BQD Planejamento e controle de obras

Prévia do material em texto

Planejamento e controle de obras
Aula 1
	1a Questão
	
	
	
	O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa: 
	 
	NBR 12721:2005
	
Explicação:O CUB - Custo Unitário Básico é um instrumento utilizado pelo setor da construção civil.
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Qual a alternativa correta que caracteriza-se quando o orçamento tem três tipos de insumos para a construção de um projeto-padrão dividido pela área construída, possibilitando o obtenção do valor em R$/m2 médio de uma construção ?
		
	 
	CUB (Custo Unitário Básico)
	
Explicação:O CUB é um parâmetro para a área de orçamento amplamente utilizado na construção civil.
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
		
	 
	convite
	
Explicação:A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Considerado-se os tipos de licitações públicas existentes, para efeito de julgamento das propostas, qual a alternativa que não tem será objeto da análise:
		
	 
	técnica e preço
	 
	melhor técnica
	 
	maior lance ou oferta
	 
	menor preço
	
Explicação:O item concorrência não está contemplado uma vez que as empresas são independentes na preparação do orçamento e aspectos que contibuam para o ganho final no processo.
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações,
		
	 
	Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	
Explicação:No caso de empresa pública deverá ser considerada a lei nº 8666/93.
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Esse parâmetro é utilizado para determinar o custo global da obra para fins de cumprimento do estabelecido na lei de incorporação de edicações habitacionais em condomínio, ressaltando que trata-se de um custo meramente orientativo para o setor da Construção Civil. Qual a opção que define esse parâmetro ?
		
	 
	CUB - Custo Unitário Básico
	
Explicação:O objetivo básico do CUB/m2 é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis.
	
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Sobre as regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da Administração pública federal para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da união, entende-se por custo global de referência o
	 
	Valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia.
	
Explicação:A lei nº 8666 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 1.500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
		
	 
	concorrência
	
Explicação:A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	1a Questão
	
	
	
	São tipos de licitação, para efeito de julgamento das propostas, exceto:
		
	
	concorrência
	
Explicação:concorrencia
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Leia o texto: "É o instrumento que o Sistema Confea/Crea tem para registrar as realizações profissionais e que distingue a carreira e o sucesso individual e valoriza o exercício profissional. Permite caracterizar os limites da responsabilidade e da participação técnica em cada obra ou serviço, conferindo as garantias jurídicas de um contrato e a prova de atividades especiais para efeito de aposentadoria." O documento que comprova a conformidade profissional, descrita acima, de acordo com a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 está correto na opção:
		
	 
	Anotação de Responsabilidade Técnica
	
Explicação:O aluno deverá visitar o site do órgão CREA para fins de conhecimento da informação.
	
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, deverão ser publicados com antecedência. O prazo mínimo, em dias, até o recebimento das propostas da modalidade de licitação concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço é
		
	 
	45
	
Explicação:A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Considerando as modalidades de contratos existentes, considere as hipóteses abaixo e assinale a alternativa correta:
		
	 
	b) A característica principal da modalidade de contrato Global é que se obtém do contratado um preço que cobre a totalidade dos serviços e quantidades do mesmo de acordo com os projetos e especificações de contrato, e se atribui um valor (preço) que cubra todas as condições explicitadas em contrato para a sua realização (incluso sua remuneração e BDI). Portanto consegue-se uma maior segurança sobre o valor do contrato.
	
Explicação:Esta Lei nº 8666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
	
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Considera-se sendo "a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas." Qual o nome deste documento emitido pelo CREA
		
	 
	Atestado de capacidade técnica
	
Explicação:A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	O documento que descreve toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que registrada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais, segundo o art. 1º da Resolução nº 1.025,de 2009, CONFEA, está apresentado na opção:
		
	 
	Acervo Técnico Profissional
	
Explicação:A lei nº8666/93estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia:
		
	 
	atraso na emissão da fatura.
	
Explicação:atraso fatura emitida
	
	
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Uma obra foi orçada em R$250.000,00 (custo total). Na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Calcular o preço de venda.
		
	 
	R$294.117,65
	
Explicação: PV = 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂/(1 −𝑖%)
	1a Questão
	
	
	
	Em orçamentação de obras públicas, são considerados custos diretos
		
	 
	os encargos sociais da mão de obra que atua nos serviços a serem executados.
	
Explicação:Os custos são estabelecidos no orçamento da obre e identificados. Quando houver impacto diretamente na execução da obra/serviço são chamados de custos diretos.
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	A atividade relativa à efetivação das avaliações e medidas possíveis, parciais e final, de levantamento e apropriação de custos e composições de preços, de processamento de faturas é uma das tarefas que concretizam o projeto de arquitetura. Essa atividade também verifica os prazos contratuais e as demais condições contratuais de mesma natureza, de modo a assegurar que o atendimento das disposições contratuais entre o contratante e o contratado seja cumprido. Essa tarefa é denominada
		
	 
	Fiscalização administrativa
	
Explicação:A fiscalização administrativa pelo contratante ou gerenciador do contrato.
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	O projeto básico é o elemento mais importante na execução de obra pública. Falhas em sua definição ou constituição podem dificultar a obtenção do resultado almejado pela Administração. NÃO é requisito necessário de um projeto básico
		
	 
	possuir elementos suficientemente detalhados para permitir a execução do objeto.
	
