos.
Nessa situação hipotética, durante esse período, a licença poderá ser
A interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor.
B interrompida a qualquer momento, desde que por parte da
administração.
C remunerada, no limite de um terço do que recebia.
D remunerada, no limite da metade do que recebia.
E remunerada, no limite máximo de seis meses.
QUESTÃO 16
Rejane é servidora pública do estado do Pará em
cumprimento de estágio probatório e Lúcia é servidora estável do
mesmo órgão. Os respectivos cônjuges dessas servidoras também
são servidores estáveis desse órgão. O marido de Rejane foi
designado para servir fora do estado, ao passo que o de Lúcia foi
designado para o exterior.
Nessa situação hipotética, a licença para acompanhar cônjuge
poderá ser concedida
A apenas para Lúcia, por prazo indeterminado.
B apenas para Rejane, por prazo indeterminado.
C para Rejane e Lúcia, por prazo indeterminado.
D para Rejane e Lúcia, por prazo determinado.
E apenas para Lúcia, por prazo determinado.
QUESTÃO 17
O fenômeno da ética
A está estritamente ligado ao fenômeno da moral, sendo, por
vezes, considerados sinônimos.
B é analisado em sua dimensão puramente teórica, enquanto o
fenômeno da moral é analisado no campo prático da vida, de
modo que um não depende do outro.
C pode ser estudado juntamente com o fenômeno da moral,
tratando ambos do conjunto de atitudes, hábitos e
comportamentos de uma sociedade.
D deve ser validado pelo julgamento do fenômeno moral, de
forma que tudo o que é moralmente aceito será eticamente
aceitável.
E bem como o fenômeno da moral, não podem influenciar a
interpretação das normas jurídicas, haja vista a premissa da
autonomia científica.
QUESTÃO 18
De acordo com os princípios e valores que regem a administração
pública, o servidor público
A deverá zelar pelo princípio da supremacia do interesse público,
que veda, ao servidor, o questionamento da validade do ato a
ser praticado.
B deverá impor a penalidade cabível àquele que deixar de
observar a legislação aplicável a um caso concreto, sendo
irrelevante a comprovada boa-fé demonstrada pelo particular.
C deverá zelar pelos princípios que regem a administração
pública e deles não poderá se afastar, sob pena de eventual
responsabilização criminal, civil e administrativa.
D poderá afastar o comando da lei diante de uma injustiça.
E poderá deixar de entregar documentos sigilosos solicitados
pelas autoridades competentes que possam comprometer a
administração pública e o interesse público.
QUESTÃO 19
Acerca do exercício da cidadania, assinale a opção correta.
A Cidadania substantiva é a capacidade que o nacional detém
para participar da vida política, seja como eleitor ou como
eleito, observando as regras descritas pela legislação eleitoral.
B Cidadania democrática é a capacidade de se exercer,
ativamente, influência na vida política, seja formal, seja
informalmente, acatando-se os princípios da tolerância e da
pluralidade de ideias.
C Cidadania é um privilégio reconhecido somente àqueles que
detêm poder econômico para ocupar cargos eletivos.
D Cidadania é uma parcela do poder exercida ocasionalmente por
grupos paramilitares que procuram, paralelamente ao poder
público, efetivar o bem comum em certa comunidade. 
E Cidadania é a faculdade conferida a determinadas pessoas
para, querendo, exercer o seu direito de voto nas diversas
eleições.
QUESTÃO 20
Conforme a Lei n.º 8.429/1992 e a Lei n.º 12.846/2013, assinale a
opção
correta, relativa à ética no setor público.
A O agente público tem o dever moral de agir honestamente
diante dos seus pares, o que não significa que tem o dever de
lealdade para com a administração pública.
