Contratos Administrativos e Orçamentação de Obras Públicas

Prévia do material em texto

AULA 01
	1a Questão
	
	
	
	Pode-se considerar que um contrato  é uma convenção descrita como um acordo que se faz entre partes interessadas sob determinadas condições. Em se tratando de contrato administrativo que concerne a obra ou aos serviços de engenharia, é correto afirmar:
		
	
	é facultado ao contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% do valor do contrato.
	
	o órgão contratante pode, unilateralmente, promover, por aditamento, supressões acima de 50% do valor do contrato, em caso de reforma de edifício.
	 
	alteração contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro é admitida em caso de fato do príncipe.
	 
	não são admitidas alterações qualitativas no objeto do contrato.
	
	em caso de alteração unilateral de contrato, é dispensado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
	Respondido em 24/03/2020 14:32:30
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Art. 9º da Lei nº 8666 estabelece que:
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.
Analise as opções a seguir:
I - somente o autor do projeto
II - servidor ou dirigente de órgão contratante
III - empresa em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
IV - apenas a empresa isolada responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
Assinale a alternativa correta:
		
	
	II, III e IV
	 
	II e III
	
	Somente III
	
	I, II, III e IV
	
	I, II e IV
	Respondido em 24/03/2020 14:36:29
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	O projeto básico é o elemento mais importante na execução de obra pública. Falhas em sua definição ou constituição podem dificultar a obtenção do resultado almejado pela Administração. NÃO é requisito necessário de um projeto básico
		
	
	ter nível de precisão adequado, ou seja, aderência ao orçamento proposto.
	 
	possuir os elementos necessários e suficientes para caracterização do objeto.
	 
	possuir elementos suficientemente detalhados para permitir a execução do objeto.
	
	ter viabilidade técnica e prover adequado tratamento do impacto ambiental.
	
	possibilitar a avaliação do custo da obra, do prazo e do método construtivo.
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Considera-se sendo "a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas." Qual o nome deste documento emitido pelo CREA
		
	
	Registro técnico profissional
	 
	Atestado de capacidade técnica
	
	Registro profissional de engenharia
	
	Acervo técnico profissional
	
	Anotação de responsabilidade técnica
	Respondido em 24/03/2020 14:40:54
	 5a Questão
	
	
	
	
	Em orçamentação de obras públicas, são considerados custos diretos
		
	
	as taxas de risco do empreendimento.
	
	as taxas de rateio da administração central.
	 
	os encargos sociais da mão de obra que atua nos serviços a serem executados.
	
	o seguro e a garantia do empreendimento.
	
	os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço.
	Respondido em 24/03/2020 14:42:48
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Para a determinação da taxa do BDI, benefícios e despesas indiretas, para o orçamento de obras, não se deve incluir:
		
	 
	A manutenção do canteiro de obras
	
	A margem de incerteza
	
	A administração central
	
	O seguro
	
	O percentual de impostos incidentes
	Respondido em 24/03/2020 14:45:10
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Determinado ente público necessita instalar, em específica região do município, identificada em pesquisa encomendada para tanto, uma unidade destinada ao serviço médico ambulatorial, para atendimento da população. Considerando o tipo de serviço que será prestado no local, foram elencadas condições e características físicas do imóvel necessário para a instalação da referida unidade, que também precisa ser de grandes dimensões. Localizado um imóvel, pertencente a particular, que bem se adequaria à instalação do serviço médico ambulatorial, o ente público
		
	 
	poderá promover a contratação direta da locação, mediante prévio procedimento para dispensa do certame, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado.
	
	deverá promover a contratação direta da locação somente se o valor não exceder a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
	
	deverá realizar prévio procedimento de licitação para a contratação da locação do imóvel, uma vez que o bem pertence a particular.
	
	deverá realizar procedimento de licitação, ainda que o resultado do certame enseje a alteração da localização do imóvel onde será instalado o serviço.
	
	poderá promover a contratação direta da locação, mediante procedimento para posterior ratificação da inexigibilidade do certame.
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Com relação a Lei nº 8666 da seção de Definições, leia o texto a abaixo:
Tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
Assinale a opção correta:
		
	
	Licitante
	
	Stakeholders
	 
	Contratado
	
	Preposto
	 
	Comissão Licitatória
	Respondido em 24/03/2020 14:47:50
	
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Considerando a legislação vigente no que concerne a comercialização de imóveis e seus respectivos registros nos diversos órgãos competentes, analise e assinale quais as afirmações abaixo são verdadeiras:
		
	
	e) As alternativas letras (a) e (b) estão corretas.
	
	c) É possível a comercialização de um empreendimento a ser construído num determinado local, cuja propriedade (do terreno) não é do pretenso vendedor do empreendimento, desde que haja um termo de acordo entre o dono oficial do terreno e o pretenso construtor/vendedor do empreendimento, autorizando o uso do terreno para o fim proposto. Nesta situação não será necessária o registro desta incorporação para que possa ser comercializada.
	
