Logo Passei Direto
Buscar

ATIVIDADE FINAL - Contratos e fiscalização de obras

breadcrumb-separator

Outros

User badge image
Karlla R. Louvem

em

Ferramentas de estudo

Mostrar todas
Passei Direto Aniversário

Quer receber 70% de desconto para assinar o PasseIA?

Questões resolvidas

A respeito do projeto básico, é INCORRETO afirmar que:
a. A Resolução nº 361/91 do CONFEA estabelece uma margem de precisão de aproximadamente 25%.
b. Pode ser elaborado pelos próprios órgãos ou entidades licitantes, quando estes dispuserem de corpo técnico competente para este fim, ou por meio da contratação de empresas especializadas, em certame licitatório específico.
c. Deve conter soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem.
d. Deve conter a identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.
a) A Resolução nº 361/91 do CONFEA estabelece uma margem de precisão de aproximadamente 25%.
b) Pode ser elaborado pelos próprios órgãos ou entidades licitantes, quando estes dispuserem de corpo técnico competente para este fim, ou por meio da contratação de empresas especializadas, em certame licitatório específico.
c) Deve conter soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem.
d) Deve conter a identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.

NÃO devem compor o BDI:
a. Administração local; e instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
b. Administração central; instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
c. Administração local; instalação do canteiro de obras; e despesas financeiras.
d. Administração central; tributos de natureza personalística; mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
a) Administração local; e instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
b) Administração central; instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
c) Administração local; instalação do canteiro de obras; e despesas financeiras.
d) Administração central; tributos de natureza personalística; mobilização e desmobilização do canteiro de obras.

A opção que melhor corresponde às parcelas que devem compor um orçamento da fase de projeto básico é:
a. Custos diretos, custos indiretos e margem de lucro.
b. Custos diretos, custos indiretos e custos variáveis.
c. Custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis.
d. Lucros e despesas indiretas.
a) Custos diretos, custos indiretos e margem de lucro.
b) Custos diretos, custos indiretos e custos variáveis.
c) Custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis.
d) Lucros e despesas indiretas.

Sobre critérios de aceitabilidade de preços em editais de contratações de obras e serviços de engenharia, é correto afirmar que:
a. A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.
b. Quando se utiliza o regime de empreitada global, deve obviamente constar do edital somente o critério de aceitabilidade de preço global. Da mesma forma, quando se utiliza o regime de empreitada por preço unitário, deve constar somente o critério de aceitabilidade de preços unitários.
c. Uma das principais justificativas para a adoção dos critérios de aceitabilidade de preços é evitar o “jogo de compensação”, manobra em que são compensados acréscimos e supressões da planilha orçamentária, a fim de se manter os limites legais permitidos para as alterações contratuais.
d. Deve constar do edital também um critério de aceitabilidade de BDI, já que este, ao incidir sobre o custo, forma o preço de venda dos itens que compõem a planilha orçamentária.
a) A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.
b) Quando se utiliza o regime de empreitada global, deve obviamente constar do edital somente o critério de aceitabilidade de preço global. Da mesma forma, quando se utiliza o regime de empreitada por preço unitário, deve constar somente o critério de aceitabilidade de preços unitários.
c) Uma das principais justificativas para a adoção dos critérios de aceitabilidade de preços é evitar o “jogo de compensação”, manobra em que são compensados acréscimos e supressões da planilha orçamentária, a fim de se manter os limites legais permitidos para as alterações contratuais.
d) Deve constar do edital também um critério de aceitabilidade de BDI, já que este, ao incidir sobre o custo, forma o preço de venda dos itens que compõem a planilha orçamentária.

Sobre os estudos de viabilidade, pode-se afirmar que:
a. A avaliação do valor financeiro a ser investido se dá por metodologia expedita, sendo utilizados indicadores que refletem os custos médios por unidade que melhor caracterize o empreendimento.
b. Visa avaliar as alternativas possíveis para execução do empreendimento, definindo a melhor solução conceitual sob os aspectos legal, técnico e econômico, mas não cuidam da parte ambiental, a qual só será tratada na fase de projeto básico.
c. Avaliam as alternativas desenvolvidas na fase de anteprojeto, indicando aquela que apresenta a melhor relação custo/benefício.
d. Deve ser elaborado em fase preliminar, antes da fase interna da licitação, assim como deve anteceder também o anteprojeto e o programa de necessidades.
a) A avaliação do valor financeiro a ser investido se dá por metodologia expedita, sendo utilizados indicadores que refletem os custos médios por unidade que melhor caracterize o empreendimento.
b) Visa avaliar as alternativas possíveis para execução do empreendimento, definindo a melhor solução conceitual sob os aspectos legal, técnico e econômico, mas não cuidam da parte ambiental, a qual só será tratada na fase de projeto básico.
c) Avaliam as alternativas desenvolvidas na fase de anteprojeto, indicando aquela que apresenta a melhor relação custo/benefício.
d) Deve ser elaborado em fase preliminar, antes da fase interna da licitação, assim como deve anteceder também o anteprojeto e o programa de necessidades.