Explicação:O projeto básico é um documento geral composto de outros itens fundamentais, os quais são essenciais para a implantação do contrato.
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Os itens que compõem a despesa direta em um orçamento de referência relativo à construção de um edifício público incluem
		
	 
	cimento Portland, areia e barras de aço utilizadas na construção do canteiro da obra.
	
Explicação:A organização deve de forma antecipada avaliar os custos estabelecidos no orçamento da obra
 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	A respeito dos orçamentos de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos da União, assinale a opção correta.
		
	 
	A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
	
Explicação:A legislação aplicável para licitação é referente a Lei n°8666/1993, a qual trata de todas as condições relacionadas ao contrato entre as partes.
	
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Art. 9º da Lei nº 8666 estabelece que:
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.
Analise as opções a seguir:
I - somente o autor do projeto
II - servidor ou dirigente de órgão contratante
III - empresa em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
IV - apenas a empresa isolada responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
Assinale a alternativa correta:
		
	 
	II e III
	
Explicação:A lei estabelece quanto ao autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	São cláusulas obrigatórias num contrato de obra de engenharia, firmado com a Administração Pública, exceto:
		
	
	formas de antecipação de pagamento
	
Explicação:As negociações entre as partes deverão estabelecer as devidas tratativas previstas em acordo contratual.
	8a Questão
	
	
	
	Ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei Federal nº 8.666/93, a contratação por entes do Poder Público com terceiros deve ser precedida de licitação no caso de:
		
	 
	alienações de bens, incluídos os imóveis, e serviços, incluídos os de publicidade.
	
Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
	
2a Questão
	
	
	
	Nas especificações técnicas de um projeto básico para execução de uma obra de edificações com estrutura em concreto armado, constava o procedimento a seguir. As alvenarias de tijolos cerâmicos furados não devem ser arrematadas junto às faces inferiores das vigas ou lajes. Essas alvenarias serão posteriormente encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, e com aditivo expansor. O encunhamento será realizado com tijolos maciços recortados, os quais deverão ser dispostos obliquamente. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o procedimento especificado é
		
	 
	Adequado, pois foi especificado o uso de argamassa com adição de expansor no encunhamento
	
Explicação:O projeto básico íntegra a documentação exigida para o planejamento da obra.
	4a Questão
	
	
	
	Com relação a Lei nº 8666 da seção de Definições, leia o texto a abaixo:
Tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
Assinale a opção correta:
		
	 
	Comissão Licitatória
	
Explicação:Consta na Seção II - Das Definições, Art. 6º XVI:
Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função 
	
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	A forma de contratar na construção civil pode variar conforme o escopo do que será executado e a forma dessa execução. Sobre o assunto avalie as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. I. No contrato por preço global o construtor se compromete a executar a obra cumprindo os serviços unitários especificados e seus respectivos preços, atingindo dessa forma o valor global da construção. II. A construção por subempreitada ocorre quando a construtora contratada para executar a obra contrata outra empresa, uma terceirizada, para realização de parte da obra, com ou sem fornecimento de material. III. É possível contratar empresas apenas para realizar o gerenciamento da construção da edificação, assim como para realizar desde o projeto até a construção, com uma organização apenas.
		
	 
	Estão corretas as alternativas II e III
	
Explicação:O contrato reflete as condições acordadas entre as partes interessadas e precisa estar descrito de forma clara e objetiva.
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Considerando a construção de um empreendimento são necessárias etapas para sua concepção ainda em fase de produto. Assinale dentre as opções abaixo as etapas que melhor correspondem à fase de concepção de produto.
		
	 
	b) Pesquisa de mercado; estudo de localização; Definição da tipologia e porte; contratação de projetos; legalização; análise de viabilidade.
	
Explicação:As etapas são necessárias para compor a linha estratégica de implantação do empreendimento.
	
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	O contrato assinado entre as partes corresponde ao acordo formal e que retrata todas as ações necessárias para o sucesso do empreendimento.  Com relação ao contrato, NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia:
		
	 
	atraso na emissão da fatura.Explicação:resp. letra "E".
	
	
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	A Secretaria da Cultura de determinado Estado precisa promover a construção de um anfiteatro para a realização de eventos culturais. Considerando a especificidade da construção, não possui corpo técnico próprio capaz de elaborar o projeto. Pretende assim, licitar a contratação da elaboração do projeto, instituindo prêmio para o licitante vencedor. Dentre as modalidades de licitação, e nos termos da Lei nº 8.666/93, é considerada adequada a realização de
		
	 
	concurso, para escolha dentre os interessados, estabelecendo-se previamente o prêmio a ser pago ao vencedor do certame.
	
Explicação:A lei nº8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
	1a Questão
	
	
	
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente.
		