	d) As alternativas letras (b) e (c) estão corretas
	 
	b) Apartamentos na planta e lotes em condomínio não podem ser vendidos sem o prévio registro de incorporação ou sem aprovação e registro no Cartório de Registro de Imóveis. Estão incorrendo em crime aqueles que vendem os apartamentos na planta sem registro de incorporação, seja ele construtor, empreendedor, corretor e até mesmo os meios de imprensa que promovam propaganda sem a exigência legal.
	
	a) Somente pode ser comercializado um futuro empreendimento a ser construído, no qual, os seus pretensos vendedores forem proprietários do imóvel (terreno) no qual este empreendimento será construído.
	Respondido em 24/03/2020 15:03:19
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	O documento que descreve toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que registrada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais, segundo o art. 1º da Resolução nº 1.025,de 2009, CONFEA, está apresentado na opção:
		
	 
	Acervo Técnico Profissional
	
	Registro Profissional
	 
	Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	Habilitação Profissional
	
	Atestado de Capacidade Técnica
	Respondido em 24/03/2020 15:00:45
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia:
		
	
	cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
	
	subcontratação total do objeto.
	 
	não cumprimento de cláusulas contratuais.
	 
	atraso na emissão da fatura.
	
	lentidão no cumprimento do contrato.
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Qual dos seguintes exemplos NÃO é um custo direto?
		
	
	Gastos com subcontratados
	 
	Impostos
	 
	Salário do Gerente de projetos
	
	Salário do Gerente de obras
	
	Materiais utilizados com o projeto.
	Respondido em 24/03/2020 14:55:37
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	A falta de racionalização, observada em grande número de obras,é normalmente contextualizada como a separação entre o projeto e a execução. Com o passar do tempo, os construtores ficaram mais distanciados das atividades de projeto e os projetistas ficaram mais longe da execução dos sistemas por eles projetados. Esta perda de elos entre os participantes fez com que a atividade construtiva passasse a ter altos índices de desperdício. Com o objetivo de reverter este cenário, reduzir os desperdícios e otimizar a execução de obras, deve-se, entre outros, utilizar mão de obra especializada para:
		
	
	a ginástica laboral.
	
	o controle de material.
	 
	o controle de produtividade.
	 
	a compatibilização de projetos.
	
	a compatibilização de produção.
	Respondido em 24/03/2020 14:59:27
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Leia o texto: "É o instrumento que o Sistema Confea/Crea tem para registrar as realizações profissionais e que distingue a carreira e o sucesso individual e valoriza o exercício profissional. Permite caracterizar os limites da responsabilidade e da participação técnica em cada obra ou serviço, conferindo as garantias jurídicas de um contrato e a prova de atividades especiais para efeito de aposentadoria." O documento que comprova a conformidade profissional, descrita acima, de acordo com a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 está correto na opção:
		
	
	Registro de capacitação técnica
	
	Acervo técnico profissional
	
	Carteira profissional de engenharia
	
	Registro técnico
	 
	Anotação de Responsabilidade Técnica
	Respondido em 24/03/2020 14:57:19
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	O contrato assinado entre as partes corresponde ao acordo formal e que retrata todas as ações necessárias para o sucesso do empreendimento.  Com relação ao contrato, NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia:
		
	 
	atraso na emissão da fatura.
	
	não cumprimento de cláusulas contratuais.
	
	subcontratação total do objeto.
	
	lentidão no cumprimento do contrato.
	
	cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Nas especificações técnicas de um projeto básico para execução de uma obra de edificações com estrutura em concreto armado, constava o procedimento a seguir. As alvenarias de tijolos cerâmicos furados não devem ser arrematadas junto às faces inferiores das vigas ou lajes. Essas alvenarias serão posteriormente encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, e com aditivo expansor. O encunhamento será realizado com tijolos maciços recortados, os quais deverão ser dispostos obliquamente. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o procedimento especificado é
		
	
	Inadequado, pois os tijolos maciços devem ser dispostos perpendicularmente à face inferior das vigas e das lajes.
	
	Inadequado, pois a conclusão da alvenaria deve coincidir com a face das vigas.
	 
	Adequado, pois foi especificado o uso de argamassa com adição de expansor no encunhamento
	
	Inadequado, pois o encunhamento deve ser realizado com cunhas pré-moldadas de concreto.
	
	Adequado, pois garante que a alvenaria também tenha função estrutural.
	
	 
		
	
		1.
		Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 1.500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
	
	
	
	concorrência
	
	
	concurso
	
	
	convite
	
	
	tomada de preços
	
	
	leilão
	
		2.
		Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações,
	
	
	
	Negar o pedido para a dilação do prazo, mas permitir a inclusão de aditivo contratual.
	