NÃO é característica do orçamento elaborado na fase do projeto básico:

a. Apresenta maior precisão em relação ao elaborado no momento do anteprojeto, sendo levantadas as quantidades dos principais insumos e serviços constantes dos desenhos e demais elementos pertinentes, e pesquisados os seus respectivos preços, preferencialmente, em sistemas de custos oficiais; somente os quantitativos ou custos de itens ou serviços que não estejam bem detalhados nos projetos podem ser estimados por índices médios com base em obras similares (metodologia paramétrica).
b. Deve ser detalhado, estando fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.
c. Deve conter a composição de custos unitários de todos os itens contratados.
d. Deve conter orçamento sintético (planilha orçamentária) e orçamento detalhado (composição de custo unitário, BDI detalhado e memória de cálculo com estimativa das quantidades).

A empreitada por preço unitário deve ser utilizada quando:

a. Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.
b. Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.
c. Ajusta-se mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
d. Contrata-se um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.

Devem ser obrigatoriamente conferidos pela fiscalização do contrato, antes do início das obras, os documentos listados abaixo, EXCETO:

a. Cadastro de empresas inidôneas e suspensas.
b. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra.
c. Licença ambiental de instalação obtida no órgão ambiental competente, quando esta se aplicar.
d. Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos.

São atribuições da fiscalização de um contrato de execução de obra, EXCETO:

a. Aprovar o projeto básico com vistas à realização da licitação.
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos.
c. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.
d. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à:

a. Multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. A multa a que alude aquele artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Geral de Licitações.

Entre as irregularidades em um contrato, uma das mais populares e mais discutidas é o superfaturamento. E esta categoria pode ser de diversas naturezas. O que caracteriza o superfaturamento por quantidade?

a. Ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado.

Dentre as diversas irregularidades estudadas, ganham destaque as relacionadas a superfaturamento, que se dividem em algumas categorias, EXCETO:

a. Superfaturamento por indefinição do objeto.

de superfaturamento mencionados (por qualidade e por jogo de planilha) se encontra tecnicamente correta. Escolha uma opção:

a. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora é reduzido.
b. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado.
c. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado.
d. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora é reduzido.

Conteúdos escolhidos para você

Pesquisaveis
906 pág.

Pesquisaveis

UNIFATECIE

Contratação e Fiscalização de obras Públicas Exercício Avaliativo Final
11 pág.

Contratação e Fiscalização de obras Públicas Exercício Avaliativo Final

CONTRAÇAO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS MÓDULO 1
13 pág.

CONTRAÇAO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS MÓDULO 1

Exercício Avaliativo Final_ Revisão da tentativa
15 pág.

Exercício Avaliativo Final_ Revisão da tentativa

IFES

Introdução à Auditoria de Obras Públicas - Avaliação ENAP
26 pág.

Introdução à Auditoria de Obras Públicas - Avaliação ENAP

ESTÁCIO

Perguntas dessa disciplina

DESAFIO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇAS Esta é a descrição do seu Desafio Profissional. Para que você possa desenvolver sua ativi...

DESAFIO PROFISSIONAL DE MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO Esta é a descrição do seu Desafio Profissional. Para que você possa desenvolver sua ativi...

DESAFIO PROFISSIONAL DE GESTÃO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO Esta é a descrição do seu Desafio Profissional. Para que você possa desenvolver sua a...

Painel lateral 17 AB10 - CLIQUE AQUI PARA REALIZAR A ATIVIDADE DE ESTUDO 01 - PRAZO FINAL: 18/05/2026 Questão 5 Ainda não respondida Vale 0,05 pon...

1) Os contratos formalizam os compromissos assumidos na negociação e devem observar a legislação vigente. Embora importantes, contratos excessivame...

Anhanguera

Material
Buscar
páginas com resultados encontrados.
páginas com resultados encontrados.