	 
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração.
	3a Questão
	
	
	
	Pode-se considerar que um contrato  é uma convenção descrita como um acordo que se faz entre partes interessadas sob determinadas condições. Em se tratando de contrato administrativo que concerne a obra ou aos serviços de engenharia, é correto afirmar:
		
	 
	alteração contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro é admitida em caso de fato do príncipe.
	
Explicação:A eventual necessidade de ajustes nas cláusulas contratauais tornam-se decisivas para a continuidade do empreendimento quando da análise conjunta com o contratante
	6a Questão
	
	
	
	O CUB (Custo Unitário Básico) foi criado, inicialmente, para servir como parâmetro na determinação dos custos dos imóvei e foi ao longo dos anos, conquistando o caráter de indicador de custo setorial. A lei que permitiu a criação do CUB foi:
		
	 
	Lei 4591/1964
	
Explicação:O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil.
	8a Questão
	
	
	
	Determinado ente público necessita instalar, em específica região do município, identificada em pesquisa encomendada para tanto, uma unidade destinada ao serviço médico ambulatorial, para atendimento da população. Considerando o tipo de serviço que será prestado no local, foram elencadas condições e características físicas do imóvel necessário para a instalação da referida unidade, que também precisa ser de grandes dimensões. Localizado um imóvel, pertencente a particular, que bem se adequaria à instalação do serviço médico ambulatorial, o ente público
		
	 
	poderá promover a contratação direta da locação, mediante prévio procedimento para dispensa do certame, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado.
	
Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
	2a Questão
	
	
	
	Para a determinação da taxa do BDI, benefícios e despesas indiretas, para o orçamento de obras, não se deve incluir:
		
	 
	A manutenção do canteiro de obras
	
Explicação:O decreto DEC 7.983/2013 (DECRETO DO EXECUTIVO) 08/04/2013, estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.
O BDI favorece o profssional a compor o preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc).
	
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Em um projeto de uma edificação, qual documento define, com precisão, as dimensões dos elementos estruturais?
		
	 
	Planta de formas.
	
Explicação:O projeto de forma é importante por fornecer dados que constituem um conjunto de elementos representativos da estrutura, além de demonstrar posicionamento de peças (pilar, viga, laje) e as suas cargas até que esta atinja a resistência prescrita em projeto
	5a Questão
	
	
	
	Em relação ao ciclo PDCA, é correto afirmar que
		
	 
	a etapa de atuação corretiva é aquela em que o usuário detectou desvios e atuará no sentido de fazer correções definitivas, de tal modo que o problema nunca volte a ocorrer.
	3a Questão
	
	
	
	Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
		
	 
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Pode-se afirmar que o instrumento indispensável para identicar a responsabilidade técnica pelas obras ou pelos serviços prestados por profissionais ou empresas está correto na alternativa:
 
	 
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	
Explicação:Trata-se de um documento do CREA, por meio do qual o prossional ¿ engenheiro civil ou arquiteto ¿ assume a responsabilidade pelos projetos e pela execução da obra.
	
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	A falta de racionalização, observada em grande número de obras, é normalmente contextualizada como a separação entre o projeto e a execução. Com o passar do tempo, os construtores ficaram mais distanciados das atividades de projeto e os projetistas ficaram mais longe da execução dos sistemas por eles projetados. Esta perda de elos entre os participantes fez com que a atividade construtiva passasse a ter altos índices de desperdício. Com o objetivo de reverter este cenário, reduzir os desperdícios e otimizar a execução de obras, deve-se, entre outros, utilizar mão de obra especializada para:
		
	 
	a compatibilização de projetos.
	
Explicação:O cenário da cadeia produtiva da construção civil apresenta uma diversidade de iterfaces, ferramentas e técnicas que, somadas as diversas ações,  proporcionam oportunidades de melhorias no desenvolvimento da obra. O correto alinhamento dessas ações será de grande valia para um projeto. 
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Em qual das opções abaixo encontram-se apenas os encargos sociais trabalhistas básicos e obrigatórios:
		
	 
	FGTS, salário educação e Previdência social
	
Explicação:Os encargos são itens legais e incidem diretamente no planejamento finaceiro do projeto.
	
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Considerando a legislação vigente no que concerne a comercialização de imóveis e seus respectivos registros nos diversos órgãos competentes, analise e assinale quais as afirmações abaixo são verdadeiras:
		
	 
	b) Apartamentos na planta e lotes em condomínio não podem ser vendidos sem o prévio registro de incorporação ou sem aprovação e registro no Cartório de Registro de Imóveis. Estão incorrendo em crime aqueles que vendem os apartamentos na planta sem registro de incorporação, seja ele construtor, empreendedor, corretor e até mesmo os meios de imprensa que promovam propaganda sem a exigência legal.
	
Explicação:A legalização de um imóvel deverá estar em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo órgão competente da região de localizaçãodo referido imóvel.
	