	
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
	
	
	Negar os dois pedidos, mas não aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	
	
	Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	
	
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
	 
		
	
		3.
		Em um projeto de uma edificação, qual documento define, com precisão, as dimensões dos elementos estruturais?
	
	
	
	Planta de arquitetura.
	
	
	Planta de formas.
	
	
	Memória de Cálculo.
	
	
	Planta de locação das fundações.
	
	
	Licença de instalação do canteiro.
	
		4.
		O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente.
	
	
	
	gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento que cuida dos problemas financeiros da empresa.
	
	
	gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas prioritários da alta administração.
	
	
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração.
	
	
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	
		5.
		Em relação ao ciclo PDCA, é correto afirmar que
	
	
	
	Planejamento consiste em estabelecer metas sobre os itens de controle e determinar a maneira (o caminho, o método) para se atingir as metas propostas.
	
	
	a partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com o que foi decidido pelo administrador.
	
	
	no processo de execução das tarefas, o administrador realiza conforme a sua interpretação e serão coletados dados para verificação do prcesso.
	
	
	O Planejamento é responsáavel pela padronização dos processos.
	
	
	a etapa de atuação corretiva é aquela em que o usuário detectou desvios e atuará no sentido de fazer correções definitivas, de tal modo que o problema nunca volte a ocorrer.
	
		6.
		São cláusulas obrigatórias num contrato de obra de engenharia, firmado com a Administração Pública, exceto:
	
	
	
	o regime de execução
	
	
	formas de antecipação de pagamento
	
	
	critérios de reajustamento de preços
	
	
	vinculação ao instrumento convocatório do certame de licitação
	
	
	os casos de rescisão
		
		7.
		Considerando a construção de um empreendimento são necessárias etapas para sua concepção ainda em fase de produto. Assinale dentre as opções abaixo as etapas que melhor correspondem à fase de concepção de produto.
	
	
	
	d) Compra do Terreno; contratação dos projetos; contratação da equipe gerencial; legalização; analise de viabilidade; pesquisa de mercado.
	
	
	b) Pesquisa de mercado; estudo de localização; Definição da tipologia e porte; contratação de projetos; legalização; análise de viabilidade.
	
	
	e) As alternativas letras (c) e letra (d) estão corretas
	
	
	a) Estudo de localização; Pesquisa de mercado; janelas de lançamento; Contratação de projetos; orçamento executivo; valor de venda.
	
	
	c) Contratação de profissionais para gerenciamento; pesquisade mercado; contratação de projetos; estudo de localização; janelas de lançamento; contratação da publicidade.
	
		8.
		Qual a alternativa correta que caracteriza-se quando o orçamento tem três tipos de insumos para a construção de um projeto-padrão dividido pela área construída, possibilitando o obtenção do valor em R$/m2 médio de uma construção ?
	
	
	
	Contrato tipo Carta Convite
	
	
	Contrato de Concorrência
	
	
	CUB (Custo Unitário Básico)
	
	
	Custo Indireto
	
AULA 02
	
	
	
	 
		
	
		1.
		"É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de:
	
	
	
	Habite-se
	
	
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	
	Acervo Técnico
	
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	
	Memorial Descritivo
		2.
		Considere o planejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, onde o tempo dos serviços é indicado em dias.
O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há uma folga, em dias, de:
	
	
	
	6
	
	
	7
	
	
	3
	
	
	5
	
	
	2
	
	 
		
	
		3.
		O modelo adotado nas diretrizes do Guide to the Project Management Body of Knowledge (ou guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos contempla etapas essenciais para a implantação do referido modelo. Considerando a aimportância dessa ferramenta gerencial,  responda a opção correta para preencehr a lacuna: O __________________________ representa a etapa em que os processos são necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho requerido, e nada mais que o trabalho requerido, para completar o projeto com sucesso.
	
	
	
	Gerenciamento do Tempo
	
	
	Gerenciamento da Comunicação
	
	
	Gerenciamento da Integração
	
	
	Gerenciamento do Escopo
	
	
	Gerenciamento da Qualidade
	
		4.
		Com relação a redes PERT/CPM, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): ( ) Só pode existir um caminho crítico. ( ) Todos os caminhos são críticos. ( ) Todas as atividades são interdependentes. ( ) Um evento não consome tempo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
	
	
	
	F; F ;V; V.
	
	
	F ; V ; F ; F.
	
	
	V ; F ; V ; F.
	
	
	F ; F ; F ; V.
	
	
	V ; F ; V ; V.
	
		5.
		Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo.
No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias:
	
	
	
	6
	
	
	8
	
	
	10
	
	
	11
	
	
	9
	
		6.
		Sobre cronograma físico-financeiro da obra é INCORRETO afirmar:
	
	
	
	Se este não for respeitado é possível perder materiais no estoque ou pagar mão de obra e equipamentos que acabam ficando parados, sem trabalho.
	