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Escolha uma das opções e acesse esse e outros materiais sem bloqueio. 🤩

Cadastre-se ou realize login

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Questões resolvidas

A respeito do projeto básico, é INCORRETO afirmar que:
a. A Resolução nº 361/91 do CONFEA estabelece uma margem de precisão de aproximadamente 25%.
b. Pode ser elaborado pelos próprios órgãos ou entidades licitantes, quando estes dispuserem de corpo técnico competente para este fim, ou por meio da contratação de empresas especializadas, em certame licitatório específico.
c. Deve conter soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem.
d. Deve conter a identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.
a) A Resolução nº 361/91 do CONFEA estabelece uma margem de precisão de aproximadamente 25%.
b) Pode ser elaborado pelos próprios órgãos ou entidades licitantes, quando estes dispuserem de corpo técnico competente para este fim, ou por meio da contratação de empresas especializadas, em certame licitatório específico.
c) Deve conter soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem.
d) Deve conter a identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.

NÃO devem compor o BDI:
a. Administração local; e instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
b. Administração central; instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
c. Administração local; instalação do canteiro de obras; e despesas financeiras.
d. Administração central; tributos de natureza personalística; mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
a) Administração local; e instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
b) Administração central; instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
c) Administração local; instalação do canteiro de obras; e despesas financeiras.
d) Administração central; tributos de natureza personalística; mobilização e desmobilização do canteiro de obras.

A opção que melhor corresponde às parcelas que devem compor um orçamento da fase de projeto básico é:
a. Custos diretos, custos indiretos e margem de lucro.
b. Custos diretos, custos indiretos e custos variáveis.
c. Custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis.
d. Lucros e despesas indiretas.
a) Custos diretos, custos indiretos e margem de lucro.
b) Custos diretos, custos indiretos e custos variáveis.
c) Custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis.
d) Lucros e despesas indiretas.

Sobre critérios de aceitabilidade de preços em editais de contratações de obras e serviços de engenharia, é correto afirmar que:
a. A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.
b. Quando se utiliza o regime de empreitada global, deve obviamente constar do edital somente o critério de aceitabilidade de preço global. Da mesma forma, quando se utiliza o regime de empreitada por preço unitário, deve constar somente o critério de aceitabilidade de preços unitários.
c. Uma das principais justificativas para a adoção dos critérios de aceitabilidade de preços é evitar o “jogo de compensação”, manobra em que são compensados acréscimos e supressões da planilha orçamentária, a fim de se manter os limites legais permitidos para as alterações contratuais.
d. Deve constar do edital também um critério de aceitabilidade de BDI, já que este, ao incidir sobre o custo, forma o preço de venda dos itens que compõem a planilha orçamentária.
a) A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor.
b) Quando se utiliza o regime de empreitada global, deve obviamente constar do edital somente o critério de aceitabilidade de preço global. Da mesma forma, quando se utiliza o regime de empreitada por preço unitário, deve constar somente o critério de aceitabilidade de preços unitários.
c) Uma das principais justificativas para a adoção dos critérios de aceitabilidade de preços é evitar o “jogo de compensação”, manobra em que são compensados acréscimos e supressões da planilha orçamentária, a fim de se manter os limites legais permitidos para as alterações contratuais.
d) Deve constar do edital também um critério de aceitabilidade de BDI, já que este, ao incidir sobre o custo, forma o preço de venda dos itens que compõem a planilha orçamentária.

Sobre os estudos de viabilidade, pode-se afirmar que:
a. A avaliação do valor financeiro a ser investido se dá por metodologia expedita, sendo utilizados indicadores que refletem os custos médios por unidade que melhor caracterize o empreendimento.
b. Visa avaliar as alternativas possíveis para execução do empreendimento, definindo a melhor solução conceitual sob os aspectos legal, técnico e econômico, mas não cuidam da parte ambiental, a qual só será tratada na fase de projeto básico.
c. Avaliam as alternativas desenvolvidas na fase de anteprojeto, indicando aquela que apresenta a melhor relação custo/benefício.
d. Deve ser elaborado em fase preliminar, antes da fase interna da licitação, assim como deve anteceder também o anteprojeto e o programa de necessidades.
a) A avaliação do valor financeiro a ser investido se dá por metodologia expedita, sendo utilizados indicadores que refletem os custos médios por unidade que melhor caracterize o empreendimento.
b) Visa avaliar as alternativas possíveis para execução do empreendimento, definindo a melhor solução conceitual sob os aspectos legal, técnico e econômico, mas não cuidam da parte ambiental, a qual só será tratada na fase de projeto básico.
c) Avaliam as alternativas desenvolvidas na fase de anteprojeto, indicando aquela que apresenta a melhor relação custo/benefício.
d) Deve ser elaborado em fase preliminar, antes da fase interna da licitação, assim como deve anteceder também o anteprojeto e o programa de necessidades.