	
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	No processo de licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666 - Art. 7º, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando atendidas as exigências estabelecidas nesta legislação. Com relação ao projeto básico é correto afirmar que:
I - Deve ser aprovado pela autoridade competente
II - Estar disponível somente para comissão de licitação
III - Não incluir memoriais descritivos
IV - Constar todos os projetos complementares
		
	 
	I e IV
	
Explicação:A lei n/ 8666 estabele que: "As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório."
O memorial descritivo é item pertinente ao projeto básico.
Aula 2
	1a Questão
	
	
	
	O planejamento é essencial para o sucesso de qualquer obra. Sabemos que executar um projeto é uma tarefa complexa onde, por essa razão, é importante que profissionais capacitados se responsabilizem pela gestão do empreendimento, acompanhando todas as etapas do processo e garantindo o bom andamento da operação. Esse cenário não é diferente na construção civil, pois as obras também são executadas por um tempo determinado. Elas necessitam de planejamento para que sua execução seja realizada com qualidade e o objetivo final seja atingido. Sobre o plano de execução de planejamento dos recursos aplicados diretamente ao projeto da obra aponte a alternativa que melhor se adequada ao tópico abordado. JUSTIFIQUE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA.
		
	 
	prazo, custo, qualidade e risco.
	
Explicação:O aluno deverá descrever os principais aspectos, no que concerne a obra, relacionados aos itens prazo, custo, qualidade e risco.
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Sobre cronograma físico-financeiro da obra é INCORRETO afirmar:
		
	 
	É possível identificar as equipes que eventualmente estejam mais atrasadas em relação às demais, sem que se consiga alterar esta condição, em razão do cronograma não permitir ajustes ou alterações no processo produtivo da obra.
	
Explicação:O cronograma é um recurso muito favorável para o desdobramento, controle e monitoramento das atividades previstas. No entanto, favorece também o surgimento de novas demandas que necessitam de constante acomapanhamento.
	
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Com relação a redes PERT/CPM, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): ( ) Só pode existir um caminho crítico. ( ) Todos os caminhos são críticos. ( ) Todas as atividades são interdependentes. ( ) Um evento não consome tempo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
		
	 
	F ; F ; F ; V.
	
Explicação:O modelo gerencail com a ferramenta de planejamento PERT CPM proporcionam uma melhoria no gerenciamento do projeto. 
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
	 
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
Explicação:A implantação de uma metodologia para o processo de contratação e avaliação de fornecedores possibilita melhorias na gestão e monitoramento da empresa, sendo por consequência também para a equipe da obra.
	
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Segundo a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o início do planejamento se dá:
		
	 
	Identificar as atividades irão compor o cronograma geral do projeto; Decomposição do escopo do projeto em unidades de trabalho mais simples e de manuseio mais fácil; A omissão de uma atividade ou de uma série delas é um problema, pois pode resultar em atraso da obra e aumento de custo.
	
Explicação:EAP significa Estrutura Analítica de Projetos ou em inglês WBS ¿ Estrutura analítica do trabalho, sendo uma ferreamenta que auxilia no desdobramento das etapas da obra.
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar:
	 
	Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo.
	
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Dentre as opções que seguem, assinale a que corresponde ao objetivo principal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat.
		
	 
	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda.
	
	
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda a questão
A duração do projeto, uma vez que nada será atrasado ou adiantado está descrita na alternativa:
		
	 
	Quarenta e quatro semanas
	
Explicação: Resposta: Letra E - 44 semanas Caminho mais longo: F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F10 - F12 - F14 = 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44 semanas
	1a Questão
	
	
	
	Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)?
		
	 
	gráfico de Pareto
	
Explicação:Gráfico de Pareto indica as principais causas de um problema, sendo  uma técnica que envolve classificar as causas oriundas desses problemas, utilizando um gráfico de frequências.
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	"É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de:
		
	 
	Habite-se
	
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indúsria da Construção:
I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proteção de materiais;
II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício;
III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais;
IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação dos trabalhadores;
V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé.
		
	 
	II e III
	
Explicação:O aluno deverá ter conhecimento básico dos requisitos exigidos na NR18, a qual é específica para o segmento da construção civil.
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	O modelo adotado nas diretrizes do Guide to the Project Management Body of Knowledge (ou guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos contempla etapas essenciais para a implantação do referido modelo. Considerando a aimportância dessa ferramenta gerencial,  responda a opção correta para preencehr a lacuna: O __________________________ representa a etapa em que os processos são necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho requerido, e nada mais que o trabalho requerido, para completar o projeto com sucesso.
		
	 
	Gerenciamento do Escopo
	
Explicação:O gerenciamento de escopo descreve as etapas essenciaispara o melhor e mais apurado conhecimento do projeto quanto aos serviços  contratados.
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de
		