B De acordo com o princípio da publicidade, cabe ao Poder
Executivo federal formular o cadastro nacional de empresas
punidas, registrando as sanções aplicadas com base na
Lei n.º 12.846/2013.
C Ocorrendo lesão ao patrimônio público, o agente público
deverá ser responsabilizado objetivamente pelo integral
ressarcimento do dano, na forma da Lei n.º 8.429/1992.
D As pessoas jurídicas serão responsabilizadas por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, nos âmbitos administrativo e civil,
pelos atos lesivos previstos na Lei n.º 12.846/2013 praticados
em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.
E Celebrado o acordo de leniência, as partes não precisarão
reparar dano causado, nos termos do previsto no art. 16, § 3.º,
da Lei n.º 12.846/2013.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
||457_MPCPA_DISC006_01|| CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva
o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado
fragmento de texto escrito em local indevido.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo
acarretará a anulação da sua prova discursiva.
• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 100,00 pontos, dos quais até 5,00 pontos serão atribuídos ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).
PEÇA TÉCNICA
Devido a atraso de cinquenta dias na entrega de obra de engenharia licitada consoante as diretrizes
da Lei n.º 8.666/1993, a administração do órgão público contratante designou um fiscal para encontrar meios
de garantir o cumprimento do contrato em tempo hábil. Questionada pelo fiscal, a contratada esclareceu que
a obra havia atrasado porque fora realizada a substituição do engenheiro executor, contudo o engenheiro
substituto demonstrara não ter a experiência necessária para a execução da obra em questão. A partir disso,
a empresa apresentou as seguintes solicitações:
1 aceitação da justificativa da contratada pelo atraso na execução da obra;
2 perdão das multas anteriores aplicadas à contratada em razão do não cumprimento do cronograma,
sob a condição de que a contratada entregue a obra em novo prazo, a ser estipulado pela
administração;
3 alteração em determinados serviços e especificações constantes no contrato, sem aditivo contratual
e sem impacto no custo final da obra;
4 autorização da execução de valores superiores à disponibilidade orçamentária do ano, apesar do
contingenciamento de recursos — a contratada concorda em receber as medições somente no ano
seguinte;
5 autorização de aditivo contratual no valor de R$ 300.000 relativo ao contrato de R$ 1.000.000, em
decorrência de modificação no projeto inicial já acertada pelas partes, para melhor adequação técnica
aos objetivos do projeto;
6 autorização de subcontratação de empresa extra para acelerar o ritmo da obra, possibilidade não
prevista no edital de licitação.
Diante dessas solicitações, a administração designou um engenheiro civil lotado no referido órgão
público para, de acordo com a legislação vigente, analisar o caso e emitir parecer a respeito da legalidade
e conveniência das solicitações apresentadas pela contratada.
Considerando essa situação hipotética, redija, na qualidade do engenheiro civil mencionado anteriormente, um parecer a respeito da
legalidade e da conveniência das referidas solicitações da contratada, indicando argumentos contrários ou favoráveis a cada uma das
solicitações, de acordo com a Lei n.º 8.666/1993.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
||457_MPCPA_DISC006_01|| CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
PEÇA TÉCNICA – RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
 