NÃO é característica do orçamento elaborado na fase do projeto básico:

a. Apresenta maior precisão em relação ao elaborado no momento do anteprojeto, sendo levantadas as quantidades dos principais insumos e serviços constantes dos desenhos e demais elementos pertinentes, e pesquisados os seus respectivos preços, preferencialmente, em sistemas de custos oficiais; somente os quantitativos ou custos de itens ou serviços que não estejam bem detalhados nos projetos podem ser estimados por índices médios com base em obras similares (metodologia paramétrica).
b. Deve ser detalhado, estando fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.
c. Deve conter a composição de custos unitários de todos os itens contratados.
d. Deve conter orçamento sintético (planilha orçamentária) e orçamento detalhado (composição de custo unitário, BDI detalhado e memória de cálculo com estimativa das quantidades).

A empreitada por preço unitário deve ser utilizada quando:

a. Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.
b. Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.
c. Ajusta-se mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
d. Contrata-se um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.

Devem ser obrigatoriamente conferidos pela fiscalização do contrato, antes do início das obras, os documentos listados abaixo, EXCETO:

a. Cadastro de empresas inidôneas e suspensas.
b. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra.
c. Licença ambiental de instalação obtida no órgão ambiental competente, quando esta se aplicar.
d. Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos.

São atribuições da fiscalização de um contrato de execução de obra, EXCETO:

a. Aprovar o projeto básico com vistas à realização da licitação.
b. Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos.
c. Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.
d. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à:

a. Multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. A multa a que alude aquele artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Geral de Licitações.

Entre as irregularidades em um contrato, uma das mais populares e mais discutidas é o superfaturamento. E esta categoria pode ser de diversas naturezas. O que caracteriza o superfaturamento por quantidade?

a. Ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado.

Dentre as diversas irregularidades estudadas, ganham destaque as relacionadas a superfaturamento, que se dividem em algumas categorias, EXCETO:

a. Superfaturamento por indefinição do objeto.

de superfaturamento mencionados (por qualidade e por jogo de planilha) se encontra tecnicamente correta. Escolha uma opção:

a. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora é reduzido.
b. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado.
c. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado.
d. Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora é reduzido.

Conteúdos escolhidos para você

Pesquisaveis
906 pág.

Pesquisaveis

UNIFATECIE

Contratação e Fiscalização de obras Públicas Exercício Avaliativo Final
11 pág.

Contratação e Fiscalização de obras Públicas Exercício Avaliativo Final

CONTRAÇAO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS MÓDULO 1
13 pág.

CONTRAÇAO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS MÓDULO 1

Exercício Avaliativo Final_ Revisão da tentativa
15 pág.

Exercício Avaliativo Final_ Revisão da tentativa

IFES

Introdução à Auditoria de Obras Públicas - Avaliação ENAP
26 pág.

Introdução à Auditoria de Obras Públicas - Avaliação ENAP

ESTÁCIO

Perguntas dessa disciplina

DESAFIO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇAS Esta é a descrição do seu Desafio Profissional. Para que você possa desenvolver sua ativi...

DESAFIO PROFISSIONAL DE MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO Esta é a descrição do seu Desafio Profissional. Para que você possa desenvolver sua ativi...

DESAFIO PROFISSIONAL DE GESTÃO DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO Esta é a descrição do seu Desafio Profissional. Para que você possa desenvolver sua a...

Painel lateral 17 AB10 - CLIQUE AQUI PARA REALIZAR A ATIVIDADE DE ESTUDO 01 - PRAZO FINAL: 18/05/2026 Questão 5 Ainda não respondida Vale 0,05 pon...

1) Os contratos formalizam os compromissos assumidos na negociação e devem observar a legislação vigente. Embora importantes, contratos excessivame...