	
	É possível identificar as equipes que eventualmente estejam mais atrasadas em relação às demais, sem que se consiga alterar esta condição, em razão do cronograma não permitir ajustes ou alterações no processo produtivo da obra.
	
	
	Em conjunto com os projetos, a planilha orçamentária e o memorial descritivo da obra, serve como garantia de que o dinheiro emprestado pelo agente financiador será efetivamente usado na construção ou reforma de um imóvel.
	
	
	A elaboração de um cronograma físico-financeiro realista exige a participação de várias pessoas diretamente envolvidas com a obra como proprietário ou incorporador, engenheiro, mestre de obras, orçamentistas e compradores, entre outros gestores.
	
	
	Ajuda a planejar as compras de produtos e materiais de construção, reduzindo estoques desnecessários no canteiro de obra.
	
		7.
		O planejamento é essencial para o sucesso de qualquer obra. Sabemos que executar um projeto é uma tarefa complexa onde, por essa razão, é importante que profissionais capacitados se responsabilizem pela gestão do empreendimento, acompanhando todas as etapas do processo e garantindo o bom andamento da operação. Esse cenário não é diferente na construção civil, pois as obras também são executadas por um tempo determinado. Elas necessitam de planejamento para que sua execução seja realizada com qualidade e o objetivo final seja atingido. Sobre o plano de execução de planejamento dos recursos aplicados diretamente ao projeto da obra aponte a alternativa que melhor se adequada ao tópico abordado. JUSTIFIQUE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA.
	
	
	
	prazo, custo, qualidade e risco.
	
	
	equipamentos, índices de composição do custo, objetivos do projeto e parâmetros de resistência.
	
	
	materiais, tecnologia embarcada, esforços e cargas da estrutura, capacitação de mão de obra.
	
	
	mão de obra, fornecedores, tempo de projeto e linguagem adotada no software.
	
	
	visão estratégica, controle tecnológico dos materiais, faixa de tensão aplicada e comportamento padrão.
	
		8.
		A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
	
	
	
	I, apenas.
	
	
	II, apenas.
	
	
	II e III apenas.
	
	
	III, apenas.
	
	
	I e II, apenas.
	
	
	
	
	 
		
	
		1.
		O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção.
Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 )
Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de:
	
	
	
	15 dias
	
	
	12 dias
	
	
	16 dias
	
	
	20 dias
	
	
	30 dias
	 
		
	
		2.
		Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de
	
	
	
	52,52%
	
	
	15,00%
	
	
	33,33%
	
	
	46,67%
	
	
	22,54%
	
		3.
		Pode-se dizer que uma das formas maiseficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
	
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
	
	priorização do custo
	
	
	pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores.
	
	
	indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores.
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais.
	
	
	 
		
	
		4.
		"É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de:
	
	
	
	Acervo Técnico
	
	
	Memorial Descritivo
	
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	
	Habite-se
	
	
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	 
		
	
		5.
		O planejamento é essencial para o sucesso de qualquer obra. Sabemos que executar um projeto é uma tarefa complexa onde, por essa razão, é importante que profissionais capacitados se responsabilizem pela gestão do empreendimento, acompanhando todas as etapas do processo e garantindo o bom andamento da operação. Esse cenário não é diferente na construção civil, pois as obras também são executadas por um tempo determinado. Elas necessitam de planejamento para que sua execução seja realizada com qualidade e o objetivo final seja atingido. Sobre o plano de execução de planejamento dos recursos aplicados diretamente ao projeto da obra aponte a alternativa que melhor se adequada ao tópico abordado. JUSTIFIQUE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA.
	
	
	
	equipamentos, índices de composição do custo, objetivos do projeto e parâmetros de resistência.
	
	
	prazo, custo, qualidade e risco.
	
	
	materiais, tecnologia embarcada, esforços e cargas da estrutura, capacitação de mão de obra.
	
	
	mão de obra, fornecedores, tempo de projeto e linguagem adotada no software.
	
	
	visão estratégica, controle tecnológico dos materiais, faixa de tensão aplicada e comportamento padrão.
	 
		
	
		6.
		Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indúsria da Construção:
I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proteção de materiais;
II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício;
III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais;
IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação dos trabalhadores;
V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé.
	
	
	
	II e IV
	
	
	I, III e V
	
	
	II e III
	
	
	I, II e V
	
	
	III, IV e V
	
	
	 
		
	
		7.
		Uma matéria da Revista Exame em 2015, chamada "O Custo da Burrice", demonstra como a falta de planejamento de obra prejudica a construção no Brasil. De acordo com a reportagem, o costume brasileiro é dedicar pouco tempo da obra para o planejamento. Em países mais desenvolvidos, a elaboração de projetos, montagem dos cronogramas e as projeções de custos consomem muito mais tempo: cerca de 40% do tempo previsto para uma obra no Japão; na Alemanha, 50%. A respeito do conceito de planejamento e controle de obras, assinale a alternativa CORRETA.
	