 
CONCURSO PÚBLICO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
 
CARGO 6: ANALISTA MINISTERIAL 
ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL 
 
PROVA DISCURSIVA – PEÇA TÉCNICA 
Aplicação: 4/8/2019 
 
PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO 
 
 Haja vista as solicitações apresentadas pela contratada, a pedido da administração do órgão público, apresentam-se as 
seguintes ponderações. 
 
1 O atraso da obra não pode ser justificado pela falta de experiência do engenheiro executor. O § 10 do art. 30 da 
Lei n.º 8.666/1993 estabelece que os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-operacional deverão participar da obra ou do serviço objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Sendo assim, o argumento 
utilizado pela contratada para justificar o atraso na obra é descabido. 
2 As multas anteriormente aplicadas à contratada não devem ser perdoadas, mesmo que a contratada entregue a obra em 
novo prazo definido pela administração. Segundo o art. 86 da Lei n.º 8.666/1993, o atraso injustificado na execução do 
contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Assim, 
se houve multa anterior, esta se justifica pela contratada não ter entregado uma etapa da obra no prazo previsto no 
cronograma físico. 
3 Não podem ser trocados serviços e especificações sem a celebração de aditivo contratual, mesmo que a troca não afete 
o custo final da obra, porque alterações contratuais sem a devida formalização mediante termo aditivo configuram 
contrato verbal, o que pode levar à punição dos gestores omissos quanto ao cumprimento do dever. O parágrafo único 
do art. 60 da Lei n.º 8.666/1993 preconiza que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. , salvo 
o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido 
no art. 23, inciso II, alínea a), dessa lei, feitas em regime de adiantamento 
4 Não se pode autorizar a execução de valores superiores à disponibilidade orçamentária do ano, mesmo que a contratada 
concorde em receber as medições no ano seguinte. Nos termos do art. 7.º, § 2.º, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, podem 
ter início as obras somente se for existente dotação orçamentária compatível com o valor dos serviços previstos para o 
exercício em curso, de acordo com o respectivo cronograma físico-financeiro, que é instrumento basilar de planejamento 
e programação. É exigível dos administradores públicos que, em consequência, não só mantenham permanentemente 
atualizada a referida peça, mas também dotem os contratos de obras públicas com empenho orçamentário suficiente 
para o pagamento de todas as obrigações decorrentes da execução dos serviços, incluído o reajustamento devido de 
acordo com a cláusula aplicável. 
5 A solicitação de autorização de aditivo contratual, por sua vez, não é pertinente. O art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 prevê 
que os contratos possam ser alterados, com as devidas justificativas, unilateralmente pela administração, quando 
necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. 
Nessa hipótese, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões 
que se fizerem nas obras até
25% do valor inicial atualizado do contrato. Sendo assim, fica a critério da administração 
autorizar ou não o referido aditivo contratual. 
6 Por fim, não pode ser autorizada a subcontratação de uma empresa para acelerar o ritmo da obra, uma vez que isso não 
está previsto no edital de licitação, senão essa atitude ensejará a rescisão do contrato, conforme o inciso VI do 
art. 78 da Lei n.º 8.666/1993. 
 
 Este é o parecer. 
 
 
 
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Quesito 2.1 
0 – Não aborda a solicitação ou concorda com a justificativa da contratada. 
1 – Limita-se a afirmar que a solicitação é irregular, sem apresentar a devida fundamentação legal. 
2 – Afirma a irregularidade da solicitação, apresentando a devida fundamentação legal. 
 
Quesito 2.2 
0 – Não aborda a solicitação ou sugere o perdão das multas. 
1 – Limita-se a afirmar que a solicitação é irregular, sem apresentar a devida fundamentação legal. 
2 – Afirma a irregularidade da solicitação, apresentando a devida fundamentação legal. 
 
Quesito 2.3 
0 – Não aborda a solicitação ou sugere o acatamento da solicitação. 
1 – Limita-se a afirmar que a solicitação é irregular, sem apresentar a devida fundamentação legal. 
2 – Afirma a irregularidade da solicitação, apresentando a devida fundamentação legal. 
 
Quesito 2.4 
0 – Não aborda a solicitação ou sugere o acatamento da solicitação. 
1 – Limita-se a afirmar que a solicitação é irregular, sem apresentar a devida fundamentação legal. 
2 – Afirma a irregularidade da solicitação, apresentando a devida fundamentação legal. 
 
Quesito 2.5 
0 – Não aborda a solicitação ou afirma que a solicitação é irregular. 
1 – Limita-se a afirmar que a solicitação é regular, sem apresentar a devida fundamentação legal. 
2 – Afirma a regularidade da solicitação, apresentando a devida fundamentação legal. 
 
Quesito 2.6 
0 – Não aborda a solicitação ou sugere o acatamento da solicitação. 
1 – Limita-se a afirmar que a solicitação é irregular, sem apresentar a devida fundamentação legal. 
2 – Afirma a irregularidade da solicitação, apresentando a devida fundamentação legal. 
 