Anhanguera

Prévia do material em texto

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" preserveAspectRatio="xMinYMid meet" overflow="visible"><path d="M1.6 1.4c1.4 4.7 2.6 8.7 4 13.4" fill="#7c7c7c" stroke="#7c7c7c" stroke-width="1.5" stroke-miterlimit="10"/><path fill="none" stroke="#7c7c7c" stroke-miterlimit="10" d="M12.2 2.6L5.7 7l-2-5.4z"/></svg>
Exercício Avaliativo – Final
	Iniciado em
	terça-feira, 2 abr. 2024, 09:11
	Estado
	Finalizada
	Concluída em
	terça-feira, 2 abr. 2024, 09:15
	Tempo empregado
	4 minutos 19 segundos
	Notas
	20,00/20,00
	Avaliar
	40,00 de um máximo de 40,00(100%)
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A respeito do projeto básico, é INCORRETO afirmar que: 
Escolha uma opção:
a.
A Resolução nº 361/91 do CONFEA estabelece uma margem de precisão de aproximadamente 25%. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Pode ser elaborado pelos próprios órgãos ou entidades licitantes, quando estes dispuserem de corpo técnico competente para este fim, ou por meio da contratação de empresas especializadas, em certame licitatório específico.
c.
Deve conter soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. 
d.
Deve conter a identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A precisão prevista na Resolução nº 361/91 do CONFEA é de mais ou menos 15%. 
A resposta correta é:
A Resolução nº 361/91 do CONFEA estabelece uma margem de precisão de aproximadamente 25%. 
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Marque a opção que apresenta a sequência correta das etapas da fase de planejamento da contratação, nos casos de empreitadas por preço unitário, global e integral:
Escolha uma opção:
a.
Programa de necessidades, estudos de viabilidade, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Programa de necessidades, anteprojeto, estudos de viabilidade, projeto básico e projeto executivo. 
c.
Estudos de viabilidade, programa de necessidades, anteprojeto e projeto básico. 
d.
Programa de necessidades, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A sequência correta é: programa de necessidades, estudos de viabilidade, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Este último, no entanto, desde que autorizado pela Administração, pode ser elaborado na fase contratual, conforme previsão do art. 7º, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 (e também no art. 14, § 4º, da Lei nº 14.133/21). 
A resposta correta é:
Programa de necessidades, estudos de viabilidade, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. 
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
NÃO devem compor o BDI: 
Escolha uma opção:
a.
Administração local; e instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Administração central; instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras. 
c.
Administração local; instalação do canteiro de obras; e despesas financeiras.
d.
Administração central; tributos de natureza personalística; mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
Feedback
Sua resposta está correta.
Segundo a jurisprudência do TCU, especialmente a dos Acórdãos nos 325/07 e 2.622/13, as despesas de administração local; e instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras não podem compor o BDI, devendo estar discriminadas na planilha orçamentária como se fosse custo direto.
A resposta correta é:
Administração local; e instalação, mobilização e desmobilização do canteiro de obras.
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A opção que melhor corresponde às parcelas que devem compor um orçamento da fase de projeto básico é:
Escolha uma opção:
a.
Custos diretos, custos indiretos e margem de lucro. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Custos diretos, custos indiretos e custos variáveis.
c.
Custos diretos, custos indiretos, custos fixos e custos variáveis. 
d.
Lucros e despesas indiretas.
Feedback
Sua resposta está correta.
O orçamento de uma obra na fase de projeto básico deve comportar os custos diretos, os custos indiretos e a margem de lucro. Dentro das parcelas de custos diretos e indiretos já estão comportados os custos fixos e os variáveis.
A resposta correta é:
Custos diretos, custos indiretos e margem de lucro. 
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Sobre critérios de aceitabilidade de preços em editais de contratações de obras e serviços de engenharia, é correto afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Quando se utiliza o regime de empreitada global, deve obviamente constar do edital somente o critério de aceitabilidade de preço global. Da mesma forma, quando se utiliza o regime de empreitada por preço unitário, deve constar somente o critério de aceitabilidade de preços unitários.
c.
Uma das principais justificativas para a adoção dos critérios de aceitabilidade de preços é evitar o “jogo de compensação”, manobra em que são compensados acréscimos e supressões da planilha orçamentária, a fim de se manter os limites legais permitidos para as alterações contratuais. 
d.
Deve constar do edital também um critério de aceitabilidade de BDI, já que este, ao incidir sobre o custo, forma o preço de venda dos itens que compõem a planilha orçamentária. 
Feedback
Sua resposta está correta.
De acordo com o que dispõe a Súmula nº 259 do TCU, “nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor”. 
A resposta correta é:
A definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor. 
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Devem compor o BDI os seguintes tributos:
Escolha uma opção:
a.