	
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	
	
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades
	
	
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento
	
	
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da sequência de atividades.
	
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	 
		
	
		8.
		O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda a questão
A duração do projeto, uma vez que nada será atrasado ou adiantado está descrita na alternativa:
	
	
	
	Cinquenta e três semanas
	
	
	Sessenta e duas semanas
	
	
	Trinta e quatro semanas
	
	
	Trinta semanas
	
	
	Quarenta e quatro semanas
	
	 
		
	
		1.
		Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)?
	
	
	
	gráfico de controle
	
	
	diagrama de dispersão
	
	
	fluxograma de processos
	
	
	lista de verificação
	
	
	gráfico de Pareto
	
		2.
		Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar:
	
	
	
	Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo.
	
	
	Nas redes PERT-COM, só pode existir um caminho crítico.
	
	
	A curva S é utilizada principalmente para identificar os insumos que mais impactam o orçamento da obra.
	
	
	O cronograma de barras não pode ser confundido com o gráfico de Gantt.
	
	
	A curva ABC facilita determinar os custos mensais que a obra terá.
	 
		
	
		3.
		Julgue o iten a seguir, referente a planejamento e controle de obras: As atividades, com relação a datas de início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis.
	
	
	
	Errado
	
	
	As vezes
	
	
	Nem sempre
	
	
	Não existem estas situações.
	
	
	Certo
	 
		
	
		4.
		Considere o planejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, onde o tempo dos serviços é indicado em dias.
O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há uma folga, em dias, de:
	
	
	
	5
	 
		
	
		5.
		Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo.
No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias:
	
	
	
	8
	
	
	11
	
	
	6
	
	
	9
	
	
	10
	 
		
	
		6.
		Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, está correto na alternativa:
	
	
	
	9.600,00
	 
		
	
		7.
		O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda à questão.
Assinale dentre as alternativas a seguir, a atividade que não faz parte do caminho crítico.
 
	
	
	
	F5
	
	
	F9
	
	
	F12
	
	
	F10
	
	
	F3
	
		8.
		O modelo adotado nas diretrizes do Guide to the Project Management Body of Knowledge (ou guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos contempla etapas essenciais para a implantação do referido modelo. Considerando a aimportância dessa ferramenta gerencial,  responda a opção correta para preencehr a lacuna: O __________________________ representa a etapa em que os processos são necessários para assegurar que o projeto contemple todo otrabalho requerido, e nada mais que o trabalho requerido, para completar o projeto com sucesso.
	
	
	
	Gerenciamento da Comunicação
	
	
	Gerenciamento do Escopo
	
	
	Gerenciamento do Tempo
	
	
	Gerenciamento da Qualidade
	
	
	Gerenciamento da Integração
AULA 03
	
	 
		
	
		1.
		Marque a resposta que julgar CORRETA: 
	
	
	
	A Norma para estar de acordo com a lei não deixa como obrigatório registrar a incorporação em cartório de imóveis.
 
	
	
	A Norma em questão não direciona orçamentos para obras de construção civil.
 
	
	
	A NBR 12721, tem nos seus anexos, os quadros que respaldam os trabalhos de cálculos referentes as áreas das unidades autônomas de condomínios edilícios.
 
	
	
	A Norma 12721 não tem relação com a incorporação de edifícios.
 
	
	
	Esta Norma não pode ser vista como lei já que existem leis que moderam e coordenam a incorporação imobiliária.
 
	
	
	 
		
	
	
		3.
		Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.
	
	
	
	Projeto
	
	
	Perícia
	
	
	Vistoria
	
	
	Arbitramento
	
	
	Laudo
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
	
	
	
	A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança.
	
	
	A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos.
	
	
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	
	
	A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra.
	
	
	A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local.
	 
		
	
		5.
		Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.
	
	
	
	Julgamento
	
	
	decisão judicial
	
	
	Laudo
	
	
	Perícia
	
	
	Arbitramento
	 
		
	
		6.
		A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é?
	
	
	
	GenPPC.
	
	
	Cashflow Plan Super.
	
	
	solução MES.
	
	
	MS Project.
	
	
	soluções ERP.
	
