Prova e Simulado Gerenciamento de projetos e obras

Prévia do material em texto

1.
		O projeto básico é o elemento mais importante na execução de obra pública. Falhas em sua definição ou constituição podem dificultar a obtenção do resultado almejado pela Administração. NÃO é requisito necessário de um projeto básico  (Ref.: 201904615922)
	
	
	
	
	possibilitar a avaliação do custo da obra, do prazo e do método construtivo.
	
	
	ter nível de precisão adequado, ou seja, aderência ao orçamento proposto.
	
	
	possuir elementos suficientemente detalhados para permitir a execução do objeto.
	
	
	ter viabilidade técnica e prover adequado tratamento do impacto ambiental.
	
	
	possuir os elementos necessários e suficientes para caracterização do objeto.
	
	 
	 
		1 ponto
	
		2.
		A hierarquização de serviços e insumos em um processo de produção é de extrema importância. A classificação estatística de materiais, baseada no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos materiais baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor é denominada (Ref.: 201904615920)
	
	
	
	
	curva ABC.
	
	
	curva 70/30.
	
	
	PERT/CPM.
	
	
	curva PMBOK.
	
	
	curva de Pareto.
	
	 
	 
		1 ponto
	
		3.
		Considere o cronograma financeiro, utilizado por uma construtora para o controle de uma obra, representado abaixo.
Ao final da quarta semana a construtora terá desembolsado o percentual financeiro de
 (Ref.: 201904631878)
	 
	
	
	
	60%
	
	
	50%
	
	
	35%
	
	
	45%
	
	
	65%
	
	 
	 
		1 ponto
	
		4.
		Assinale a quantidade de dias que a equipe básica utiliza para executar a atividade de levantamento de alvenaria, com quantitativo de 280 m² e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,4 h/m² e 1,0 h/m². Levar em consideração 8 horas de trabalho por dia.
 
 (Ref.: 201906433242)
	
	
	
	
	5
	
	
	10
	
	
	14
	
	
	16
	
	
	7
	
	 
	 
		1 ponto
	
		5.
		Dentre os métodos específicos de gestão da qualidade,existe um cuja filosofia é voltada para a mobilização dos colaboradores, através da implementação de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo a eliminação de desperdícios, arrumação, limpeza e autodisciplina. Este é o método:  (Ref.: 201904589104)
	
	
	
	
	Reengenharia
	
	
	Benchmarking
	
	
	QFD
	
	
	6 Sigmas
	
	
	5S
	
	 
	 
		1 ponto
	
		6.
		Em relação ao tema planejamento de obras de construção civil, é INCORRETO afirmar:
 (Ref.: 201904694968)
	
	
	
	
	Índices de produtividade e de rendimento podem ser determinados por meio de registros sistemáticos, de preferência de longo prazo, do uso de insumos e de cálculos efetuados posteriormente à execução da obra.
	
	
	todas as alternativas estao incorretas
	
	
	As vantagens do cronograma de barras estão na sua facilidade de leitura e compreensão. No entanto, eles não podem ser aplicados no planejamento de mão-de-obra e máquinas.
	
	
	O cronograma apresentado na forma de linha de balanço é adequado para construções de estradas e túneis, podendo também ser utilizado para construções de edifícios quando se usa o método de planejamento para trabalho cadenciado.
	
	
	O método de planejamento do tipo produção simultânea só deve ser utilizado quando as dimensões do projeto e as etapas de produção são suficientemente grandes.
	
	 
	 
		1 ponto
	
		7.
		Sobre o planejamento de obras que utilizam cronogramas de rede do caminho crítico, é correto afirmar que?
 (Ref.: 201906324984)
	
	
	
	
	A soma de todas as folgas define o tempo da obra, na programação de redes do caminho crítico.
	
	
	O prazo total de uma obra consiste na soma das durações das atividades no caminho mais favorável, chamado de caminho crítico.
	
	
	O gráfico completo da rede informa o número do evento e a duração das atividades sem, contudo, evidenciar a interdependência das diversas atividades.
	
	
	O caminho crítico é aquele no qual a folga é zero, isto é, o cedo e o tarde de cada atividade coincidem com o início e com final previstos.
	
	
	A numeração dos nós deve ser feita de forma que uma atividade saia sempre de um nó de número superior, chegando em um nó de número inferior.
	
	 
	 
		1 ponto
	
		8.
		Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, é igual a (Ref.: 201906324907)
	
	
	
	
	12.000,00
	
	
	14.400.00
	
	
	24.000,00
	
	
	9.600,00
	
	
	19.200,00
	
	 
	 
		1 ponto
	
		9.
		Na organização do canteiro de obras, tem-se o almoxarifado como um dos locais mais críticos para o bom funcionamento da logística e favorecimento das equipes de produção. Um dos materiais que deve ser controlado periodicamente é o cimento. Com relação a esse material, verifique as alternativas:
I - A altura da pilha não deve ultrapassar 10 sacos.
II - A largura total dos sacos armazenados (lado a lado) não deve ter mais de 3 metros.
III - A embalagem resiste a ação da umidade no ambiente.
 (Ref.: 201906551878)
	
	
	
	
	Somente III
	
	
	Somente I
	
	
	I e III
	
	
	I, II e III
	
	
	I e II
	
	 
	 
		1 ponto
	
		10.
		A programação das atividades a serem realizadas para a construção, assim como a previsão dos valores que serão gastos, ao longo do tempo de execução da obra, é expressa através de cronograma físico-financeiro, que permite:
 (Ref.: 201906732868)
	
	
	
	
	planejar compras de materiais anteriores às previsões do cronograma, como forma de garantir o maior estoque antecipado no canteiro.
	
	
	delimitar as principais etapas de execução, prazos gerais e respectivos desembolsos proporcionais, pois um maior detalhamento é contraproducente, considerando-se os imprevistos de toda obra.
	
	
	verificar, com agilidade, o andamento das frentes de serviço, alterando prioridades de maneira a concentrar esforços na etapa ou equipe que estiver defasada da meta.
	
	
	impedir rigorosamente qualquer alteração da programação realizada, para que não haja prejuízo em relação à previsão do tempo de execução da obra e dos valores finais.
	
	
	evitar a correção de valores a serem pagos para aquelas atividades que ultrapassaram o tempo de execução previsto, através da supressão de elementos do projeto.
SIMULADO 1 
 
	1) O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa:
 
 
	()
	NBR 16633
	()
	NBR ISO 9001:2008
	
	Lei nº 4.591/1964
	(x)
	NBR 12721:2005
	()
	Lei N° 4320/1964
 
	 
Explicação:
2) O CUB - Custo Unitário Básico é um instrumento utilizado pelo setor da construção civil.
 