PIS, COFINS, ISS e INSS (este último quando se adotar a mão de obra desonerada na formação do custo direto). 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
PIS, COFINS, CSLL e INSS (este último quando se adotar a mão de obra onerada na formação do custo direto). 
c.
PIS, COFINS, ISS e IRPJ. 
d.
PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Tributos de natureza personalística, tais como IRPJ e CSLL, não devem compor o BDI. Os tributos a serem integrados no cálculo do BDI são PIS, COFINS, ISS e, quando se adotar a mão de obra desonerada na composição de custo unitário, insere-se também o referente ao INSS. 
A resposta correta é:
PIS, COFINS, ISS e INSS (este último quando se adotar a mão de obra desonerada na formação do custo direto). 
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Sobre os estudos de viabilidade, pode-se afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
A avaliação do valor financeiro a ser investido se dá por metodologia expedita, sendo utilizados indicadores que refletem os custos médios por unidade que melhor caracterize o empreendimento. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Visa avaliar as alternativas possíveis para execução do empreendimento, definindo a melhor solução conceitual sob os aspectos legal, técnico e econômico, mas não cuidam da parte ambiental, a qual só será tratada na fase de projeto básico. 
c.
Avaliam as alternativasdesenvolvidas na fase de anteprojeto, indicando aquela que apresenta a melhor relação custo/benefício. 
d.
Deve ser elaborado em fase preliminar, antes da fase interna da licitação, assim como deve anteceder também o anteprojeto e o programa de necessidades. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Tendo por base o programa de necessidades, os estudos de viabilidade visam avaliar as alternativas possíveis para execução do empreendimento, definindo a melhor solução conceitual sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental.  
São constituídos por estudos, desenhos e relatórios, os quais devem conter: a descrição e a avaliação da alternativa selecionada; os critérios, os índices e os parâmetros empregados; e o pré-dimensionamento do empreendimento.  
A avaliação do valor financeiro a ser investido se dá por metodologia expedita , sendo utilizados indicadores que refletem os custos médios por unidade que melhor caracterize o empreendimento. 
A resposta correta é:
A avaliação do valor financeiro a ser investido se dá por metodologia expedita, sendo utilizados indicadores que refletem os custos médios por unidade que melhor caracterize o empreendimento. 
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
NÃO é característica do orçamento elaborado na fase do projeto básico: 
Escolha uma opção:
a.
Apresenta maior precisão em relação ao elaborado no momento do anteprojeto, sendo levantadas as quantidades dos principais insumos e serviços constantes dos desenhos e demais elementos pertinentes, e pesquisados os seus respectivos preços, preferencialmente, em sistemas de custos oficiais; somente os quantitativos ou custos de itens ou serviços que não estejam bem detalhados nos projetos podem ser estimados por índices médios com base em obras similares (metodologia paramétrica). 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Deve ser detalhado, estando fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 
c.
Deve conter a composição de custos unitários de todos os itens contratados. 
d.
Deve conter orçamento sintético (planilha orçamentária) e orçamento detalhado (composição de custo unitário, BDI detalhado e memória de cálculo com estimativa das quantidades).
Feedback
Sua resposta está correta.
No orçamento do projeto básico, são levantadas as quantidades e pesquisados os preços de todos os insumos e serviços constantes dos projetos de engenharia, não havendo estimativa por índices médios de obras similares. 
A resposta correta é:
Apresenta maior precisão em relação ao elaborado no momento do anteprojeto, sendo levantadas as quantidades dos principais insumos e serviços constantes dos desenhos e demais elementos pertinentes, e pesquisados os seus respectivos preços, preferencialmente, em sistemas de custos oficiais; somente os quantitativos ou custos de itens ou serviços que não estejam bem detalhados nos projetos podem ser estimados por índices médios com base em obras similares (metodologia paramétrica). 
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A empreitada por preço unitário deve ser utilizada quando: 
Escolha uma opção:
a.
Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. 
c.
Ajusta-se mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. 
d.
Contrata-se um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A circunstância de utilização de cada regime de contratação se encontra disciplinada no art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93 (e também na Lei nº 14.133/21).
A resposta correta é:
Contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. 
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Devem ser obrigatoriamente conferidos pela fiscalização do contrato, antes do início das obras, os documentos listados abaixo, EXCETO: 
Escolha uma opção:
a.
Cadastro de empresas inidôneas e suspensas. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela execução da obra.
c.
Licença ambiental de instalação obtida no órgão ambiental competente, quando esta se aplicar. 
d.
Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A verificação relativa à regularidade de a empresa contratar com a administração pública não é uma atribuição da fiscalização, devendo ocorrer em momento anterior à contratação.