	 
	33,33%
	
Explicação: A parede A tem 5m de comprimento e 3m de altura; A parede B tem 10 m de comprimento e 3m de altura; Foiexecutado um emboço de 3 cm na parede A; Na parede Bfoi colocado um emboço de 3 cm em uma extremidade e outro de 2 cm na outra extremidade; Inicialmente todas as paredes deveriam ter recebido um emboço de 2 cm; Em virtude do emboço extra, qual o percentual excedente de argamassa foi executado? Caso não precisassefazer as correções de alinhamento na parede, o uso de argamassa em função do emboço seria de : Na paredeA: 5m x 3m x 0,02 m= 0,3 m³ de argamassa; Na paredeB: 10m x 3 m x 0,0 2 m= o, 6 m³ de argamassa; Toatalizando: 0,3 + 0,6 = 0,9 m³ de argamassa usada. Agora, com as correções no alinhamento da parede,o uso de argamassa será de : Parede A:5m x 3m x 0,03 m= 0,45 m³ ; Parede B :(10 m x 3m x 0,03m ) + (10 m x 3m x 0,02m ) = 0,6 + 0,9 = 1,5 m³; Total : 0,45 + 1,5 = 1,95 m³ de argamassa usada. Usou ¿se a seguinte quantidade a mais de argamassa : 1,95 ¿ 0,9 = 1,05 m³ Em percentual esta quantidade será de : 0,9 m³-------- 100% 1,05 m³ ------x X=
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
		
	 
	II, apenas.
	
Explicação:No item II, entende-se que o planejamento contempla todas as etapas do processo produtivo. Já no item III, o planejamento precisa ter o acervo de todo o histórico, mesmo com o término da obra.
	
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Uma matéria da Revista Exame em 2015, chamada "O Custo da Burrice", demonstra como a falta de planejamento de obra prejudica a construção no Brasil. De acordo com a reportagem, o costume brasileiro é dedicar pouco tempo da obra para o planejamento. Em países mais desenvolvidos, a elaboração de projetos, montagem dos cronogramas e as projeções de custos consomem muito mais tempo: cerca de 40% do tempo previsto para uma obra no Japão; na Alemanha, 50%. A respeito do conceito de planejamento e controle de obras, assinale a alternativa CORRETA.
		
	 
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades
	
	
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção.
Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 )
Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de:
		
	 
	15 dias
	1a Questão
	
	
	
	Assinale a alternativa Falsa:
		
	 
	Nenhuma das anteriores.
	
Explicação:As alternativas apresentadas não caracterizam de forma correta os conceitos das ferramentas gerenciais.
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Julgue o iten a seguir, referente a planejamento e controle de obras: As atividades, com relação a datas de início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis.
	 
	Certo
	
Explicação:Restrições flexíveis
A data de início ou de término de uma atividade pode ser reprogramada.
Restrições semiflexíveis
Neste tipo de restrição, uma tarefa tem limites para ser reprogramada. Existe flexibilidade para mudar o início ou término de uma atividade ou para mais ou para menos.
Restrições inflexíveis
Aqui antecipações ou adiamentos não são tolerados. Ou seja, tem que iniciar ou terminar na data especificada.
	
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Com relação à Viabilidade de Construção, assinale a alternativa verdadeira.
		
	 
	O Projeto arquitetônico, as Especificações técnicas e de acabamento da obra e o Prazo da obra são peças fundamentais.
	
Explicação:O estudo de viabilidade não se limita apenas a uma etapa, mas fundamenta-se a visão sistêmica do projeto (empreendimento), considerando-se as questões econômica, técnico,operacional, ambiental, social, dentre outras.
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Considere planejamento de uma obra civil feito por meio do cronograma PERT-CPM, representado abaixo
Devido a uma série de problemas logísticos relativos à entrega de materiais o engenheiro pode contar com uma folga, no caminho das atividades A, C, H, sem atrasar a obra, em dias, de: 
		
	 
	5
	
Explicação: CAMINHO CRÍTICO: B-E-F-I = 14 dias CAMINHO A-C-H 2+4+3 = 9 dias FOLGA = 14 - 9 = 5dias
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Considere o planejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, onde o tempo dos serviços é indicado em dias.
O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há uma folga, em dias, de:
		
	 
	5
	
Explicação: CAMINHO CRÍTICO A - E - K - M - P = 17 DIAS CAMINHO PROPOSTO C - G - Q = 12 DIAS 17 - 12 = 5 dias de folga
	3a Questão (Ref.:201506248348)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo.
No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias:
		
	 
	11
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Em gerenciamento de projetos, fast-tracking significa:
		
	 
	Reduzir a duração do projeto redefinindo as relações lógicas entre as atividades
	
Explicação:O fast tracking visa a realização de se iniciar umatarefa após a finalização de outra.
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Toda a documentação que compõe o sistema da qualidade de uma empresa serve essencialmente para
		
	 
	obter a qualidade requerida do produto, apoiar a avaliação de sistemas da qualidade e assegurar melhoria da qualidade.
	
	
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Um aspecto relevante para o bom funcionamento do setor de compras e para o consequente alcance de seus objetivos é
		
	 
	o estabelecimento de boas previsões das necessidades de suprimento.
Aula 3
	1a Questão
	
	
	
	Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.
		
	 
	perícia
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Sobre as dificuldades no processo de Avaliação Pós-Ocupacional (APO), é correto afirmar que
		
	 
	o controle da qualidade das informações obtidas a partir da APO é complexo.
	
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.
		
	 
	arbitramento
	
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é?
		