	Para a determinação da taxa do BDI, benefícios e despesas indiretas, para o orçamento de obras, não se deve incluir:
	()
	A administração central
	
	O percentual de impostos incidentes
	()
	A margem de incerteza
	()
	O seguro
	(X)
	A manutenção do canteiro de obras
 
	 
Explicação:
O decreto DEC 7.983/2013 (DECRETO DO EXECUTIVO) 08/04/2013, estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.
O BDI favorece o profssional a compor o preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc).
 
	3) O CUB (Custo Unitário Básico) foi criado, inicialmente, para servir como parâmetro na determinação dos custos dos imóvei e foi ao longo dos anos, conquistando o caráter de indicador de custo setorial. A lei que permitiu a criação do CUB foi:
	 
	Lei 4320/1964
	(X)
	Lei 4591/1964
	 
	Lei 8666/1993
	 
	Lei 13587/2018
	 
	Nenhuma das alternativas apresentadas
 
	 
Explicação:
O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmentepelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil.
		4) No processo de licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666 - Art. 7º, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando atendidas as exigências estabelecidas nesta legislação. Com relação ao projeto básico é correto afirmar que:
I - Deve ser aprovado pela autoridade competente
II - Estar disponível somente para comissão de licitação
III - Não incluir memoriais descritivos
IV - Constar todos os projetos complementares
	
	
	
	I, II e IV
	
	
	II, III e IV
	
	
	I, III e IV
	
	
	Somente o item I
	
	
	I e IV
	
Explicação:
A lei n/ 8666 estabele que: "As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório."
O memorial descritivo é item pertinente ao projeto básico.
	
	5) Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
	
	
	
	priorização do custo
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais.
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
	
	indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores.
	
	
	pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores.
 
		6) Considera-se sendo "a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas." Qual o nome deste documento emitido pelo CREA
	
	
	
	Registro profissional de engenharia
	
	
	Registro técnico profissional
	
	
	Anotação de responsabilidade técnica
	
	
	Atestado de capacidade técnica
	
	
	Acervo técnico profissional
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
		7) Ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei Federal nº 8.666/93, a contratação por entes do Poder Público com terceiros deve ser precedida de licitação no caso de:
	
	
	
	obras, serviços e alienações de bens, exceto quando o contratante for fundação pública.
	
	
	alienações de bens, excluídas as vendas de imóveis pertencentes aos entes da administração indireta.
	
	
	serviços, excluídos os de publicidade quando se tratar de sociedades de economia mista.
	
	
	obras e concessões de serviço público, excluídas as concessões de uso de bens imóveis pertencentes a empresas públicas e sociedades de economia mista.
	
	
	alienações de bens, incluídos os imóveis, e serviços, incluídos os de publicidade.
	
Explicação:
 
 A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
		8) A respeito dos orçamentos de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos da União, assinale a opção correta.
	
	
	
	O custo global de referência de obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
	
	
	A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
	
	
	Os custos unitários de referência na administração pública não poderão, em nenhuma hipótese, exceder os seus correspondentes do sistema de referência.
	
	
	O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo, a taxa de rateio da administração central, os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, incluindo-se aqueles de natureza direta e personalística que onerem o contratado, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e a taxa referente ao lucro.
	
	
	Na construção dos orçamentos de referência, o órgão ou a entidade poderá utilizar sistemas próprios, desde que aprovados pelo dirigente máximo da unidade.
	
Explicação:
A legislação aplicável para licitação é referente a Lei n°8666/1993, a qual trata de todas as condições relacionadas ao contrato entre as partes.
SIMULADO ?
		1) Art. 9º da Lei nº 8666 estabelece que:
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.
Analise as opções a seguir:
I - somente o autor do projeto
II - servidor ou dirigente de órgão contratante
III - empresa em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
IV - apenas a empresa isolada responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
Assinale a alternativa correta:
	
	
	
	II e III
	
	
	I, II, III e IV
	
	
	Somente III
	
	
	II, III e IV
	
	
	I, II e IV
	
Explicação:
A lei estabelece quanto ao autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
		2) O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente.
	
	
	
	gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas prioritários da alta administração.
	
	
	gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento que cuida dos problemas financeiros da empresa.
	
	
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração.
	
	
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	3) Em orçamentação de obras públicas, são considerados custos diretos
	
	
	
	as taxas de rateio da administração central.
	
	
	os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço.
	
	
	os encargos sociais da mão de obra que atua nos serviços a serem executados.
	
	
	o seguro e a garantia do empreendimento.
	
	
	as taxas de risco do empreendimento.
	
Explicação:
Os custos são estabelecidos no orçamento da obre e identificados. Quando houver impacto diretamente na execução da obra/serviço são chamados de custos diretos.
		4) Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
	
	
	
	leilão
	
	
	concurso
	
	
	convite
	
	
	concorrência
	
	
	tomada de preços
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
5)
		Sobre as regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da Administração pública federal para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da união, entende-se por custo global de referência o
	
	
	
	Valor resultante da multiplicação do quantitativo doserviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência.
	
	
	Valor unitário para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado
	
	
	Valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia.
	
	
	Valor total da remuneração a ser paga pela Administração pública ao contratado e previsto no ato de celebração do contrato para realização de obra ou serviço de engenharia.
	
	
	Detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida.
	
Explicação:
A lei nº 8666 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
6)
		Considerando as modalidades de contratos existentes, considere as hipóteses abaixo e assinale a alternativa correta:
	
	
	
	a) Como vantagens da modalidade do contrato em regime de concorrência pode-se afirmar que esta modalidade permite a obtenção do menor preço, e como desvantagem, que não há favoritismo entre os concorrentes.
	
	
	b) A característica principal da modalidade de contrato Global é que se obtém do contratado um preço que cobre a totalidade dos serviços e quantidades do mesmo de acordo com os projetos e especificações de contrato, e se atribui um valor (preço) que cubra todas as condições explicitadas em contrato para a sua realização (incluso sua remuneração e BDI). Portanto consegue-se uma maior segurança sobre o valor do contrato.
	
	
	c) São vantagens atribuídas a modalidade de contrato global: a maior segurança para o contratante quanto a desvios de custo do contrato; maior programação do fluxo para o contratado pois a receita é pautada na realização de serviços estipulados; Não são necessários projetos completos e detalhados.
	
	
	d) Na modalidade de contrato de concorrência por preço unitário não é necessário que a proposta contemple todos os itens a serem executados dentro do contrato
	
	
	e) As alternativas letras (c) e (d) estão corretas
	
Explicação:
Esta Lei nº 8666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
		7) Em qual das opções abaixo encontram-se apenas os encargos sociais trabalhistas básicos e obrigatórios:
	
	
	
	FGTS, salário educação e Previdência social
	
	
	13º salário, INSS e FGTS
	
	
	Previdência Social, 13º salário e Férias
	
	
	13º salário, Férias e salário educação
	
	
	Previdência Social, Férias e FGTS
	
Explicação:
Os encargos são itens legais e incidem diretamente no planejamento finaceiro do projeto.
		8) Pode-se considerar que um contrato  é uma convenção descrita como um acordo que se faz entre partes interessadas sob determinadas condições. Em se tratando de contrato administrativo que concerne a obra ou aos serviços de engenharia, é correto afirmar:
	
	
	
	é facultado ao contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% do valor do contrato.
	
	
	alteração contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro é admitida em caso de fato do príncipe.
	
	
	o órgão contratante pode, unilateralmente, promover, por aditamento, supressões acima de 50% do valor do contrato, em caso de reforma de edifício.
	
	
	em caso de alteração unilateral de contrato, é dispensado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
	
	
	não são admitidas alterações qualitativas no objeto do contrato.
	