AULA 04
	
	 
		
	
		1.
		Para orçar a pintura das esquadrias de madeira de uma edificação com tinta esmalte a base de água com massa niveladora, um engenheiro utilizou a tabela de insumos unitários abaixo.
Tinta esmalte a base de água com massa niveladora em esquadrias de madeira
Após a medição o engenheiro verificou que seria necessário pintar 80 m2 de esquadrias de madeira. Sem contar os encargos sociais da mão de obra, o custo direto desse serviço resultou no valor, em reais, de:
	
	
	
	1.256,00
	
	
	1.664,00
	
	
	928,00
	
	
	736,00
	
	
	1.827,00
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Para que seja possível a avaliação do desempenho na construção civil, é necessário que a construtora ou empreendedora execute os trabalhos utilizando processos sistemáticos, ou seja, que os trabalhos sejam desenvolvidos de acordo com uma metodologia ou procedimento. O desempenho, ou produtividade, é diretamente influenciado por diversos fatores. Entre estes fatores que podem influenciar a produtividade em uma obra de construção civil, NÃO se incluem:
	
	
	
	as estruturas organizacionais da empresa.
	
	
	a capacitação e o treinamento da mão de obra.
	
	
	os processos de produção.
	
	
	as práticas gerenciais de controle.
	
	
	os custos dos principais insumos.
	 
		
	
		3.
		Para a atividade de assentamento de piso, com quantitativo de 410 m² e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,6 h/m² e 1,2 h/m², determinar a quantidade de dias para executar a atividade dispondo apenas da equipe básica e com jornada diária de 8 horas.
	
	
	
	30
	
	
	20
	
	
	5
	
	
	45
	
	
	15
	 
		
	
		4.
		A curva ABC, utilizada para análise orçamentária e planejamento de obras...
	
	
	
	é um método gráfico, de fácil visualização, que define com exatidão o caminho crítico de uma obra.
	
	
	foi idealizada a partir do princípio de que um pequeno número de serviços ou insumos é responsável por uma parcela mais significativa do custo total da obra.
	
	
	é uma ferramenta de gerenciamento, focada nos itens menos importantes do ponto de vista financeiro de um projeto, materiais ou serviços.
	
	
	representa os diversos insumos ou etapas de uma obra em ordem crescente de quantitativo.
	
	
	permite gerenciar a obra ou serviço, através das folgas e interdependências, e as atividades fantasmas.
	 
		
	
		5.
		Qual a produtividade do pedreiro e do servente, sabendo que eles possuem índices de 0,3 h/m² e 1,2 h/m², respectivamente. 
	
	
	
	3,6 m²/h e 1 m²/h
	
	
	2,5 m²/h e 0,2 m²/h
	
	
	2,9 m²/h e 0,5 m²/h
	
	
	4 m²/h e 1,2 m²/h
	
	
	3,3 m²/h e 0,8 m²/h
	
	 
		
	
		6.
		O tipo de estrutura organizacional, para gerenciamento de obras, no qual uma equipe é reunida para trabalho em uma obra ou atividade específica, é conhecido por organização
	
	
	
	Matricial
	
	
	Funcional
	
	
	Força-tarefa
	
	
	Hierárquica
	
	
	Horizontal
	 
		
	
		7.
		Considerando que, durante a construção de uma edificação simples, a betoneira tenha apresentado uma falha e o concreto tenha sido preparado manualmente, é correto afirmar que
	
	
	
	em obras não é permitido preparo manual de concreto.
	
	
	o traço do concreto adotado no preparo com betoneira deve ser mantido no preparo manual.
	
	
	o cronograma da obra deve ser antecipado, pois o preparo manual é mais rápido.
	
	
	o desvio padrão a ser considerado deve ser mantido no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente.
	
	
	o desvio padrão a ser considerado deve ser maior no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente.
		8.
		O Alvará de construção garante que a obra foi aprovada pelas autoridades técnicas do município quanto às questões urbanísticas legais, define um prazo e quem será o responsável por construir atendendo as questões de saúde, segurança e meio ambiente. Com base nesse conceito, analise as afirmativas abaixo:
I. Para reformas que alterem a estrutura original do imóvel, é necessário o alvará de aprovação e execução para reforma.
II. É necessário a retirada de alvará para revitalização da pintura da fachada de uma residência unifamiliar de um pavimento.
III. O alvará se faz dispensável em reformas, nas quais o objeto é apenas substituição de esquadrias.
IV. Para a retirada da licença de construção não se faz necessário a retirada de ART de projeto, apenas a ART de Execução.
Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas:
	
	
	
	Apenas a II está correta.
	
	
	I e IV estão corretas.
	
	
	I, III e IV estão corretas.
	
	
	I e III estão corretas.
	
	
	I e II estão corretas.
		1.
		É necessária que toda obra seja feita a contratação de um engenheiro para que a mesma esteja devidamente amparada por profissionais habilitados na concepção e responsabilidade dos projetos/técnica diante da necessidade de execução da obra. Este profissional tem o dever de fazer o registro desta obra junto ao conselho regional de engenharia e agronomia, através de uma ART. Com este instrumento legal, podemos afirmar que:
I. A ART Confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, as devidas autorias.
II. A ART é dispensável em licitações.
III. A Anotação de Responsabilidade Técnica valoriza o exercício profissional, porém não gera acervo técnico (CAT).
IV. Ao contratar um Engenheiro Civil para executar a construção de uma residência e o mesmo emitir uma ART, este documento gera garantias jurídicas de um contrato.
Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas:
	
	
	
	I e II estão corretas.
	