	 
	MS Project.
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Considere o cronograma financeiro, utilizado por uma construtora para o controle de uma obra, representado abaixo.
Ao final da quarta semana a construtora terá desembolsado o percentual financeiro de
		
	 
	45%
	
Explicação: ATIVIDADES EXECUTADAS ATÉ A 4° SEMANA A (20mil) B (30mil) C (25mil) D (10mil) E (5mil) 90mil/200mil = 45%
	
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	A modalidade de "_____________" é conceito de contrato híbrido entre o preço fechado e a construção por administração. Nesses casos, a construtora elabora um orçamento aberto com uma taxa de remuneração e apresenta ao empreendedor.
		
	 
	preço máximo garantido
	1a Questão
	
	
	
	Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
		
	 
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	A tabela que segue é utilizada para o controle de estoques de um determinado produto, com base no método do custo médio. Preencha-a e assinale a opção que apresenta os resultados finais dos SALDOS, na data de 09/11, em Quantidade, Valor e Custo Unitário Médio, respectivamente.
		
	 
	200, R$ 2.500,00 e R$ 12,50
	
Explicação:200, R$ 2.500,00 e R$ 12,50
Aula 4
	1a Questão
	
	
	
	De acordo com a NR-8 − Edificações, está correto o que se afirma em:
		
	 
	Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais.
	
Explicação:A norma NR 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	A manutenção de um edifício caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, é denominada de:
		
	 
	Corretiva
	
Explicação:As etapas de manuteção podem ser consideradas como corretiva, preventiva e preditiva.
	
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Em obras como rodovias, ferrovias e conjuntos habitacionais, atividades de caráter repetitivo impedem a utilização do método da linha de balanço no planejamento das obras.
		
	 
	Errado
	
Explicação:A técnica da Linha de Balanço (Line of Balance ¿ LOB) para programação de tarefas foi criada pela empresa Goodyear nos anos 40. Suas primeiras aplicações foram na indústria de manufaturados para programar o fluxo de produção. O Método da LOB é um dos métodos mais conhecidos entre os pesquisadores para a programação de projetos lineares.
Seu uso na construção civil se difundiu mais na Europa em obras com serviços bastante repetitivos, como estradas e pontes.
A técnica da Linha de Balanço se resume ao conceito de que as tarefas são repetidas inúmeras vezes ao longo de uma unidade de repetição.
Por exemplo, o serviço de revestimento de paredes é realizado inúmeras vezes ao longo de todas as unidades de um conjunto habitacional ou pavimentos de um edifício.
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Julgue o iten a seguir referente a planejamento e controle de obras: A subdivisão dos pacotes de trabalho em componentes menores, que constituirão o cronograma e a rede de precedências, é denominada planejamento em ondas sucessivas.
		
	 
	Errado
	
Explicação:A subdivisão dos pacotes de trabalho em componentes menores, que constituirão o cronograma e a rede de precedências, é denominado de Estrutura Analítica de Projeto ( EAP).
	
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto:
		
	 
	O insumo utilizado
	
Explicação:Associar o insumo ao recurso orçado para um determinado processo.
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Para que seja possível a avaliação do desempenho na construção civil, é necessário que a construtora ou empreendedora execute os trabalhos utilizando processos sistemáticos, ou seja, que os trabalhos sejam desenvolvidos de acordo com uma metodologia ou procedimento. O desempenho, ou produtividade, é diretamente influenciado por diversos fatores. Entre estes fatores que podem influenciar a produtividade em uma obra de construção civil, NÃO se incluem:
		
	 
	os custos dos principais insumos.
	
Explicação:O tema custo é tratado no âmbito do orçamento, planejamento e controle não sendo um item de referência quando da medição de produtividade dos processos.
	
	
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	A curva ABC, utilizada para análise orçamentária e planejamento de obras...
		
	 
	foi idealizada a partir do princípio de que um pequeno número de serviços ou insumos é responsável por uma parcela mais significativa do custo total da obra.
	
Explicação:A)  Ao contrário, a curva ABC ajuda a focar nos itens mais importantes.
B) Ao contrário, a curva ABC ordena os itens em ordem decrescente de importância.
C) O cronograma PERT/CPM é que permite visualizar as folgas e interdependências, assim como atividades fantasmas.
D) a curva ABC não define o caminho crítico de uma obra. Este é definido pelo cronograma em rede PERT/CPM. O caminho crítico é aquele que demanda o menor tempo possível para a realização do projeto.
E) Correto
	1a Questão
	
	
	
	Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO:
		
	 
	ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente.
	
Explicação:A NR 18 regulamenta as práticas exigidas para a segurança do trabalho no canteiro de obras.
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	O tipo de estrutura organizacional, para gerenciamento de obras, no qual uma equipe é reunida para trabalho em uma obra ou atividade específica, é conhecido pororganização
		
	 
	Força-tarefa
	
Explicação:O termo "força tarefa" associa-se ao trabalho com uma equipe multidisciplinar para cumprimento de metas.
	3a Questão
	
	
	
	Para a atividade de assentamento de piso, com quantitativo de 410 m² e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,6 h/m² e 1,2 h/m², determinar a quantidade de dias para executar a atividade dispondo apenas da equipe básica e com jornada diária de 8 horas.
		