Explicação:
A eventual necessidade de ajustes nas cláusulas contratauais tornam-se decisivas para a continuidade do empreendimento quando da análise conjunta com o contratante.
 
 
		Em relação ao ciclo PDCA, é correto afirmar que
	
	
	
	Planejamento consiste em estabelecer metas sobre os itens de controle e determinar a maneira (o caminho, o método) para se atingir as metas propostas.
	
	
	no processo de execução das tarefas, o administrador realiza conforme a sua interpretação e serão coletados dados para verificação do prcesso.
	
	
	a etapa de atuação corretiva é aquela em que o usuário detectou desvios e atuará no sentido de fazer correções definitivas, de tal modo que o problema nunca volte a ocorrer.
	
	
	O Planejamento é responsáavel pela padronização dos processos.
	
	
	a partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com o que foi decidido pelo administrador.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Esse parâmetro é utilizado para determinar o custo global da obra para fins de cumprimento do estabelecido na lei de incorporação de edicações habitacionais em condomínio, ressaltando que trata-se de um custo meramente orientativo para o setor da Construção Civil. Qual a opção que define esse parâmetro ?
	
	
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	
	Custo Indireto
	
	
	Custo Direto
	
	
	Nenhuma das alternativas apresentadas
	
	
	CUB - Custo Unitário do Brasil
	
Explicação:
O objetivo básico do CUB/m2 é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações,
	
	
	
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
	
	
	Negar os dois pedidos, mas não aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	
	
	Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	
	
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
	
	
	Negar o pedido para a dilação do prazo, mas permitir a inclusão de aditivo contratual.
	
Explicação:
No caso de empresa pública deverá ser considerada a lei nº 8666/93.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		A Secretaria da Cultura de determinado Estado precisa promover a construção de um anfiteatro para a realização de eventos culturais. Considerando a especificidade da construção, não possui corpo técnico próprio capaz de elaborar o projeto. Pretende assim, licitar a contratação da elaboração do projeto, instituindo prêmio para o licitante vencedor. Dentre as modalidades de licitação, e nos termos da Lei nº 8.666/93, é considerada adequada a realização de
	
	
	
	concorrência, ao término da qual poderá ser declarada a inexigibilidade do certame.
	
	
	convite, para chamada dos interessados a concorrer, por meio de concurso, em procedimento de licitação híbrido.
	
	
	convite, por meio do qual poderá escolher o licitante vencedor, que será contratado com declaração de inexigibilidade de licitação.
	
	
	concurso, para escolha dentre os interessados, estabelecendo-se previamente o prêmio a ser pago ao vencedor do certame.
	
	
	tomada de preços, para valor inferior a R$ 150.000,00, por meio da qual será possível identificar o licitante habilitado à contratação com inexigibilidade de licitação ao término do certame.
	
Explicação:
A lei nº8666 estabelece normas gerais sobre licitaçõese contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Os itens que compõem a despesa direta em um orçamento de referência relativo à construção de um edifício público incluem
	
	
	
	madeira, aditivo plastificante e impostos como o ISS.
	
	
	salário do engenheiro responsável pela obra e da equipe de compras centralizadas da empresa.
	
	
	cimento Portland, passagens e diárias do diretor comercial da empresa.
	
	
	despesas com impostos e com concessionárias da sede da empresa construtora.
	
	
	cimento Portland, areia e barras de aço utilizadas na construção do canteiro da obra.
	
Explicação:
A organização deve de forma antecipada avaliar os custos estabelecidos no orçamento da obra
 
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Com relação a Lei nº 8666 da seção de Definições, leia o texto a abaixo:
Tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
Assinale a opção correta:
	
	
	
	Licitante
	
	
	Contratado
	
	
	Stakeholders
	
	
	Preposto
	
	
	Comissão Licitatória
	
Explicação:
Consta na Seção II - Das Definições, Art. 6º XVI:
Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função 
	
	
	
	 
		
	
		7.
		A atividade relativa à efetivação das avaliações e medidas possíveis, parciais e final, de levantamento e apropriação de custos e composições de preços, de processamento de faturas é uma das tarefas que concretizam o projeto de arquitetura. Essa atividade também verifica os prazos contratuais e as demais condições contratuais de mesma natureza, de modo a assegurar que o atendimento das disposições contratuais entre o contratante e o contratado seja cumprido. Essa tarefa é denominada
	
	
	
	Plano de trabalho
	
	
	Fiscalização técnica
	
	
	Fiscalização administrativa
	
	
	Especificação
	
	
	Força maior ou caso fortuito
	
Explicação:
A fiscalização administrativa pelo contratante ou gerenciador do contrato.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Determinado ente público necessita instalar, em específica região do município, identificada em pesquisa encomendada para tanto, uma unidade destinada ao serviço médico ambulatorial, para atendimento da população. Considerando o tipo de serviço que será prestado no local, foram elencadas condições e características físicas do imóvel necessário para a instalação da referida unidade, que também precisa ser de grandes dimensões. Localizado um imóvel, pertencente a particular, que bem se adequaria à instalação do serviço médico ambulatorial, o ente público
	
	
	
	deverá realizar procedimento de licitação, ainda que o resultado do certame enseje a alteração da localização do imóvel onde será instalado o serviço.
	
	
	poderá promover a contratação direta da locação, mediante prévio procedimento para dispensa do certame, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado.
	
	
	poderá promover a contratação direta da locação, mediante procedimento para posterior ratificação da inexigibilidade do certame.
	
	
	deverá promover a contratação direta da locação somente se o valor não exceder a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
	
	
	deverá realizar prévio procedimento de licitação para a contratação da locação do imóvel, uma vez que o bem pertence a particular.
	