 
 
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPACG1_Pag 3N689786 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para rascunhos.
CONHECIMENTOS GERAIS
Texto CG1A1-I
Atitudes para um desenvolvimento sustentável1
tornaram-se uma urgência e estão inseridas de forma definitiva
na agenda da sociedade. Até no mundo dos negócios a
sustentabilidade está em pauta. Empresas que antes pensavam4
só em lucro agora otimizam seus processos por meio da
sustentabilidade empresarial. Outro campo de estudos voltado
para o consumo consciente e equilibrado com o meio ambiente7
é a bioeconomia, ou economia sustentável, cujo objetivo é
promover a utilização de recursos de base biológica, recicláveis
e renováveis, e consequentemente mais sustentáveis.10
Hoje, a sustentabilidade é um imperativo para o
sucesso das empresas, que precisam cada vez mais entregar ao
cliente valor agregado e estilo de vida, e não somente13
mercadorias. A preocupação com o meio ambiente converte-se,
portanto, em vantagem competitiva, notadamente em mercados
cada vez mais exigentes e desafiadores. Isso amplia a16
perenidade da marca, em virtude do fortalecimento de sua
reputação e credibilidade.
Para o desenvolvimento sustentável, os negócios19
devem estar amparados em boas práticas de governança, com
benefícios sociais e ambientais. Essa metodologia influencia os
ganhos econômicos, a competitividade e o sucesso das22
organizações.
Qual é o motivo de a sustentabilidade ser tão
importante para a economia? A população cresce em número25
e em capacidade de consumo; com isso, a demanda pela
utilização de recursos naturais recrudesce de forma quase
insustentável. A utilização de matrizes não renováveis tende ao28
esgotamento e à poluição progressiva do meio ambiente. Para
quebrar esse paradigma, mobilizam-se conceitos econômicos
que propõem um novo modo de gestão da sociedade, como a31
economia circular e a bioeconomia.
A bioeconomia está ligada à melhoria de nosso
desenvolvimento e à busca por novas tecnologias que34
priorizem a qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente
em seu eixo de elaboração. Ela, agora, reúne todos os setores
da economia que utilizam recursos biológicos. Assim, a37
bioeconomia surgiu para possibilitar soluções eficazes e
coerentes para os problemas socioambientais contemporâneos:
mudanças climáticas, crise econômica mundial, substituição do40
uso de energias fósseis, saúde, qualidade de vida da população,
entre outros.
O objetivo é criar uma economia inovadora com43
baixas emissões de poluentes, que concilie as exigências para
a agricultura sustentável e a pesca, a segurança alimentar e o
uso sustentável dos recursos biológicos renováveis para fins46
industriais, e que assegure, ao mesmo tempo, a biodiversidade
e a proteção ambiental. A bioeconomia contempla não apenas
setores tradicionais como agricultura, silvicultura e pesca, mas49
também setores como as biotecnologias e bioenergias. Ao que
tudo indica, o futuro será definitivamente bio.
Marina Santos Chiapetta. Internet: <www.ecycle.com.br> (com adaptações).
!FimDoTexto!
QUESTÃO 1
De acordo com as ideias expostas no texto CG1A1-I, é finalidade
da bioeconomia
A aumentar o valor das mercadorias.
B tornar o mercado mais competitivo.
C ampliar a capacidade de consumo da população.
D aprofundar as mudanças climáticas.
E dar impulso à sustentabilidade.
QUESTÃO 2
Infere-se do texto CG1A1-I que a sustentabilidade caracteriza-se,
entre outros fatores, por
A repudiar o mundo dos negócios.
B utilizar energias fósseis. 
C superar mudanças climáticas.
D combinar processo produtivo e proteção ambiental.
E garantir bem-estar com pouco avanço tecnológico.
QUESTÃO 3
Com relação a gênero e tipologia textuais, é correto considerar o
texto CG1A1-I como
A uma peça publicitária amparada na tipologia narrativa.
B uma reportagem sustentada principalmente na descrição.
C um artigo em que predomina a tipologia expositiva.
D um verbete que combina narração com descrição. 
E um prefácio que combina argumentação com descrição.
QUESTÃO 4
No trecho “Empresas que antes pensavam só em lucro agora
otimizam seus processos por meio da sustentabilidade empresarial”
(R. 4 a 6) do texto CG1A1-I, os verbos pensar e otimizar são
sinônimos, respectivamente, de
A imaginar e reduzir.
B refletir e ampliar.
C pretender e aperfeiçoar.
D projetar e intensificar.
E engendrar e reforçar.
QUESTÃO 5
Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto CG1A1-I: “Qual é o motivo de a
sustentabilidade ser tão importante para a economia?” (R. 24 e 25).
Assinale a opção em que a proposta indicada mantém os sentidos
e a correção gramatical do texto.
A Porque a sustentabilidade é tão importante para a economia?
B Por quê a sustentabilidade é tão importante para a economia?
C Porquê a sustentabilidade é tão importante para a economia?
D Por que a sustentabilidade é tão importante para a economia?
E Pra quê a sustentabilidade é tão importante para a economia?
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPACG1_Pag 3N689786
CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 6
No texto CG1A1-I, o termo “conceitos econômicos” (R.30) é
A sujeito sintático de “propõem” (R.31).
B complemento de “mobilizam-se” (R.30).
C agente da ação expressa por “mobilizam-se” (R.30).
D sujeito sintático de “mobilizam-se” (R.30). 
E sujeito sintático tanto de “mobilizam-se” (R.30) quanto de
“propõem” (R.31).
QUESTÃO 7
Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto CG1A1-I: “Ela, agora, reúne
todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos.”
(R. 36 e 37). Assinale a opção em que a proposta apresentada
preserva a correção gramatical e os sentidos do texto.
A Ela reúne agora, todos os setores da economia que utilizam
recursos biológicos.
B Agora ela reúne todos os setores da economia, que utilizam
recursos biológicos.
C Ela reúne, todos os setores da economia que agora utilizam
recursos biológicos.
D Ela reúne todos os setores da economia que utilizam, agora,
recursos biológicos.
E Agora ela reúne todos os setores da economia que utilizam
recursos biológicos.
QUESTÃO 8
Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte segmento do texto CG1A1-I: “A bioeconomia está
ligada à melhoria de nosso desenvolvimento e à busca por novas
tecnologias” (R. 33 e 34). Assinale a opção em que a reescrita
apresentada mantém a correção gramatical do texto.
A A bioeconomia está ligada a melhoria de nosso
desenvolvimento e à buscas por novas tecnologias
B A bioeconomia está ligada à melhorias de nosso
desenvolvimento e a busca por novas tecnologias 
C A bioeconomia está ligada a melhorias de nosso
desenvolvimento e buscas por novas tecnologias 
D A bioeconomia está ligada à melhorias de nosso
desenvolvimento e à buscas por novas tecnologias
E A bioeconomia está ligada à uma melhoria de nosso
desenvolvimento e busca por novas tecnologias 
QUESTÃO 9
No texto CG1A1-I, a forma verbal “recrudesce” (R.27) tem o
mesmo sentido de
A piora.
B aumenta.
C restringe.
D cessa.
E ressurge.
QUESTÃO 10
A correção gramatical e os sentidos do texto CG1A1-I seriam
mantidos se a expressão “mas também” (R. 49 e 50) fosse
substituída por
A tanto quanto.
B inclusive.
C assim como.
D senão também.
E porém.
QUESTÃO 11
Em caso de impedimento, o procurador-geral de contas do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará
(MPC/PA) será substituído por membro da carreira escolhido pelo
A conselho superior.
B corregedor-geral.
C colégio de procuradores de contas.
D próprio procurador-geral de contas.
E chefe do Poder Executivo.
QUESTÃO 12
Lucas e Pedro, servidores do estado do Pará, foram
aprovados em concurso de outros órgãos do mesmo ente da
Federação. Na data da publicação do ato de provimento, Lucas
estava em gozo de férias em seu órgão de origem, e Pedro, em gozo
de licença em seu órgão de origem.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta, nos
termos da Lei Estadual n.º 5.810/1994.
A A posse de ambos os servidores no novo órgão deverá ocorrer
no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.
B Somente a posse de Pedro no novo órgão deverá ocorrer no
prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.
C Somente a posse de Lucas no novo órgão deverá ocorrer no
prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de
provimento.
D A posse de ambos os servidores no novo órgão deverá ocorrer
no prazo de trinta dias, contados do término do impedimento.
E Somente a posse de Pedro no novo órgão deverá ocorrer no
prazo de trinta dias, contados do término do impedimento.
QUESTÃO 13
Servidor do estado do Pará foi condenado criminalmente
com sentença transitada em julgado, não determinante de demissão.
Nessa situação hipotética, conforme dispõe a Lei Estadual
n.º 5.810/1994, o servidor continuará afastado do cargo até o