	 
	30
	
Explicação:Eq. básica = 1p:2s
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Nas atividades de montagem e desmontagem de andaimes, deve-se considerar:
		
	 
	as ferramentas utilizadas devem ser exclusivamente manuais e com amarração que impeça sua queda acidental.
	
Explicação:A norma regualmentadora aplicável para o ambiente de atividades da construção civil é a NR 18.
	
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Considerando que, durante a construção de uma edificação simples, a betoneira tenha apresentado uma falha e o concreto tenha sido preparado manualmente, é correto afirmar que
		
	 
	o desvio padrão a ser considerado deve ser maior no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente.
	
Explicação:Considerando-se que o desvio padrão é calculado em torno de uma média de resultados de ruptura de corpos-de-prova, o fato de ser um concreto manual requer coeficientes de segurança mais favoráveis devido ao referido ensaio.
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a:
		
	 
	Mão de obra da administração central da empresa
	
Explicação:A mão de obra a consdierar deve ser a que impacta diretamente no custo da obra: atuante no local.
	
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Para orçar a pintura das esquadrias de madeira de uma edificação com tinta esmalte a base de água com massa niveladora, um engenheiro utilizou a tabela de insumos unitários abaixo.
Tinta esmalte a base de água com massa niveladora em esquadrias de madeira
Após a medição o engenheiro verificou que seria necessário pintar 80 m2 de esquadrias de madeira. Sem contar os encargos sociais da mão de obra, o custo direto desse serviço resultou no valor, em reais, de:
		
	 
	1.664,00
	
Explicação: Valor para 1 m² = 0,8*7+0,72*5+0,25*14+0,2*12+0,3*18+0,6*0,5 = R$ 20,80 Para 80 m² = (R$ 20,80)*80 = R$1664,00
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Assinale a quantidade de dias que a equipe básica utiliza para executar a atividade de levantamento de alvenaria, com quantitativo de 280 m² e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,4 h/m² e 1,0 h/m². Levar em consideração 8 horas de trabalho por dia.
 
		
	 
	7
	
Explicação:Eq. básica = 2p:5s
	1a Questão
	
	
	
	Qual a produtividade do pedreiro e do servente, sabendo que eles possuem índices de 0,3 h/m² e 1,2 h/m², respectivamente. 
		
	 
	3,3 m²/h e 0,8 m²/h
	
Explicação:Produtividade = 1/Indíce
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Para a atividade assentamento de telha cerâmica, com quantitativo de 200 m²  e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,8 h/m² e 1,6 h/m² , determinar a duração em dias, sabendo que serão utilizados 5 pedreiros e 10 serventes. Levar em consideração uma jornada de 8 horas. 
		
	 
	4
	
Explicação:eq. básica = 1p:2s
Aula 5
	4a Questão
	
	
	
	A hierarquização de serviços e insumos em um processo de produção é de extrema importância. A classificação estatística de materiais, baseada no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos materiais baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor é denominada
		
	 
	curva ABC.
	
Explicação:Trata da gestão entre as interfaces do ¿Previsto x Realizado¿, sendo uma ferramenta que permite o monitoramento projeto e as devidas associações com a linha base definida na etapa de planejamento.
	
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a uma fase em que, por meio de indicadores de desempenho, era verificado se os resultados haviam sido alcançados.
Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do ciclo, a próxima fase é a de:
		
	 
	Ação
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
		
	 
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades.
	
Explicação:O sistema Pert-CPM.
	
	
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Dentre os métodos específicos de gestão da qualidade,existe um cuja filosofia é voltada para a mobilização dos colaboradores, através da implementação de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo a eliminação de desperdícios, arrumação, limpeza e autodisciplina. Este é o método:
		
	 
	5S
	
Explicação:A ferramenta de melhoria do ambiente de trabalho 5S possibilita a adequação do local de trabalho, visando também uma maior produtividade. O surgimento deu-se no início da década de 50, momento em que o Japão tentava se reerguer da derrota sofrida na Segunda Grande. As palavras de cada etapa são: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU e SHITSUKE.
Aula6
	1a Questão
	
	
	
	Em relação ao tema planejamento de obras de construção civil, é INCORRETO afirmar:
		
	 
	As vantagens do cronograma de barras estão na sua facilidade de leitura e compreensão. No entanto, eles não podem ser aplicados no planejamento de mão-de-obra e máquinas.
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Para que o custo máximo de mão de obra seja de 10.000 R$/mês, em uma obra de 2.000 m2 que fez uso exclusivo de pedreiros, o número de operários é de
		
	 
	7
	
Explicação:custo
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Sobre o planejamento de obras que utilizam cronogramas de rede do caminho crítico, é correto afirmar que?
		
	 
	O caminho crítico é aquele no qual a folga é zero, isto é, o cedo e o tarde de cada atividade coincidem com o início e com final previstos.
	