Explicação:
 
 A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
		1
		Pode-se afirmar que o instrumento indispensável para identicar a responsabilidade técnica pelas obras ou pelos serviços prestados por profissionais ou empresas está correto na alternativa:
 
	
	
	
	CREA - Conselho Regional
	
	
	Acervo Técnico (CREA)
	
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	
	RAPA - Requerimento de Aprovação de Projeto Arquitetônico,
	
	
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	
Explicação:
Trata-se de um documento do CREA, por meio do qual o prossional ¿ engenheiro civil ou arquiteto ¿ assume a responsabilidade pelos projetos e pela execução da obra.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		O documento que descreve toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que registrada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais, segundo o art. 1º da Resolução nº 1.025,de 2009, CONFEA, está apresentado na opção:
	
	
	
	Habilitação Profissional
	
	
	Atestado de Capacidade Técnica
	
	
	Acervo Técnico Profissional
	
	
	Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	
	Registro Profissional
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Qual a alternativa correta que caracteriza-se quando o orçamento tem três tipos de insumos para a construção de um projeto-padrão dividido pela área construída, possibilitando o obtenção do valor em R$/m2 médio de uma construção ?
	
	
	
	Contrato tipo Carta Convite
	
	
	Custo Direto
	
	
	Contrato de Concorrência
	
	
	CUB (Custo Unitário Básico)
	
	
	Custo Indireto
	
Explicação:
O CUB é um parâmetro para a área de orçamento amplamente utilizado na construção civil.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Considerando a legislação vigente no que concerne a comercialização de imóveis e seus respectivos registros nos diversos órgãos competentes, analise e assinale quais as afirmações abaixo são verdadeiras:
	
	
	
	c) É possível a comercialização de um empreendimento a ser construído num determinado local, cuja propriedade (do terreno) não é do pretenso vendedor do empreendimento, desde que haja um termo de acordo entre o dono oficial do terreno e o pretenso construtor/vendedor do empreendimento, autorizando o uso do terreno para o fim proposto. Nesta situação não será necessária o registro desta incorporação para que possa ser comercializada.
	
	
	b) Apartamentos na planta e lotes em condomínio não podem ser vendidos sem o prévio registro de incorporação ou sem aprovação e registro no Cartório de Registro de Imóveis. Estão incorrendo em crime aqueles que vendem os apartamentos na planta sem registro de incorporação, seja ele construtor, empreendedor, corretor e até mesmo os meios de imprensa que promovam propaganda sem a exigência legal.
	
	
	a) Somente pode ser comercializado um futuro empreendimento a ser construído, no qual, os seus pretensos vendedores forem proprietários do imóvel (terreno) no qual este empreendimento será construído.
	
	
	e) As alternativas letras (a) e (b) estão corretas.
	
	
	d) As alternativas letras (b) e (c) estão corretas
	
Explicação:
A legalização de um imóvel deverá estar em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo órgão competente da região de localização do referido imóvel.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 1.500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
	
	
	
	concurso
	
	
	convite
	
	
	concorrência
	
	
	leilão
	
	
	tomada de preços
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Uma obra foi orçada em R$250.000,00 (custo total). Na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Calcular o preço de venda.
	
	
	
	R$302,007,54
	
	
	R$287.500,00
	
	
	R$267.500,00
	
	
	R$270.000,00
	
	
	R$294.117,65
	
Explicação: PV = 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂/(1 −𝑖%)
	
	
	
	 
		
	
		7.
		A falta de racionalização, observada em grande número de obras, é normalmente contextualizada como a separação entre o projeto e a execução. Com o passar dotempo, os construtores ficaram mais distanciados das atividades de projeto e os projetistas ficaram mais longe da execução dos sistemas por eles projetados. Esta perda de elos entre os participantes fez com que a atividade construtiva passasse a ter altos índices de desperdício. Com o objetivo de reverter este cenário, reduzir os desperdícios e otimizar a execução de obras, deve-se, entre outros, utilizar mão de obra especializada para:
	
	
	
	a compatibilização de produção.
	
	
	o controle de material.
	
	
	a ginástica laboral.
	
	
	o controle de produtividade.
	
	
	a compatibilização de projetos.
	
Explicação:
O cenário da cadeia produtiva da construção civil apresenta uma diversidade de iterfaces, ferramentas e técnicas que, somadas as diversas ações,  proporcionam oportunidades de melhorias no desenvolvimento da obra. O correto alinhamento dessas ações será de grande valia para um projeto. 
	
	
	
	 
		
	
		8.
		O contrato assinado entre as partes corresponde ao acordo formal e que retrata todas as ações necessárias para o sucesso do empreendimento.  Com relação ao contrato, NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia:
	
	
	
	cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
	
	
	atraso na emissão da fatura.
	
	
	lentidão no cumprimento do contrato.
	
	
	subcontratação total do objeto.
	
	
	não cumprimento de cláusulas contratuais.
	
	1) A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
	
	
	
	III, apenas.
	
	
	I e II, apenas.
	
	
	II, apenas.
	
	
	II e III apenas.
	
	
	I, apenas.
	
Explicação:
No item II, entende-se que o planejamento contempla todas as etapas do processo produtivo. Já no item III, o planejamento precisa ter o acervo de todo o histórico, mesmo com o término da obra.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Julgue o iten a seguir, referente a planejamento e controle de obras: As atividades, com relação a datas de início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis.
	
	
	
	As vezes
	
	
	Nem sempre
	
	
	Errado
	
	
	Não existem estas situações.
	
	
	Certo
	
Explicação:
Restrições flexíveis
A data de início ou de término de uma atividade pode ser reprogramada.
Restrições semiflexíveis
Neste tipo de restrição, uma tarefa tem limites para ser reprogramada. Existe flexibilidade para mudar o início ou término de uma atividade ou para mais ou para menos.
Restrições inflexíveis
Aqui antecipações ou adiamentos não são tolerados. Ou seja, tem que iniciar ou terminar na data especificada.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo.
No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias:
	
	
	
	11
	
	
	8
	
	
	6
	
	
	10
	
	
	9
	
Explicação: Há 4 caminhos possíveis: A+C+G+J=2+1+3+2=8dias A+D+H=2+5+4=11dias B+E+H=3+2+4=9dias B+F+I=3+2+1=6dias Portanto, o prazo para conclusão é 11 dias, o maior período necessário.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		"É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de:
	
	
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	
	Acervo Técnico
	
	
	Memorial Descritivo
	
	
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	
	Habite-se
	
Explicação:
O HABITA-SE é um documento exigido e atesta que o edifício está pronto para receber seus ocupantes
	
	
	
	 
		
	
		5.
		O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção.
Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 )
Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de:
	
	
	
	16 dias
	
	
	12 dias
	
	
	20 dias
	
	
	15 dias
	
	
	30 dias
	
Explicação:
15 dias
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Dentre as opções que seguem, assinale a que corresponde ao objetivo principal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat.
	