	
	Apenas a III está correta.
	
	
	II e III estão corretas.
	
	
	I e IV estão corretas.
	
	
	I, II e IV estão corretas.2.
		Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO:
	
	
	
	situarem-se afastadas do local destinado às refeições.
	
	
	ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente.
	
	
	ter pé-direito mínimo de 2,50 m.
	
	
	ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes.
	
	
	situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho.
	
		3.
		O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção.
Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 )
Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de:
	
	
	
	30 dias
	
	
	12 dias
	
	
	16 dias
	
	
	20 dias
	
	
	15 dias
	
	
	 
		
	
		4.
		Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a:
	
	
	
	Equipe técnica da obra
	
	
	Matéria-prima
	
	
	Mão de obra da administração central da empresa
	
	
	Preparação do canteiro de obra
	
	
	Mão de obra da administração local da obra
	
		5.
		A manutenção de um edifício caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, é denominada de:
	
	
	
	Rotineira
	
	
	Imediata
	
	
	Preventiva
	
	
	Corretiva
	
	
	Coordenada
	 
		
	
		6.
		Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto:
	
	
	
	A mobilização da obra
	
	
	O insumo utilizado
	
	
	O canteiro de obras
	
	
	A instalação do alojamento
	
	
	A administração local
	 
		
	
		7.
		Em obras como rodovias, ferrovias e conjuntos habitacionais, atividades de caráter repetitivo impedem a utilização do método da linha de balanço no planejamento das obras.
	
	
	
	Não se aplica
	
	
	Errado
	
	
	Correto.
	
	
	Certo
	
	
	Talvez
AULA 05
		1.
		Sobre a incorporação imobiliária, podemos afirmar, EXCETO: 
	
	
	
	Trata-se da atividade desenvolvida pelos chamados ¿incorporadores¿, na qual é idealizada a construção e promoção de determinadas edificações.
 
	
	
	A incorporadora tem o dever de registrar, por meio de contrato, as especificações da obra: área total do empreendimento, área interna, área externa, área por unidade, número de unidades, etc. Neste formato, incluem-se todas as chamadas construções de cunho coletivo, tais como prédios, condomínios e loteamentos. Somente a partir disso é que o imóvel poderá ser comercializado.
 
	
	
	A incorporação imobiliária parte do princípio de formalizar, perante a lei ¿ representada pelo cartório imobiliário ¿ o empreendimento a ser desenvolvido, sem contemplar os projetos.
 
	
	
	O conceito de incorporação imobiliária abrange o negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único da Lei do Condomínio e Incorporações, visa promover e realizar a construção de edificações compostas de unidades autônomas.
 
	
	
	A incorporação imobiliária é toda a atividade realizada com o objetivo de promover e efetivar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas que, conjuntamente, formam o condomínio.
 
	 
		
	
		2.
		Quando se fala de construção, o orçamento é indispensável, pois a partir dele que se terá todas as despesas da realização de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a:
	
	
	
	Mobilização e desmobilização de equipamentos.
	
	
	Matéria-prima.
	
	
	Madeira para formas.
	
	
	Tapume.
	
	
	Mão de obra da administração central da empresa.
	 
		
	
		3.
		Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a uma fase em que, por meio de indicadores de desempenho, era verificado se os resultados haviam sido alcançados.
Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do ciclo, a próxima fase é a de:
	
	
	
	Checagem
	
	
	Confirmação
	
	
	Ação
	
	
	Avaliação
	
	
	Planejamento
	 
		
	
		4.
		O programa 5S, sendo uma ferramenta de gestão da qualidade, pode ser aplicada nas mais diversas situações. Em relação a esse programa, analise as afirmativas abaixo.
I. O S Seiri, é Senso de ordenação, que significa ¿um lugar para cada coisa; e cada coisa em seu lugar¿.
II. O S Seisou, é Senso de Saúde, que tem como lema ¿limpar e evitar sujar¿.
III. O S Seiton, é  Senso de Utilização, cujo lema é ¿separar o que é útil do que não é¿.
IV. O S Shitsuke, é Senso de autodisciplina, que significa assumir a responsabilidade de seguir os padrões saudáveis.
Dentre as afirmativas, estão corretas:
·  
	
	
	
	II e III
	
	
	II e IV
	
	
	II, III e IV
	
	
	I, II e III
	
	
	I e II
	
		5.
		Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
	
	
	
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades.
	
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	
	
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento.
	
	
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades.
	
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	
		6.
		Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)?
	