A resposta correta é:
Cadastro de empresas inidôneas e suspensas. 
Questão 11
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Em uma obra rodoviária contratada por R$ 100 milhões, após a celebração de diversos termos aditivos, o novo valor contratual foi reduzido para R$ 90 milhões, o que foi resultado de acréscimos de R$ 30 milhões e supressões de R$ 40 milhões. 
A respeito desses aditivos, pode-se afirmar que: 
Escolha uma opção:
a.
Embora a obra tenha se tornado mais econômica, houve irregularidade, uma vez que foram ultrapassados os limites legais para acréscimos e supressões, isoladamente. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Apesar de terem sido desrespeitados os limites legais para acréscimos e supressões, tal expediente é permitido quando há redução do valor inicialmente contratado. 
c.
Não houve desrespeito aos limites impostos pela Lei, uma vez que as alterações representam apenas 10% do valor contratual inicial. 
d.
Apesar de terem sido desrespeitados os limites legais para acréscimos e supressões, tal expediente é permitido desde que haja uma justificativa plausível. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Acórdão nº 591/2011-TCU-Plenário: (...) para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, passe a considerar as reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. 
A resposta correta é:
Embora a obra tenha se tornado mais econômica, houve irregularidade, uma vez que foram ultrapassados os limites legais para acréscimos e supressões, isoladamente. 
Questão 12
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
São atribuições da fiscalização de um contrato de execução de obra, EXCETO: 
Escolha uma opção:
a.
Aprovar o projeto básico com vistas à realização da licitação. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos. 
c.
Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante. 
d.
Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato. 
Feedback
Sua resposta está correta.
A aprovação do projeto básico é anterior à celebração do contrato. Portanto, não há que se falar em fiscalização contratual. 
A resposta correta é:
Aprovar o projeto básico com vistas à realização da licitação.Questão 13
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Após o recebimento do objeto de forma definitiva, o gestor responsável pelo gerenciamento solicitou à autoridade que contratou e fiscalizou a execução do empreendimento a seguinte documentação: caderno de especificações e as devidas licenças emitidas pelos órgãos públicos (habite-se, licença ambiental de instalação e etc.).  
Ao chegar ao escritório percebeu que esqueceu de recolher as seguintes documentações:
Escolha uma opção:
a.
Documentação “as built” e as condições de operação definidas em projeto. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Documento de devolução dos uniformes e diário de trabalho.
c.
Boletins de medição dos serviços. 
d.
Notas de empenho e boletins de medição dos serviços.
Feedback
Sua resposta está correta.
O gestor responsável pelo gerenciamento desta fase deverá solicitar da autoridade que contratou e fiscalizou a execução do empreendimento a seguinte documentação: caderno de especificações, documentação “as built”, condições de operação definidas em projeto, e devidas licenças emitidas pelos órgãos públicos competentes (habite-se, licença ambiental de instalação, etc). Essa documentação servirá como referência para as ações que deverão ser implementadas para assegurar a qualidade da obra.
A resposta correta é:
Documentação “as built” e as condições de operação definidas em projeto. 
Questão 14
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Complete adequadamente: 
Os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 (que são os mesmos dos plasmados no art. 125 da Lei nº 14.133/2021) se aplicam às alterações contratuais__________________________________.
Escolha uma opção:
a.
Tanto quantitativas quanto qualitativas.
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Apenas quantitativas. 
c.
Apenas qualitativas. 
d.
Especiais. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 (que são os mesmos plasmados no art. 125 da Lei nº 14.133/2021) se aplicam tanto às alterações contratuais quantitativas quanto às qualitativas, conforme jurisprudência do TCU e, atualmente, pelo próprio art. 125 da Nova Lei de Licitações e Contratos. 
A resposta correta é:
Tanto quantitativas quanto qualitativas.
Questão 15
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à: 
Escolha uma opção:
a.
Multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. A multa a que alude aquele artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Geral de Licitações. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Responsabilização na esfera penal e cível, além das multas administrativas. 
c.
A abandonar a obra e devolver o recurso restante não justificado com os procedimentos já realizados. 
d.
Encerrar as atividades da empresa e transferir seus bens para saldar a dívida contraída devido ao contrato de execução da obra não cumprido. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Consoante o art. 86 da Lei 8.666/93 (art. 162 da Lei nº 14.133/2021), o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. A multa a que alude aquele artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Geral de Licitações.
A resposta correta é:
Multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. A multa a que alude aquele artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Geral de Licitações. 
Questão 16