	
	
	Melhorar o acesso à moradia para as populações de menor renda e de classe média.
	
	
	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda.
	
	
	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de classe média.
	
	
	Equiparar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil dos países desenvolvidos, por meio da implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, adotados nesses países, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda.
	
	
	Capacitar a mão de obra da construção civil para aumentar a qualidade e a competitividade da empresas com o objetivo de diminuir o custo da moradia
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indúsria da Construção:
I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proteção de materiais;
II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício;
III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais;
IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação dos trabalhadores;
V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé.
	
	
	
	I, II e V
	
	
	III, IV e V
	
	
	II e III
	
	
	I, III e V
	
	
	II e IV
	
Explicação:
O aluno deverá ter conhecimento básico dos requisitos exigidos na NR18, a qual é específica para o segmento da construção civil.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Considere oplanejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, onde o tempo dos serviços é indicado em dias.
O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há uma folga, em dias, de:
	
	
	
	5
	
	
	2
	
	
	6
	
	
	3
	
	
	7
	
Explicação: CAMINHO CRÍTICO A - E - K - M - P = 17 DIAS CAMINHO PROPOSTO C - G - Q = 12 DIAS 17 - 12 = 5 dias de folga
 
 
 
		1.
		Marque a resposta que julgar CORRETA: 
	
	
	
	Esta Norma não pode ser vista como lei já que existem leis que moderam e coordenam a incorporação imobiliária.
 
	
	
	A Norma para estar de acordo com a lei não deixa como obrigatório registrar a incorporação em cartório de imóveis.
 
	
	
	A Norma em questão não direciona orçamentos para obras de construção civil.
 
	
	
	A NBR 12721, tem nos seus anexos, os quadros que respaldam os trabalhos de cálculos referentes as áreas das unidades autônomas de condomínios edilícios.
 
	
	
	A Norma 12721 não tem relação com a incorporação de edifícios.
 
	
Explicação:
Resposta letra a, demais opções estão INCORRETAS.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
	
	
	
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	
	
	A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra.
	
	
	A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança.
	
	
	A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos.
	
	
	A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
	
	
	
	III, apenas.
	
	
	I e II, apenas.
	
	
	I, apenas.
	
	
	II, apenas.
	
	
	II e III apenas.
	
Explicação:
construção civil necessita planejamento
	
	
	
	 
		
	
		4.
		A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é?
	
	
	
	soluções ERP.
	
	
	Cashflow Plan Super.
	
	
	GenPPC.
	
	
	MS Project.
	
	
	solução MES.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.
	
	
	
	decisão judicial
	
	
	julgamento
	
	
	perícia
	
	
	arbitramento
	
	
	laudo
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.
	
	
	
	arbitramento
	
	
	laudo
	
	
	perícia
	
	
	vistoria
	
	
	projeto
		1.
		Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de
	
	
	
	33,33%
	
	
	52,52%
	
	
	15,00%
	
	
	22,54%
	
	
	46,67%
	
Explicação: A parede A tem 5m de comprimento e 3m de altura; A parede B tem 10 m de comprimento e 3m de altura; Foiexecutado um emboço de 3 cm na parede A; Na parede Bfoi colocado um emboço de 3 cm em uma extremidade e outro de 2 cm na outra extremidade; Inicialmente todas as paredes deveriam ter recebido um emboço de 2 cm; Em virtude do emboço extra, qual o percentual excedente de argamassa foi executado? Caso não precisassefazer as correções de alinhamento na parede, o uso de argamassa em função do emboço seria de : Na paredeA: 5m x 3m x 0,02 m= 0,3 m³ de argamassa; Na paredeB: 10m x 3 m x 0,0 2 m= o, 6 m³ de argamassa; Toatalizando: 0,3 + 0,6 = 0,9 m³ de argamassa usada. Agora, com as correções no alinhamento da parede,o uso de argamassa será de : Parede A:5m x 3m x 0,03 m= 0,45 m³ ; Parede B :(10 m x 3m x 0,03m ) + (10 m x 3m x 0,02m ) = 0,6 + 0,9 = 1,5 m³; Total : 0,45 + 1,5 = 1,95 m³ de argamassa usada. Usou ¿se a seguinte quantidade a mais de argamassa : 1,95 ¿ 0,9 = 1,05 m³ Em percentual esta quantidade será de : 0,9 m³-------- 100% 1,05 m³ ------x X=
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
	
	
	
	priorização do custo
	
	
	pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores.
	
	
	indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores.
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais.
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
Explicação:
A implantação de uma metodologia para o processo de contratação e avaliação de fornecedores possibilita melhorias na gestão e monitoramento da empresa, sendo por consequência também para a equipe da obra.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Com relação à Viabilidade de Construção, assinale a alternativa verdadeira.
	
	
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	
	O setor arquitetônico deve informar sobre o projeto estrutural para andamento da construção.
	
	
	O setor de Venda deverá ter a noção do que será o empreendimento.
	
	
	(a), (b) e (c) são corretas.
	
	
	O Projeto arquitetônico, as Especificações técnicas e de acabamento da obra e o Prazo da obra são peças fundamentais.
	
Explicação:
O estudo de viabilidade não se limita apenas a uma etapa, mas fundamenta-se a visão sistêmica do projeto (empreendimento), considerando-se as questões econômica, técnico,operacional, ambiental, social, dentre outras.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Assinale a alternativa Falsa:
	
	
	
	Pelo método dos blocos, as folgas são registradas no próprio "bloco" da atividade.
	
	
	Pelo método das flechas, a folga não é representada na atividade em si, mas em um quadro à parte.
	
	
	Folga livre é a quantidade de dias queuma atividade pode atrasar sem afetar o inicio mais cedo de suas sucessoras.
	
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	
	Atividades não críticas possuem margem de tempo que lhes garante determinada flexibilidade, essa margem é a folga.
	
Explicação:
As alternativas apresentadas não caracterizam de forma correta os conceitos das ferramentas gerenciais.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, está correto na alternativa:
	
	
	
	24.000,00
	
	
	9.600,00
	
	
	14.400.00
	
	
	19.200,00
	
	
	12.000,00
	
Explicação: Custo de tempo A- 60%t B- 40% t Gastou-se com o engenheiro : $24000,00/t Valor gasto com o engenheiro, por consultoria: Consultoria na obra A:( 0,6t x $ 24000,00/t)= $14200,00 Consultoria B: ( 0,4t x $ 24000,00/t) =$ 9600,00
	
	
	
	 
		
	
		6.
		O modelo adotado nas diretrizes do Guide to the Project Management Body of Knowledge (ou guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos contempla etapas essenciais para a implantação do referido modelo. Considerando a aimportância dessa ferramenta gerencial,  responda a opção correta para preencehr a lacuna: O __________________________ representa a etapa em que os processos são necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho requerido, e nada mais que o trabalho requerido, para completar o projeto com sucesso.
	