cumprimento
A total da pena, com direito ao vencimento ou remuneração
integral, excluídas as vantagens devidas do efetivo exercício do
cargo que ocupava.
B de metade da pena, com direito ao vencimento ou remuneração
integral, incluídas as vantagens do efetivo do cargo que
ocupava.
C de um terço da pena, com direito ao vencimento ou
remuneração integral, excluídas as vantagens do efetivo do
cargo que ocupava.
D de um terço da pena, com direito ao vencimento ou
remuneração integral, incluídas as vantagens do efetivo do
cargo que ocupava.
E total da pena, com direito a um terço do vencimento ou
remuneração, excluídas as vantagens devidas do efetivo
exercício do cargo que ocupava.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyOCAtMDMwMA==
Matriz_457_MPCPACG1_Pag 3N689786 CEBRASPE – MPC/PA – Aplicação: 2019
QUESTÃO 14
Frederico, servidor público do estado do Pará, reingressou
ao cargo que ocupava, por sentença judicial transitada em julgado.
João, servidor do mesmo estado, aposentado por invalidez, retornou
à atividade, após a junta médica oficial ter declarado insubsistentes
os motivos de sua aposentadoria.
Nessa situação hipotética, segundo a Lei Estadual n.º 5.810/1994,
houve
A reversão de Frederico e reintegração de João.
B reintegração de Frederico e reversão de João.
C reintegração de Frederico e readaptação de João.
D readaptação de Frederico e reversão de João.
E reversão de Frederico e readaptação de João.
QUESTÃO 15
A um servidor estável do estado do Pará foi concedida
licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de dois anos.
Nessa situação hipotética, durante esse período, a licença poderá ser
A interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor.
B interrompida a qualquer momento, desde que por parte da
administração.
C remunerada, no limite de um terço do que recebia.
D remunerada, no limite da metade do que recebia.
E remunerada, no limite máximo de seis meses.
QUESTÃO 16
Rejane é servidora pública do estado do Pará em
cumprimento de estágio probatório e Lúcia é servidora estável do
mesmo órgão. Os respectivos cônjuges dessas servidoras também
são servidores estáveis desse órgão. O marido de Rejane foi
designado para servir fora do estado, ao passo que o de Lúcia foi
designado para o exterior.
Nessa situação hipotética, a licença para acompanhar cônjuge
poderá ser concedida
A apenas para Lúcia, por prazo indeterminado.
B apenas para Rejane, por prazo indeterminado.
C para Rejane e Lúcia, por prazo indeterminado.
D para Rejane e Lúcia, por prazo determinado.
E apenas para Lúcia, por prazo determinado.
QUESTÃO 17
O fenômeno da ética
A está estritamente ligado ao fenômeno da moral, sendo, por
vezes, considerados sinônimos.
B é analisado em sua dimensão puramente teórica, enquanto o
fenômeno da moral é analisado no campo prático da vida, de
modo que um não depende do outro.
C pode ser estudado juntamente com o fenômeno da moral,
tratando ambos do conjunto de atitudes, hábitos e
comportamentos de uma sociedade.
D deve ser validado pelo julgamento do fenômeno moral, de
forma que tudo o que é moralmente aceito será eticamente
aceitável.
E bem como o fenômeno da moral, não podem influenciar a
interpretação das normas jurídicas, haja vista a premissa da
autonomia científica.
QUESTÃO 18
De acordo com os princípios e valores que regem a administração
pública, o servidor público
A deverá zelar pelo princípio da supremacia do interesse público,
que veda, ao servidor, o questionamento da validade do ato a
ser praticado.
B deverá impor a penalidade cabível àquele que deixar de
observar a legislação aplicável a um caso concreto, sendo
irrelevante a comprovada boa-fé demonstrada pelo particular.
C deverá zelar pelos princípios que regem a administração
pública e deles não poderá se afastar, sob pena de eventual
responsabilização criminal, civil e administrativa.
D poderá afastar o comando da lei diante de uma injustiça.
E poderá deixar de entregar documentos sigilosos solicitados
pelas autoridades competentes que possam comprometer a
administração pública
e o interesse público.
QUESTÃO 19
Acerca do exercício da cidadania, assinale a opção correta.
A Cidadania substantiva é a capacidade que o nacional detém
para participar da vida política, seja como eleitor ou como
eleito, observando as regras descritas pela legislação eleitoral.
B Cidadania democrática é a capacidade de se exercer,