	
	
	diagrama de dispersão
	
	
	lista de verificação
	
	
	gráfico de controle
	
	
	fluxograma de processos
	
	
	gráfico de Pareto
	
	
	
	 
		
	
		7.
		A Secretaria de Infraestrutura do Estado realizou o projeto para reforma de uma escola na região central da Capital, na qual o valor estimado para construção foi de R$ 142.000,00. A partir desse valor, qual modalidade de licitação indicada considera-se correta:
	
	
	
	Concurso.
	
	
	Convite.
	
	
	Concorrência.
	
	
	Comparação de preços.
	
	
	Tomada de Preço.
ATIVIDADE EXTRA
10,08,06, 02
	Segundo a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o início do planejamento se dá:
		
	
	Busca da condição de sustentabilidade, incorporada na Responsabilidade Social; Êxito pelo conhecimento das Ciências Humanas e principalmente pelo desenvolvimento da sensibilidade para identificar e promover a solução de problemas ambientais, sociais e humanos.
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	Criatividade para superar dificuldades técnicas e administrativas; Administração dos grupos de trabalho e a convivência com operários mal remunerados e deficientemente capacitados.
	 
	Identificar as atividades irão compor o cronograma geral do projeto; Decomposição do escopo do projeto em unidades de trabalho mais simples e de manuseio mais fácil; A omissão de uma atividade ou de uma série delas é um problema, pois pode resultar em atraso da obra e aumento de custo.
	
	Conclusão no prazo pactuado e dentro do orçamento aprovado, razão pela qual dependem inevitavelmente da contribuição de planejadores qualificados e experientes.
	Respondido em 24/05/2020 21:22:08
	O método do caminho crítico é utilizado para o acompanhamento e controle de obras. Nesse método, o caminho crítico é aquele
		
	 
	com maior número de atividades fantasmas.de menor duração.
	 
	de maior duração.
	
	com maior número de nós.
	
	com maior custo.
	
	Um engenheiro quer estimar o número de viagens que caminhões de 20 metros cúbicos devem realizar para executar a base de uma rodovia. Sabe-se que o volume total da base é de 18.000 metros cúbicos, o percentual de empolamento é de 25% e o Grau de Compactabilidade é de 0.90. Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o número de viagens utilizado para executar a base de uma rodovia.
		
	
	1.000
	 
	900
	
	1.300
	
	800
	 
	1.250
	Respondido em 24/05/2020 21:23:43
	O processo de  ____________________ permite a empresa obter informações através de um funcionário designado, no caso um Engenheiro, para verificar vários itens considerados críticos ¿ como, por exemplo, acabamento e funcionamento dos aparelhos sanitários. Esse procede antecede a entrega do bem para o proprietário/usuário. A alternativa que completa corretamente a lacuna é:
		
	
	Nenhuma das alternativas apresentadas
	
	Custo com assistência técnica
	
	Nível de satisfação do cliente contratante
	
	Desvio de prazo da obra
	 
	Conformidade na entrega do imóvel
02, 06
	Toda a documentação que compõe o sistema da qualidade de uma empresa serve essencialmente para
		
	
	promover o aperfeiçoamento da estrutura de elaboração e difusão de normas técnicas, dos códigos de práticas e dos códigos de edificações.
	
	estruturar e animar a criação de programas específicos, visando à formação e requalificação de mão de obra, em todos os níveis.
	
	apoiar a introdução de inovações tecnológicas e fomentar a garantia da qualidade de materiais.
	
	dar suporte, caso necessário
	 
	obter a qualidade requerida do produto, apoiar a avaliação de sistemas da qualidade e assegurar melhoria da qualidade.
	
	
	Sobre a necessidade de se promover o planejamento e cronograma físico-financeiro da obra aplicando-se a ferramenta PERT-CPM, é correto afirmar:
 
		
	
	Dois nós poderão estar conectados a mais de uma seta ou caminho e devem acontecer simultaneamente, independentemente do tempo demandado.
	 
	Uma atividade fictícia refere-se a uma conexão que identifica uma relação de precedência, implicando na execução de uma atividade real, porém sem o registro dos diferentes tempos, pois a atividade fictícia é sempre a de menor tempo.
	
	Por se tratar de uma ferramenta de gerenciamento e preparação, e por requerer conhecimentos básicos e simples, o coordenador da obra deve delegar a tarefa de construção da rede de atividades a um subordinado, o que lhe possibilita maior tempo para a elaboração de outras atividades como a relação de materiais e lista de materiais.
	 
	Problemas como avarias de máquinas e postos de trabalho ocupados, podem ocorrer durante a obra e atrasam a programação e o prazo de entrega, razão pela qual são fundamentais o planejamento e o gerenciamento adequado dos recursos produtivos.
	
	Considerando que a rede PERT-COM é a materialização do cronograma da obra, este dispensa a necessidade de avaliação do efeito das alterações na programação das atividades.
AULA 06