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
As irregularidades relativas ao procedimento licitatório, abordadas no curso:
Escolha uma opção:
a.
Estão relacionadas basicamente a não observância do princípio constitucional da isonomia, à restrição à competitividade do certame e à não seleção da proposta mais vantajosa. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Estão relacionadas somente a não observância do princípio constitucional da isonomia. 
c.
Estão relacionadas unicamente a questões de corrupção. 
d.
Estão relacionadas basicamente a privilégios concedidos no processo licitatório. 
Feedback
Sua resposta está correta.
As irregularidades relativas ao procedimento licitatório estão relacionadas, basicamente, a não observância do princípio constitucional da isonomia, à restrição à competitividade do certame e à não seleção da proposta mais vantajosa. 
A resposta correta é:
Estão relacionadas basicamente a não observância do princípio constitucional da isonomia, à restrição à competitividade do certame e à não seleção da proposta mais vantajosa. 
Questão 17
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Em determinada auditoria foi encontrada uma irregularidade concernente à execução do contrato, em que esta não está vinculada ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor. 
Neste caso quem é o provável responsável pela irregularidade?
Escolha uma opção:
a.
Fiscal de obra e/ou gestor do contrato e, a depender do caso, da empresa contratada. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Geralmente, o ordenador da despesa. 
c.
Empreiteiro, exclusivamente. 
d.
Orçamentista. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Irregularidade
	SITUAÇÃO 
	RESPONSÁVEL PROVAVÉL 
	Não vinculação do contrato ao edital de licitação (ou ao termo que a dispensou ou não a exigiu) e à proposta do licitante vencedor. 
	Fiscal de obra e/ou gestor do contrato. 
A resposta correta é:
Fiscal de obra e/ou gestor do contrato e, a depender do caso, da empresa contratada. 
Questão 18
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Entre as irregularidades em um contrato, uma das mais populares e mais discutidas é o superfaturamento. E esta categoria pode ser de diversas naturezas.  
O que caracteriza o superfaturamento por quantidade? 
Escolha uma opção:
a.
Ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Ocorre quando o que foi pago é inferior ao que foi executado. 
c.
Ocorre quando o que foi executado, em termos quantitativos, é superior ao que foi pago. 
d.
Ocorre quando o que foi pago, em termos qualitativos, é inferior ao que foi executado. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Superfaturamento por quantidade, ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado. 
A resposta correta é:
Ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado. 
Questão 19
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Dentre as diversas irregularidades estudadas, ganham destaque as relacionadas a superfaturamento, que se dividem em algumas categorias, EXCETO:
Escolha uma opção:
a.
Superfaturamento por indefinição do objeto. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Superfaturamento por Jogo das Planilhas. 
c.
Superfaturamento por preço. 
d.
Superfaturamento por Qualidade. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Dentre as diversas irregularidades estudadas, ganham destaque as relacionadas a superfaturamento, sendo estas, por este motivo, objetos de abordagem específica no item 3.1.1. da apostila no Módulo 3. 
Os principais tipos de superfaturamento, descritos de acordo com a OT-05 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, são os seguintes: 
	Superfaturamento por Jogo das Planilhas; 
	Superfaturamento por preço; 
	Superfaturamento por Qualidade; 
	Superfaturamento por Quantidade.
A resposta correta é:
Superfaturamento por indefinição do objeto. 
Questão 20
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Dentre as diversas irregularidades concernentes à execução de uma obra pública,ganha destaque o Superfaturamento, o qual pode ser classificado em diversos tipos.  
Marque a opção em que a descrição dos tipos de superfaturamento mencionados (por qualidade e por jogo de planilha) se encontra tecnicamente correta.
Escolha uma opção:
a.
Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora é reduzido. 
Parabéns! Você está atento ao conteúdo estudado. 
b.
Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado. 
c.
Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado. 
d.
Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora é reduzido. 
Feedback
Sua resposta está correta.
Dentre as diversas irregularidades explicitadas na apostila – Módulo 3, ganham destaque as relacionadas a superfaturamento. Entre suas modalidades encontramos: 
	Superfaturamento por quantidade: Ocorre quando o que foi pago, em termos quantitativos, é superior ao que foi executado.  
	Superfaturamento por qualidade: Ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago.  
	Superfaturamento por preços: Ocorre quando o preço contratado para determinada obra é superior ao preço de mercado.  
	Superfaturamento por jogo de planilha: Ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora é reduzido.
A resposta correta é:
Superfaturamento por qualidade: ocorre quando o serviço executado é diferente, em termos qualitativos, do que foi pago; e superfaturamento por jogo de planilha: ocorre quando, após a celebração de termos aditivos, o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora é reduzido.

Mais conteúdos dessa disciplina