	
	
	Gerenciamento da Qualidade
	
	
	Gerenciamento da Comunicação
	
	
	Gerenciamento da Integração
	
	
	Gerenciamento do Escopo
	
	
	Gerenciamento do Tempo
	
Explicação:
O gerenciamento de escopo descreve as etapas essenciais para o melhor e mais apurado conhecimento do projeto quanto aos serviços  contratados.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		O planejamento é essencial para o sucesso de qualquer obra. Sabemos que executar um projeto é uma tarefa complexa onde, por essa razão, é importante que profissionais capacitados se responsabilizem pela gestão do empreendimento, acompanhando todas as etapas do processo e garantindo o bom andamento da operação. Esse cenário não é diferente na construção civil, pois as obras também são executadas por um tempo determinado. Elas necessitam de planejamento para que sua execução seja realizada com qualidade e o objetivo final seja atingido. Sobre o plano de execução de planejamento dos recursos aplicados diretamente ao projeto da obra aponte a alternativa que melhor se adequada ao tópico abordado. JUSTIFIQUE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA.
	
	
	
	visão estratégica, controle tecnológico dos materiais, faixa de tensão aplicada e comportamento padrão.
	
	
	equipamentos, índices de composição do custo, objetivos do projeto e parâmetros de resistência.
	
	
	materiais, tecnologia embarcada, esforços e cargas da estrutura, capacitação de mão de obra.
	
	
	prazo, custo, qualidade e risco.
	
	
	mão de obra, fornecedores, tempo de projeto e linguagem adotada no software.
	
Explicação:
O aluno deverá descrever os principais aspectos, no que concerne a obra, relacionados aos itens prazo, custo, qualidade e risco.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Uma matéria da Revista Exame em 2015, chamada "O Custo da Burrice", demonstra como a falta de planejamento de obra prejudica a construção no Brasil. De acordo com a reportagem, o costume brasileiro é dedicar pouco tempo da obra para o planejamento. Em países mais desenvolvidos, a elaboração de projetos, montagem dos cronogramas e as projeções de custos consomem muito mais tempo: cerca de 40% do tempo previsto para uma obra no Japão; na Alemanha, 50%. A respeito do conceito de planejamento e controle de obras, assinale a alternativa CORRETA.
	
	
	
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento
	
	
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades
	
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	
	
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da sequência de atividades.
	
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	
Explicação:
Na prática as ferramentas PERT e CPM possibilitam uma visualização das relações de interdependência das atividades, utilizando-se a metodologia de sistema de rede, assim como viabilização a determinação do tempo total de duração (impactos) e o tipo das folgas entre as atividades.
		1.
		O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda à questão.
Assinale dentre as alternativas a seguir, a atividade que não faz parte do caminho crítico.
 
	
	
	
	F10
	
	
	F5
	
	
	F3
	
	
	F9
	
	
	F12
	
Explicação: Caminho mais longo: F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F10 - F12 - F14 = 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44 semanas As atividades que não fazem parte do caminho crítico, ou seja, têm folga são: F9 (folga de 2 semanas) e F11 (folga 1 semana). Resposta letra D.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)?
	
	
	
	gráfico de controle
	
	
	gráfico de Pareto
	
	
	lista de verificação
	
	
	fluxograma de processos
	
	
	diagrama de dispersão
	
Explicação:
Gráfico de Pareto indica as principais causas de um problema, sendo  uma técnica que envolve classificar as causas oriundas desses problemas, utilizando um gráfico de frequências.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda a questão
A duração do projeto, uma vez que nada será atrasado ou adiantado está descrita na alternativa:
	
	
	
	Sessenta e duas semanas
	
	
	Trinta e quatro semanas
	
	
	Trinta semanas
	
	
	Quarenta e quatro semanas
	
	
	Cinquenta e três semanas
	
Explicação: Resposta: Letra E - 44 semanas Caminho mais longo: F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F10 - F12 - F14 = 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44 semanas
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar:
	
	
	
	Nas redes PERT-COM, só pode existir um caminho crítico.
	
	
	O cronograma de barras não pode ser confundido com o gráfico de Gantt.
	
	
	Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo.
	
	
	A curva ABC facilita determinar os custos mensais que a obra terá.
	
	
	A curva S é utilizada principalmente para identificar os insumos que mais impactam o orçamento da obra.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo:PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
	
	
	
	I, apenas.
	
	
	III, apenas.
	
	
	II e III apenas.
	
	
	I e II, apenas.
	
	
	II, apenas.
	
Explicação:
No item II, entende-se que o planejamento contempla todas as etapas do processo produtivo. Já no item III, o planejamento precisa ter o acervo de todo o histórico, mesmo com o término da obra.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Julgue o iten a seguir, referente a planejamento e controle de obras: As atividades, com relação a datas de início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis.
	
	
	
	Não existem estas situações.
	
	
	As vezes
	
	
	Nem sempre
	
	
	Errado
	
	
	Certo
	
Explicação:
Restrições flexíveis
A data de início ou de término de uma atividade pode ser reprogramada.
Restrições semiflexíveis
Neste tipo de restrição, uma tarefa tem limites para ser reprogramada. Existe flexibilidade para mudar o início ou término de uma atividade ou para mais ou para menos.
Restrições inflexíveis
Aqui antecipações ou adiamentos não são tolerados. Ou seja, tem que iniciar ou terminar na data especificada.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo.
No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias:
	
	
	
	6
	
	
	11
	
	
	9
	
	
	10
	
	
	8
	
Explicação: Há 4 caminhos possíveis: A+C+G+J=2+1+3+2=8dias A+D+H=2+5+4=11dias B+E+H=3+2+4=9dias B+F+I=3+2+1=6dias Portanto, o prazo para conclusão é 11 dias, o maior período necessário.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Considere o planejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, onde o tempo dos serviços é indicado em dias.
O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há uma folga, em dias, de:
	
	
	
	6
	
	
	2
	
	
	7
	
	
	5
	
	
	3
	
Explicação: CAMINHO CRÍTICO A - E - K - M - P = 17 DIAS CAMINHO PROPOSTO C - G - Q = 12 DIAS 17 - 12 = 5 dias de folga
		1.
		O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção.
Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 )
Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de:
	
	
	
	16 dias
	
	
	20 dias
	
	
	15 dias
	
	
	12 dias
	
	
	30 dias
	
Explicação:
15 dias
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Dentre as opções que seguem, assinale a que corresponde ao objetivo principal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat.
	
	
	
	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de classe média.
	
	
	Capacitar a mão de obra da construção civil para aumentar a qualidade e a competitividade da empresas com o objetivo de diminuir o custo da moradia
	
	
	Melhorar o acesso à moradia para as populações de menor renda e de classe média.
	
	
	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda.
	
	
	Equiparar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil dos países desenvolvidos, por meio da implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, adotados nesses países, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indúsria da Construção:
I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proteção de materiais;
II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício;
III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais;
IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação dos trabalhadores;
V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé.
	
	
	
	I, II e V
	
	
	II e III
	
	
	I, III e V
	
	
	III, IV e V
	
	
	II e IV
	
Explicação:
O aluno deverá ter conhecimento básico dos requisitos exigidos na NR18, a qual é específica para o segmento da construção civil.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		"É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de:
	
	
	
	Habite-se
	
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	
	Acervo Técnico
	
	
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	
	Memorial Descritivo
	
Explicação:
O HABITA-SE é um documento exigido e atesta que o edifício está pronto para receber seus ocupantes
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
	
	
	
	pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores.
	
	
	indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores.
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
	
	priorização do custo
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais.
	
Explicação:
A implantação de uma metodologia para o processo de contratação e avaliação de fornecedores possibilita melhorias na gestão e monitoramento da empresa, sendo por consequência também para a equipe da obra.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de
	
	
	
	33,33%
	
	
	22,54%
	
	
	52,52%
	
	
	46,67%
	
	
	15,00%
	
Explicação: A parede A tem 5m de comprimento e 3m de altura; A parede B tem 10m de comprimento e 3m de altura; Foiexecutado um emboço de 3 cm na parede A; Na parede Bfoi colocado um emboço de 3 cm em uma extremidade e outro de 2 cm na outra extremidade; Inicialmente todas as paredes deveriam ter recebido um emboço de 2 cm; Em virtude do emboço extra, qual o percentual excedente de argamassa foi executado? Caso não precisassefazer as correções de alinhamento na parede, o uso de argamassa em função do emboço seria de : Na paredeA: 5m x 3m x 0,02 m= 0,3 m³ de argamassa; Na paredeB: 10m x 3 m x 0,0 2 m= o, 6 m³ de argamassa; Toatalizando: 0,3 + 0,6 = 0,9 m³ de argamassa usada. Agora, com as correções no alinhamento da parede,o uso de argamassa será de : Parede A:5m x 3m x 0,03 m= 0,45 m³ ; Parede B :(10 m x 3m x 0,03m ) + (10 m x 3m x 0,02m ) = 0,6 + 0,9 = 1,5 m³; Total : 0,45 + 1,5 = 1,95 m³ de argamassa usada. Usou ¿se a seguinte quantidade a mais de argamassa : 1,95 ¿ 0,9 = 1,05 m³ Em percentual esta quantidade será de : 0,9 m³-------- 100% 1,05 m³ ------x X=
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Assinale a alternativa Falsa:
	
	
	
	Pelo método dos blocos, as folgas são registradas no próprio "bloco" da atividade.
	
	
	Atividades não críticas possuem margem de tempo que lhes garante determinada flexibilidade, essa margem é a folga.
	
	
	Folga livre é a quantidade de dias que uma atividade pode atrasar sem afetar o inicio mais cedo de suas sucessoras.
	
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	
	Pelo método das flechas, a folga não é representada na atividade em si, mas em um quadro à parte.
	
Explicação:
As alternativas apresentadas não caracterizam de forma correta os conceitos das ferramentas gerenciais.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Com relação à Viabilidade de Construção, assinale a alternativa verdadeira.
	
	
	
	(a), (b) e (c) são corretas.
	
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	
	O setor arquitetônico deve informar sobre o projeto estrutural para andamento da construção.
	
	
	O Projeto arquitetônico, as Especificações técnicas e de acabamento da obra e o Prazo da obra são peças fundamentais.
	
	
	O setor de Venda deverá ter a noção do que será o empreendimento.
	
Explicação:
O estudo de viabilidade não se limita apenas a uma etapa, mas fundamenta-se a visão sistêmica do projeto (empreendimento), considerando-se as questões econômica, técnico,operacional, ambiental, social, dentre outras.
		1.
		Marque a resposta que julgar CORRETA: 
	
	
	
	A Norma 12721 não tem relação com a incorporação de edifícios.
 
	
	
	A Norma para estar de acordo com a lei não deixa como obrigatório registrar a incorporação em cartório de imóveis.
 
	
	
	Esta Norma não pode ser vista como lei já que existem leis que moderam e coordenam a incorporação imobiliária.
 
	
	
	A NBR 12721, tem nos seus anexos, os quadros que respaldam os trabalhos de cálculos referentes as áreas das unidades autônomas de condomínios edilícios.
 
	
	
	A Norma em questão não direciona orçamentos para obras de construção civil.
 
	
Explicação:
Resposta letra a, demais opções estão INCORRETAS.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
	
	
	
	A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local.
	
	
	A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra.
	
	
	A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos.
	
	
	A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança.
	
	
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
	
	
	
	I e II, apenas.
	
	
	I, apenas.
	
	
	II, apenas.
	
	
	III, apenas.
	
	
	II e III apenas.
	
Explicação:
construção civil necessita planejamento
	
	
	
	 
		
	
		4.
		A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é?
	
	
	
	Cashflow Plan Super.
	
	
	GenPPC.
	
	
	solução MES.
	
	
	soluções ERP.
	
	
	MS Project.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.
	
	
	
	decisão judicial
	
	
	perícia
	
	
	arbitramento
	
	
	julgamento
	
	
	laudo
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.
	
	
	
	vistoria
	
	
	projeto
	
	
	arbitramento
	
	
	perícia
	
	
	laudo
		1.
		A manutenção de um edifício caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, é denominada de:
	
	
	
	Rotineira
	
	
	Coordenada
	
	
	Imediata
	
	
	Preventiva
	
	
	Corretiva
	
Explicação:
As etapas de manuteção podem ser consideradas como corretiva, preventiva e preditiva.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Para que seja possível a avaliação do desempenho na construção civil, é necessário que a construtora ou empreendedora execute os trabalhos utilizando processos sistemáticos, ou seja, que os trabalhos sejam desenvolvidos de acordo com uma metodologia ou procedimento. O desempenho, ou produtividade, é diretamente influenciado por diversos fatores. Entre estes fatores que podem influenciar a produtividade em uma obra de construção civil, NÃO se incluem:
	
	
	
	as práticas gerenciais de controle.
	
	
	os processos de produção.
	
	
	as estruturas organizacionais da empresa.
	
	
	os custos dos principais insumos.
	
	
	a capacitação e o treinamento da mão de obra.
	
Explicação:
O tema custo é tratado no âmbito do orçamento, planejamento e controle não sendo um item de referência quando da medição de produtividade dos processos.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a:
	
	
	
	Mão de obra da administração central da empresa
	
	
	Equipe técnica da obra
	
	
	Matéria-prima
	
	
	Preparação do canteiro de obra
	
	
	Mão de obra da administração local da obra
	
Explicação:
A mão de obra a consdierar deve ser a que impacta diretamenteno custo da obra: atuante no local.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Considerando que, durante a construção de uma edificação simples, a betoneira tenha apresentado uma falha e o concreto tenha sido preparado manualmente, é correto afirmar que
	
	
	
	o traço do concreto adotado no preparo com betoneira deve ser mantido no preparo manual.
	
	
	o desvio padrão a ser considerado deve ser maior no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente.
	
	
	o cronograma da obra deve ser antecipado, pois o preparo manual é mais rápido.
	
	
	o desvio padrão a ser considerado deve ser mantido no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente.
	
	
	em obras não é permitido preparo manual de concreto.
	
Explicação:
Considerando-se que o desvio padrão é calculado em torno de uma média de resultados de ruptura de corpos-de-prova, o fato de ser um concreto manual requer coeficientes de segurança mais favoráveis devido ao referido ensaio.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto:
	
	
	
	O canteiro de obras
	
	
	A administração local
	
	
	A instalação do alojamento
	
	
	A mobilização da obra
	
	
	O insumo utilizado
	
Explicação:
Associar o insumo ao recurso orçado para um determinado processo.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		A curva ABC, utilizada para análise orçamentária e planejamento de obras...
	
	
	
	é uma ferramenta de gerenciamento, focada nos itens menos importantes do ponto de vista financeiro de um projeto, materiais ou serviços.
	
	
	permite gerenciar a obra ou serviço, através das folgas e interdependências, e as atividades fantasmas.
	
	
	representa os diversos insumos ou etapas de uma obra em ordem crescente de quantitativo.
	
	
	é um método gráfico, de fácil visualização, que define com exatidão o caminho crítico de uma obra.
	
	
	foi idealizada a partir do princípio de que um pequeno número de serviços ou insumos é responsável por uma parcela mais significativa do custo total da obra.
	
Explicação:
A)  Ao contrário, a curva ABC ajuda a focar nos itens mais importantes.
B) Ao contrário, a curva ABC ordena os itens em ordem decrescente de importância.
C) O cronograma PERT/CPM é que permite visualizar as folgas e interdependências, assim como atividades fantasmas.
D) a curva ABC não define o caminho crítico de uma obra. Este é definido pelo cronograma em rede PERT/CPM. O caminho crítico é aquele que demanda o menor tempo possível para a realização do projeto.
E) Correto.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO:
	
	
	
	ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente.
	
	
	situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho.
	
	
	ter pé-direito mínimo de 2,50 m.
	
	
	ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes.
	
	
	situarem-se afastadas do local destinado às refeições.
	
Explicação:
A NR 18 regulamenta as práticas exigidas para a segurança do trabalho no canteiro de obras.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		O Alvará de construção garante que a obra foi aprovada pelas autoridades técnicas do município quanto às questões urbanísticas legais, define um prazo e quem será o responsável por construir atendendo as questões de saúde, segurança e meio ambiente. Com base nesse conceito, analise as afirmativas abaixo:
I. Para reformas que alterem a estrutura original do imóvel, é necessário o alvará de aprovação e execução para reforma.
II. É necessário a retirada de alvará para revitalização da pintura da fachada de uma residência unifamiliar de um pavimento.
III. O alvará se faz dispensável em reformas, nas quais o objeto é apenas substituição de esquadrias.
IV. Para a retirada da licença de construção não se faz necessário a retirada de ART de projeto, apenas a ART de Execução.
Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas:
	
	
	
	I, III e IV estão corretas.
	
	
	I e II estão corretas.
	
	
	I e III estão corretas.
	
	
	Apenas a II está correta.
	
	
	I e IV estão corretas.
	
Explicação:
A alternativa II está incorreta pois não é necessário a retirada de Alvará para pintura e quanto a alternativa IV é necessário a ART de projetos para receber o alvará de obras.
		1.
		Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
	
	
	
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades.
	
	
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento.
	
	
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades.
	
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	
Explicação:
O sistema Pert-CPM.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		O programa 5S, sendo uma ferramenta de gestão da qualidade, pode ser aplicada nas mais diversas situações. Em relação a esse programa, analise as afirmativas abaixo.
I. O S Seiri, é Senso de ordenação, que significa ¿um lugar para cada coisa; e cada coisa em seu lugar¿.
II. O S Seisou, é Senso de Saúde, que tem como lema ¿limpar e evitar sujar¿.
III. O S Seiton, é  Senso de Utilização, cujo lema é ¿separar o que é útil do que não é¿.
IV. O S Shitsuke, é Senso de autodisciplina, que significa assumir a responsabilidade de seguir os padrões saudáveis.
Dentre as afirmativas, estão corretas:
·  
	
	
	
	II, III e IV
	
	
	I, II e III
	
	
	II e IV
	
	
	I e II
	
	
	II e III
	
Explicação:
II e IV estão corretas.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a uma fase em que, por meio de indicadores de desempenho, era verificado se os resultados haviam sido alcançados.
Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do ciclo, a próxima fase é a de:
	
	
	
	Planejamento
	
	
	Checagem
	
	
	Avaliação
	
	
	Confirmação
	
	
	Ação
	
Explicação:
resposta: letra "E"
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)?
	
	
	
	diagrama de dispersão
	
	
	lista de verificação
	
	
	fluxograma de processos
	
	
	gráfico de controle
	
	
	gráfico de Pareto
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Quando se fala de construção, o orçamento é indispensável, pois a partir dele que se terá todas as despesas da realização de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a:
	
	
	
	Tapume.
	
	
	Mobilização e desmobilização de equipamentos.
	
	
	Mão de obra da administração central da empresa.
	
	
	Matéria-prima.
	
	
	Madeira para formas.
	
Explicação:
Todas as outras alternativas são do custo direto.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		A Secretaria de Infraestrutura do Estado realizou o projeto para reforma de uma escola na região central da Capital, na qual o valor estimado para construção foi de R$ 142.000,00. A partir desse valor, qual modalidade de licitação indicada considera-se correta:
	
	
	
	Comparação de preços.
	
	
	Concurso.
	
	
	Convite.
	
	
	Concorrência.
	
	
	Tomada de Preço.
	
Explicação:
Concurso não é modalidade para obras e as demais modalidades ocorrem para obras acima de 300 mil reais.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Sobre