ativamente, influência na vida política, seja formal, seja
informalmente, acatando-se os princípios da tolerância e da
pluralidade de ideias.
C Cidadania é um privilégio reconhecido somente àqueles que
detêm poder econômico para ocupar cargos eletivos.
D Cidadania é uma parcela do poder exercida ocasionalmente por
grupos paramilitares que procuram, paralelamente ao poder
público, efetivar o bem comum em certa comunidade. 
E Cidadania é a faculdade conferida a determinadas pessoas
para, querendo, exercer o seu direito de voto nas diversas
eleições.
QUESTÃO 20
Conforme a Lei n.º 8.429/1992 e a Lei n.º 12.846/2013, assinale a
opção correta, relativa à ética no setor público.
A O agente público tem o dever moral de agir honestamente
diante dos seus pares, o que não significa que tem o dever de
lealdade para com a administração pública.
B De acordo com o princípio da publicidade, cabe ao Poder
Executivo federal formular o cadastro nacional de empresas
punidas, registrando as sanções aplicadas com base na
Lei n.º 12.846/2013.
C Ocorrendo lesão ao patrimônio público, o agente público
deverá ser responsabilizado objetivamente pelo integral
ressarcimento do dano, na forma da Lei n.º 8.429/1992.
D As pessoas jurídicas serão responsabilizadas por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, nos âmbitos administrativo e civil,
pelos atos lesivos previstos na Lei n.º 12.846/2013 praticados
em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.
E Celebrado o acordo de leniência, as partes não precisarão
reparar dano causado, nos termos do previsto no art. 16, § 3.º,
da Lei n.º 12.846/2013.
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyNSAtMDMwMA==
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
 (MPC/PA)
Aplicação: 4/8/2019
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A B C D E A B C D E C A D A B E C B E D
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
C D A B E A B B D A A D E B B C C D A A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabarito
Questão
Gabarito
GABARITOS OFICIAIS DEFINITIVOS
0
 Obs.: ( X ) questão anulada.
Matriz_457_MPCPA001_Pag 6
Questão
Cargo 1: ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO
0
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyNSAtMDMwMA==
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
 (MPC/PA)
Aplicação: 4/8/2019
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B C D E D B A B D E B A D E C C C D B B
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
C A B C C A B D D A D B C D A D E E A B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabarito
Questão
Gabarito
GABARITOS OFICIAIS DEFINITIVOS
0
 Obs.: ( X ) questão anulada.
Matriz_457_MPCPA002_Pag 8
Questão
Cargo 2: ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
0
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyNSAtMDMwMA==
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
 (MPC/PA)
Aplicação: 4/8/2019
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
D B E A C C B E A D D C E X B C B D E C
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
E D B B C A B C A E B D E C A B B B B E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabarito
Questão
Gabarito
GABARITOS OFICIAIS DEFINITIVOS
0
 Obs.: ( X ) questão anulada.
Matriz_457_MPCPA003_Pag 6
Questão
Cargo 3: ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: COMUNICAÇÃO SOCIAL
0
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyNSAtMDMwMA==
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
 (MPC/PA)
Aplicação: 4/8/2019
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C B A D E C A D B E X D X C E C C B C D
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
E A D C C B C A C C A D B A D C A E A E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabarito
Questão
Gabarito
GABARITOS OFICIAIS DEFINITIVOS
0
 Obs.: ( X ) questão anulada.
Matriz_457_MPCPA004_Pag 7
Questão
Cargo 4: ANALISTA MINISTERIAL – ESPECIALIDADE: CONTROLE EXTERNO
0
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6MzZlOTpjMjU5:RnJpLCAxNyBTZXAgMjAyMSAxODoyOToyNSAtMDMwMA==
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 
 (MPC/PA)
Aplicação: 4/8/2019
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A D B E C D C C D E B B A D A C E C B E
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
X B D E E A B C D A B C E D B D B A D C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabarito