teste 2 obras

Prévia do material em texto

GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS
1a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	 
		Exercício: CCE1557_EX_A1_201803558431_V1 
	28/09/2020
	Aluno(a): JOSÉ LUIZ MACHADO
	2020.2
	Disciplina: CCE1557 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 
	201803558431
	
	 
		1
        Questão
	
	
	Uma obra foi orçada em R$250.000,00 (custo total). Na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Calcular o preço de venda.
		
	
	R$270.000,00
	
	R$302,007,54
	
	R$287.500,00
	 
	R$294.117,65
	
	R$267.500,00
	Respondido em 28/09/2020 21:10:01
	
Explicação: PV = 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂/(1 −𝑖%)
	
	
	 
		2
        Questão
	
	
	Considera-se sendo "a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas." Qual o nome deste documento emitido pelo CREA
		
	
	Anotação de responsabilidade técnica
	 
	Atestado de capacidade técnica
	
	Registro técnico profissional
	
	Registro profissional de engenharia
	
	Acervo técnico profissional
	Respondido em 28/09/2020 21:11:16
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	 
		3
        Questão
	
	
	Considerando a legislação vigente no que concerne a comercialização de imóveis e seus respectivos registros nos diversos órgãos competentes, analise e assinale quais as afirmações abaixo são verdadeiras:
		
	
	c) É possível a comercialização de um empreendimento a ser construído num determinado local, cuja propriedade (do terreno) não é do pretenso vendedor do empreendimento, desde que haja um termo de acordo entre o dono oficial do terreno e o pretenso construtor/vendedor do empreendimento, autorizando o uso do terreno para o fim proposto. Nesta situação não será necessária o registro desta incorporação para que possa ser comercializada.
	
	e) As alternativas letras (a) e (b) estão corretas.
	 
	b) Apartamentos na planta e lotes em condomínio não podem ser vendidos sem o prévio registro de incorporação ou sem aprovação e registro no Cartório de Registro de Imóveis. Estão incorrendo em crime aqueles que vendem os apartamentos na planta sem registro de incorporação, seja ele construtor, empreendedor, corretor e até mesmo os meios de imprensa que promovam propaganda sem a exigência legal.
	
	d) As alternativas letras (b) e (c) estão corretas
	
	a) Somente pode ser comercializado um futuro empreendimento a ser construído, no qual, os seus pretensos vendedores forem proprietários do imóvel (terreno) no qual este empreendimento será construído.
	Respondido em 28/09/2020 21:16:16
	
Explicação:
A legalização de um imóvel deverá estar em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo órgão competente da região de localização do referido imóvel.
	
	
	 
		4
        Questão
	
	
	Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
		
	
	pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores.
	
	utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais.
	 
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
	indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores.
	
	priorização do custo
	Respondido em 28/09/2020 21:16:46
	
	
	 
		5
        Questão
	
	
	Qual a alternativa correta que caracteriza-se quando o orçamento tem três tipos de insumos para a construção de um projeto-padrão dividido pela área construída, possibilitando o obtenção do valor em R$/m2 médio de uma construção ?
		
	 
	CUB (Custo Unitário Básico)
	
	Contrato de Concorrência
	
	Custo Indireto
	
	Contrato tipo Carta Convite
	
	Custo Direto
	Respondido em 28/09/2020 21:17:02
	
Explicação:
O CUB é um parâmetro para a área de orçamento amplamente utilizado na construção civil.
	
	
	 
		6
        Questão
	
	
	Pode-se considerar que um contrato  é uma convenção descrita como um acordo que se faz entre partes interessadas sob determinadas condições. Em se tratando de contrato administrativo que concerne a obra ou aos serviços de engenharia, é correto afirmar:
		
	
	o órgão contratante pode, unilateralmente, promover, por aditamento, supressões acima de 50% do valor do contrato, em caso de reforma de edifício.
	
	é facultado ao contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% do valor do contrato.
	
	em caso de alteração unilateral de contrato, é dispensado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
	 
	alteração contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro é admitida em caso de fato do príncipe.
	
	não são admitidas alterações qualitativas no objeto do contrato.
	Respondido em 28/09/2020 21:18:22
	
Explicação:
A eventual necessidade de ajustes nas cláusulas contratauais tornam-se decisivas para a continuidade do empreendimento quando da análise conjunta com o contratante.
	
	
	 
		7
        Questão
	
	
	Para a determinação da taxa do BDI, benefícios e despesas indiretas, para o orçamento de obras, não se deve incluir:
		
	
	A administração central
	 
	A manutenção do canteiro de obras
	
	O seguro
	
	O percentual de impostos incidentes
	
	A margem de incerteza
	Respondido em 28/09/2020 21:18:52
	
Explicação:
O decreto DEC 7.983/2013 (DECRETO DO EXECUTIVO) 08/04/2013, estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.
O BDI favorece o profssional a compor o preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc).
	
	
	 
		8
        Questão
	
	
	A atividade relativa à efetivação das avaliações e medidas possíveis, parciais e final, de levantamento e apropriação de custos e composições de preços, de processamento de faturas é uma das tarefas que concretizam o projeto de arquitetura. Essa atividade também verifica os prazos contratuais e as demais condições contratuais de mesma natureza, de modo a assegurar que o atendimento das disposições contratuais entre o contratante e o contratado seja cumprido. Essa tarefa é denominada
		
	 
	Fiscalização administrativa
	
	Especificação
	
	Plano de trabalho
	
	Força maior ou caso fortuito
	
	Fiscalização técnica
	Respondido em 28/09/2020 21:19:45
	
Explicação:
A fiscalização administrativa pelo contratante ou gerenciador do contrato.
	
	
	GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS
	
		Lupa
	 
	Calc.
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	CCE1557_A2_201803558431_V1
	
	
	
	
		Aluno: JOSÉ LUIZ MACHADO
	Matr.: 201803558431
	Disc.: GEREN. PROJ. E OBRAS 
	2020.2 (G) / EX
		Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	 
		
	
		1.
		Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, está correto na alternativa:
	
	
	
	14.400.00
	
	
	24.000,00
	
	
	12.000,00
	
	
	9.600,00
	
	
	19.200,00Explicação: Custo de tempo A- 60%t B- 40% t Gastou-se com o engenheiro : $24000,00/t Valor gasto com o engenheiro, por consultoria: Consultoria na obra A:( 0,6t x $ 24000,00/t)= $14200,00 Consultoria B: ( 0,4t x $ 24000,00/t) =$ 9600,00
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Dentre as opções que seguem, assinale a que corresponde ao objetivo principal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat.
	
	
	
	Equiparar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil dos países desenvolvidos, por meio da implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, adotados nesses países, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda.
	
	
	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de classe média.
	
	
	Capacitar a mão de obra da construção civil para aumentar a qualidade e a competitividade da empresas com o objetivo de diminuir o custo da moradia
	
	
	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda.
	
	
	Melhorar o acesso à moradia para as populações de menor renda e de classe média.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Assinale a alternativa Falsa:
	
	
	
	Folga livre é a quantidade de dias que uma atividade pode atrasar sem afetar o inicio mais cedo de suas sucessoras.
	
	
	Nenhuma das anteriores.
	
	
	Pelo método dos blocos, as folgas são registradas no próprio "bloco" da atividade.
	
	
	Pelo método das flechas, a folga não é representada na atividade em si, mas em um quadro à parte.
	
	
	Atividades não críticas possuem margem de tempo que lhes garante determinada flexibilidade, essa margem é a folga.
	
Explicação:
As alternativas apresentadas não caracterizam de forma correta os conceitos das ferramentas gerenciais.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		"É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de:
	
	
	
	Acervo Técnico
	
	
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	
	Memorial Descritivo
	
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	
	Habite-se
	
Explicação:
O HABITA-SE é um documento exigido e atesta que o edifício está pronto para receber seus ocupantes
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de
	
	
	
	52,52%
	
	
	22,54%
	
	
	46,67%
	
	
	33,33%
	
	
	15,00%
	
Explicação: A parede A tem 5m de comprimento e 3m de altura; A parede B tem 10 m de comprimento e 3m de altura; Foiexecutado um emboço de 3 cm na parede A; Na parede Bfoi colocado um emboço de 3 cm em uma extremidade e outro de 2 cm na outra extremidade; Inicialmente todas as paredes deveriam ter recebido um emboço de 2 cm; Em virtude do emboço extra, qual o percentual excedente de argamassa foi executado? Caso não precisassefazer as correções de alinhamento na parede, o uso de argamassa em função do emboço seria de : Na paredeA: 5m x 3m x 0,02 m= 0,3 m³ de argamassa; Na paredeB: 10m x 3 m x 0,0 2 m= o, 6 m³ de argamassa; Toatalizando: 0,3 + 0,6 = 0,9 m³ de argamassa usada. Agora, com as correções no alinhamento da parede,o uso de argamassa será de : Parede A:5m x 3m x 0,03 m= 0,45 m³ ; Parede B :(10 m x 3m x 0,03m ) + (10 m x 3m x 0,02m ) = 0,6 + 0,9 = 1,5 m³; Total : 0,45 + 1,5 = 1,95 m³ de argamassa usada. Usou ¿se a seguinte quantidade a mais de argamassa : 1,95 ¿ 0,9 = 1,05 m³ Em percentual esta quantidade será de : 0,9 m³-------- 100% 1,05 m³ ------x X=
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
	
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
	
	pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores.
	
	
	indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores.
	
	
	priorização do custo
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais.
	
Explicação:
A implantação de uma metodologia para o processo de contratação e avaliação de fornecedores possibilita melhorias na gestão e monitoramento da empresa, sendo por consequência também para a equipe da obra.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
	
	
	
	II e III apenas.
	
	
	II, apenas.
	
	
	I, apenas.
	
	
	III, apenas.
	
	
	I e II, apenas.
	
Explicação:
No item II, entende-se que o planejamento contempla todas as etapas do processo produtivo. Já no item III, o planejamento precisa ter o acervo de todo o histórico, mesmo com o término da obra.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indúsria da Construção:
I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proteção de materiais;
II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício;
III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais;
IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação dos trabalhadores;
V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé.II e III
	
	
	I, III e V
	
	
	II e IV
	
	
	I, II e V
	
	
	III, IV e V
	
Explicação:
O aluno deverá ter conhecimento básico dos requisitos exigidos na NR18, a qual é específica para o segmento da construção civil.
		 
	GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS
3a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	 
		Exercício: CCE1557_EX_A3_201803558431_V1 
	14/10/2020
	Aluno(a): JOSÉ LUIZ MACHADO
	2020.2
	Disciplina: CCE1557 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 
	201803558431
	
	 
		1
        Questão
	
	
	A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é?
		
	 
	MS Project.
	
	Cashflow Plan Super.
	
	solução MES.
	
	soluções ERP.
	
	GenPPC.
	Respondido em 14/10/2020 11:20:35
	
	
	 
		2
        Questão
	
	
	Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.
		
	
	arbitramento
	
	julgamento
	 
	perícia
	
	decisão judicial
	
	laudo
	Respondido em 14/10/2020 11:19:21
	
	
	 
		3
        Questão
	
	
	A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
		
	
	II e III apenas.
	 
	II, apenas.
	
	I e II, apenas.
	
	III, apenas.
	
	I, apenas.
	Respondido em 14/10/2020 11:21:19
	
Explicação:
construção civil necessita planejamento
	
	
	 
		4
        Questão
	
	
	Marque a resposta que julgar CORRETA: 
		
	
	Esta Norma não pode ser vista como lei já que existem leis que moderam e coordenam a incorporação imobiliária.
 
	
	A Norma 12721 não tem relação com a incorporação de edifícios.
 
	
	A Norma para estar de acordo com a lei não deixa como obrigatório registrar a incorporação em cartório de imóveis.
 
	 
	A NBR 12721, tem nos seus anexos, os quadros que respaldam os trabalhos de cálculos referentes as áreas das unidades autônomas de condomínios edilícios.
 
	
	A Norma em questão não direciona orçamentos para obras de construção civil.
 
	Respondido em 14/10/2020 11:24:29
	
Explicação:
Resposta letra a, demais opções estão INCORRETAS.
	
	
	 
		5
        Questão
	
	
	Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.
		
	 
	arbitramento
	
	projeto
	
	perícia
	
	laudo
	
	vistoria
	Respondido em 14/10/2020 11:22:46
	
	
	 
		6
        Questão
	
	
	Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
		
	
	A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança.
	
	A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra.
	 
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	
	A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local.
	
	A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos.
	
	 
	GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS
4a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	 
		Exercício: CCE1557_EX_A4_201803558431_V1 
	14/10/2020
	Aluno(a): JOSÉ LUIZ MACHADO
	2020.2
	Disciplina: CCE1557 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 
	201803558431
	
	 
		1
        Questão
	
	
	Em obras como rodovias, ferrovias e conjuntos habitacionais, atividades de caráter repetitivo impedem a utilização do método da linha de balanço no planejamento das obras.
		
	
	Correto.
	 
	Errado
	
	Talvez
	
	Certo
	
	Não se aplica
	Respondido em 14/10/2020 11:23:59
	
Explicação:
A técnica da Linha de Balanço (Line of Balance ¿ LOB) para programação de tarefas foi criada pela empresa Goodyear nos anos 40. Suas primeiras aplicações foram na indústria de manufaturados para programar o fluxo de produção. O Método da LOB é um dos métodos mais conhecidos entre os pesquisadores para a programação de projetos lineares.
Seu uso na construção civil se difundiu mais na Europa em obras com serviços bastante repetitivos, como estradas e pontes.
A técnica da Linha de Balanço se resume ao conceito de que as tarefas são repetidas inúmeras vezes ao longo de uma unidade de repetição.
Por exemplo, o serviço de revestimento de paredes é realizado inúmeras vezes ao longo de todas as unidades de um conjunto habitacional ou pavimentos de um edifício.
	
	
	 
		2
        Questão
	
	
	O Alvará de construção garante que a obra foi aprovada pelas autoridades técnicas do município quanto às questões urbanísticas legais, define um prazo e quem será o responsável por construir atendendo as questões de saúde, segurança e meio ambiente. Com base nesse conceito, analise as afirmativas abaixo:
I. Para reformas que alterem a estrutura original do imóvel, é necessário o alvará de aprovação e execução para reforma.
II. É necessário a retirada de alvará para revitalização da pintura da fachada de uma residência unifamiliar de um pavimento.
III. O alvará se faz dispensável em reformas, nas quais o objeto é apenas substituição de esquadrias.
IV. Para a retirada da licença de construção não se faz necessário a retirada de ART de projeto, apenas a ART de Execução.
Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas:
		
	
	I, III e IV estão corretas.
	
	I e IV estão corretas.
	
	Apenas a II está correta.
	
	I e II estão corretas.
	 
	I e III estão corretas.
	Respondido em 14/10/2020 11:24:57
	
Explicação:
A alternativa II está incorreta pois não é necessário a retirada de Alvará para pintura e quanto a alternativa IV é necessário a ART de projetos para receber o alvará de obras.
	
	
	 
		3
        Questão
	
	
	Para que seja possível a avaliação do desempenho na construção civil, é necessário que a construtora ou empreendedora execute os trabalhos utilizando processos sistemáticos, ou seja, que os trabalhos sejam desenvolvidos de acordo com uma metodologia ou procedimento. O desempenho, ou produtividade, é diretamente influenciado por diversos fatores. Entre estes fatores que podem influenciar a produtividade em uma obra de construção civil, NÃO se incluem:
		
	 
	os custos dos principais insumos.
	
	as práticas gerenciais de controle.
	
	os processos de produção.
	
	a capacitação e o treinamento da mão de obra.
	
	as estruturas organizacionais da empresa.
	Respondido em 14/10/2020 11:25:14
	
Explicação:
O tema custo é tratado no âmbito do orçamento, planejamento e controle não sendo um item de referência quandoda medição de produtividade dos processos.
	
	
	 
		4
        Questão
	
	
	O tipo de estrutura organizacional, para gerenciamento de obras, no qual uma equipe é reunida para trabalho em uma obra ou atividade específica, é conhecido por organização
		
	 
	Força-tarefa
	
	Matricial
	
	Hierárquica
	
	Horizontal
	
	Funcional
	Respondido em 14/10/2020 11:26:37
	
Explicação:
O termo "força tarefa" associa-se ao trabalho com uma equipe multidisciplinar para cumprimento de metas.
	
	
	 
		5
        Questão
	
	
	A curva ABC, utilizada para análise orçamentária e planejamento de obras...
		
	
	é um método gráfico, de fácil visualização, que define com exatidão o caminho crítico de uma obra.
	
	representa os diversos insumos ou etapas de uma obra em ordem crescente de quantitativo.
	
	permite gerenciar a obra ou serviço, através das folgas e interdependências, e as atividades fantasmas.
	
	é uma ferramenta de gerenciamento, focada nos itens menos importantes do ponto de vista financeiro de um projeto, materiais ou serviços.
	 
	foi idealizada a partir do princípio de que um pequeno número de serviços ou insumos é responsável por uma parcela mais significativa do custo total da obra.
	Respondido em 14/10/2020 11:27:00
	
Explicação:
A)  Ao contrário, a curva ABC ajuda a focar nos itens mais importantes.
B) Ao contrário, a curva ABC ordena os itens em ordem decrescente de importância.
C) O cronograma PERT/CPM é que permite visualizar as folgas e interdependências, assim como atividades fantasmas.
D) a curva ABC não define o caminho crítico de uma obra. Este é definido pelo cronograma em rede PERT/CPM. O caminho crítico é aquele que demanda o menor tempo possível para a realização do projeto.
E) Correto.
	
	
	 
		6
        Questão
	
	
	É necessária que toda obra seja feita a contratação de um engenheiro para que a mesma esteja devidamente amparada por profissionais habilitados na concepção e responsabilidade dos projetos/técnica diante da necessidade de execução da obra. Este profissional tem o dever de fazer o registro desta obra junto ao conselho regional de engenharia e agronomia, através de uma ART. Com este instrumento legal, podemos afirmar que:
I. A ART Confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, as devidas autorias.
II. A ART é dispensável em licitações.
III. A Anotação de Responsabilidade Técnica valoriza o exercício profissional, porém não gera acervo técnico (CAT).
IV. Ao contratar um Engenheiro Civil para executar a construção de uma residência e o mesmo emitir uma ART, este documento gera garantias jurídicas de um contrato.
Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas:
		
	
	II e III estão corretas.
	
	I, II e IV estão corretas.
	
	Apenas a III está correta.
	
	I e II estão corretas.
	 
	I e IV estão corretas.
	Respondido em 14/10/2020 11:28:27
	
Explicação:
As alternativas II e III estão incorretas devido a ART ser indispensável e ainda gera acervo.
	
	
	 
		7
        Questão
	
	
	A manutenção de um edifício caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, é denominada de:
		
	
	Preventiva
	
	Imediata
	
	Coordenada
	 
	Corretiva
	
	Rotineira
	Respondido em 14/10/2020 11:29:14
	
Explicação:
As etapas de manuteção podem ser consideradas como corretiva, preventiva e preditiva.
	
	
	 
		8
        Questão
	
	
	Considerando que, durante a construção de uma edificação simples, a betoneira tenha apresentado uma falha e o concreto tenha sido preparado manualmente, é correto afirmar que
		
	
	o desvio padrão a ser considerado deve ser mantido no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente.
	
	o traço do concreto adotado no preparo com betoneira deve ser mantido no preparo manual.
	
	o cronograma da obra deve ser antecipado, pois o preparo manual é mais rápido.
	
	em obras não é permitido preparo manual de concreto.
	 
	o desvio padrão a ser considerado deve ser maior no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente.
	Respondido em 14/10/2020 11:29:49
	
Explicação:
Considerando-se que o desvio padrão é calculado em torno de uma média de resultados de ruptura de corpos-de-prova, o fato de ser um concreto manual requer coeficientes de segurança mais favoráveis devido ao referido ensaio.
	
		GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS
5a aula
		
	 
	Lupa
	 
	 
	 
		Exercício: CCE1557_EX_A5_201803558431_V1 
	14/10/2020
	Aluno(a): JOSÉ LUIZ MACHADO
	2020.2
	Disciplina: CCE1557 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS 
	201803558431
	
	 
		1
        Questão
	
	
	Sobre a incorporação imobiliária, podemos afirmar, EXCETO: 
		
	
	O conceito de incorporação imobiliária abrange o negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único da Lei do Condomínio e Incorporações, visa promover e realizar a construção de edificações compostas de unidades autônomas.
 
	
	A incorporação imobiliária é toda a atividade realizada com o objetivo de promover e efetivar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas que, conjuntamente, formam o condomínio.
 
	
	A incorporadora tem o dever de registrar, por meio de contrato, as especificações da obra: área total do empreendimento, área interna, área externa, área por unidade, número de unidades, etc. Neste formato, incluem-se todas as chamadas construções de cunho coletivo, tais como prédios, condomínios e loteamentos. Somente a partir disso é que o imóvel poderá ser comercializado.
 
	
	Trata-se da atividade desenvolvida pelos chamados ¿incorporadores¿, na qual é idealizada a construção e promoção de determinadas edificações.
 
	 
	A incorporação imobiliária parte do princípio de formalizar, perante a lei ¿ representada pelo cartório imobiliário ¿ o empreendimento a ser desenvolvido, sem contemplar os projetos.
 
	Respondido em 14/10/2020 12:26:33
	
Explicação:
A incorporação imobiliária parte do princípio de formalizar, perante a lei ¿ representada pelo cartório imobiliário ¿ o empreendimento a ser desenvolvido, CONTEMPLANDO os projetos.
  
	
	
	 
		2
        Questão
	
	
	Quando se fala de construção, o orçamento é indispensável, pois a partir dele que se terá todas as despesas da realização de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a:
		
	 
	Mão de obra da administração central da empresa.
	
	Tapume.
	
	Madeira para formas.
	
	Mobilização e desmobilização de equipamentos.
	
	Matéria-prima.
	Respondido em 14/10/2020 12:29:45
	
Explicação:
Todas as outras alternativas são do custo direto.
	
	
	 
		3
        Questão
	
	
	Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a uma fase em que, por meio de indicadores de desempenho, era verificado se os resultados haviam sido alcançados.
Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do ciclo, a próxima fase é a de:
		
	
	Planejamento
	
	Confirmação
	 
	Ação
	
	Avaliação
	
	Checagem
	Respondido em 14/10/2020 12:30:13
	
Explicação:
resposta: letra "E"
	
	
	 
		4
        Questão
	
	
	O programa 5S, sendo uma ferramenta de gestão da qualidade, pode ser aplicada nas mais diversas situações. Em relação a esse programa, analise as afirmativas abaixo.
I. O S Seiri, é Senso de ordenação, que significa ¿um lugar para cada coisa; e cada coisa em seu lugar¿.
II. O S Seisou, é Senso de Saúde, que tem como lema ¿limpar e evitar sujar¿.
III. O S Seiton, é  Senso de Utilização, cujo lema é ¿separar o que é útil do que não é¿.
IV. O S Shitsuke, é Senso de autodisciplina, que significa assumir a responsabilidade de seguir os padrões saudáveis.
Dentre as afirmativas, estão corretas:
·  
		· 
	
	I e II
	 
	II e IV
	
	II, III e IV
	
	I, II e III
	
	II e III
	Respondido em 14/10/2020 12:28:17
	
Explicação:II e IV estão corretas.
	
	
	 
		5
        Questão
	
	
	Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
		
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento.
	
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades.
	 
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades.
	Respondido em 14/10/2020 12:31:41
	
Explicação:
O sistema Pert-CPM.
	
	
	 
		6
        Questão
	
	
	Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)?
		
	 
	gráfico de Pareto
	
	gráfico de controle
	
	diagrama de dispersão
	
	fluxograma de processos
	
	lista de verificação
	Respondido em 14/10/2020 12:29:48
	
	
	 
		7
        Questão
	
	
	A Secretaria de Infraestrutura do Estado realizou o projeto para reforma de uma escola na região central da Capital, na qual o valor estimado para construção foi de R$ 142.000,00. A partir desse valor, qual modalidade de licitação indicada considera-se correta:
		
	
	Concorrência.
	
	Concurso.
	
	Comparação de preços.
	
	Tomada de Preço.
	 
	Convite.
	Respondido em 14/10/2020 12:30:15
	
Explicação:
Concurso não é modalidade para obras e as demais modalidades ocorrem para obras acima de 300 mil reais.