Explicação:Após o traçar da rede PERT podemos finalmente proceder à determinação da duração do projecto. Para tal considera-se o caminho mais desfavorável para a realização do programa - caminho crítico - ou seja, o caminho por onde passam as atividades de maior duração - atividades críticas. A duração do programa será igual à soma das atividades críticas que o constituem. Da definição anterior depreende-se que, se todas as durações das atividades de um caminho crítico permanecerem constantes e se houver atraso apenas em uma delas, o atraso final na realização do projecto será igual ao atraso parcial.
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Dentre os métodos específicos de gestão da qualidade,existe um cuja filosofia é voltada para a mobilização dos colaboradores, através da implementação de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo a eliminação de desperdícios, arrumação, limpeza e autodisciplina. Este é o método:
		
	 
	5S
Aula 7
	3a Questão
	
	
	
	Sobre planejamento de obras, considere: I. O planejamento da construção consiste na organização para a execução e inclui o orçamento e a programação da obra. O orçamento contribui para a distribuição das atividades no tempo e a programação refere-se ao controle das relações econômicas relacionada às etapas da obra. II. O planejamento de médio prazo é mais geral, com baixo grau de detalhamento, considerando as grandes definições, tais como empregode mão de obra própria ou terceirizada, nível de mecanização, organização do canteiro de obras, prazo de entrega, forma de contratação. III. No nível de planejamento de longo prazo trabalha-se com atividades ou serviços a serem executados nos 4 a 6 meses seguintes. Nesse nível de planejamento a atenção está voltada para a remoção de empecilhos à produção, através da identificação com antecedência da necessidade de compra de materiais ou contratação de empreiteiros. IV. Com a adoção da produção protegida contra os efeitos da incerteza, as atividades programadas têm grande chance de ocorrer, sendo comum medir a qualidade desse plano através da medição do Percentual de Planos Concluídos (PPC), com a identificação das causas das falhas, condição para o aprimoramento do planejamento das próximas atividades. Está correto o que consta APENAS em:
		
	 
	II e III.
	
Explicação:A questão trata-se de planejamento de obras
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Assinale a alternativa que representa a expressão que define, numa rede PERT-CPM, o texto a seguir entre aspas, " O tempo mais cedo possível de se inicial uma atividade. Equivale a data mais cedo possível de se iniciar uma atividade sem ocorrer atraso na data mais cedo de término previsto para o evento final da rede".
		
	 
	Tempo mais cedo de início
	
Explicação:resposta: letra "B", pois o TEMPO MAIS CEDO DE INÍCIO equivale a data mais cedo em que o evento será iniciado.
	7a Questão
	
	
	
	A busca por melhorias nos processos de gestão tornam-se essenciais para que a organização esteja cada vez mais apta a melhorar a sua ¿carteira¿ de clientes. Com relação as oportunidades de captação de novos negócios, pode-se considerar que a parte interessada terá como fontes de consulta:
I-Consulta em bancos   II-Uso de recursos próprios    III-Utilizar consórcios imobiliários
A opção correta é:
		
	 
	I, II e III
	
Explicação:A organização pode viabilizar as fontes de recursos através dos próprios capitalizados pelo seu negócio; nos bancos e consórcios (artigo 278 da Lei nº 6.404/1976).
Aula 8
	2a Questão
	
	
	
	Um engenheiro quer estimar o número de viagens que caminhões de 20 metros cúbicos devem realizar para executar a base de uma rodovia. Sabe-se que o volume total da base é de 18.000 metros cúbicos, o percentual de empolamento é de 25% e o Grau de Compactabilidade é de 0.90. Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o número de viagens utilizado para executar a base de uma rodovia.
		
	 
	1.250
	
Explicação: Volume total = 18.000 x 25% = 22.500 metros cúbicos (com o empolamento)
Volume compactado na base = 22.500/0.90 = 25.000 metros cúbicos
Número de viagens = 25.000 (volume compactado) / 20 (capacidade dos caminhões) = 1.250 viagens
resposta = letra "E"
	
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Na construção de uma edificação, a etapa que permite a análise do que se projeta, buscando possíveis não conformidades, como a incompatibilidade do projeto, é denominado:
		
	 
	Controle
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, é igual a
		
	 
	9.600,00
Aula 9
	1a Questão
	
	
	
	A folga de uma atividade é determinada pelo (a):
		
	 
	Quantidade de tempo que a atividade pode ser atrasada sem atrasar o caminho crítico
	
Explicação:Os impactos que podem ser causados num projeto devido a falhas de detalhamento podem ser significativas na essência da sistemática. Quano da identificação das tarefas e o desdobramento, torna-se importante avaliar como o tempo influencia no andamento do projeto.
	3a Questão
	
	
	
	No contexto geral, o processo construtivo é a sequência de métodos, traduzida em ações no canteiro de obras para a execução de um sistema construtivo.
Com relação ao método aplicado, pode-se considerar que está correto o conceito de  Lean Construction na opção:
		
	 
	Construção baseada no paradigma de redução de desperdícios (método Toyota de produção)
	
Explicação:Foi o método utilizado para comopor as estratégias de construção baseada no paradigma de redução de desperdícios que ficou conhecido como método Toyota de produção.
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	O processo industrializado denominado ¿construção a seco¿ é uma técnica que, praticamente, não utiliza de água.  Apresenta como uma de suas vantagens o fato de não criar sujeira com acúmulos de detritos, restos de materiais, como acontece com os processos tradicionais. Esse tipo de técnica proporciona uma logística e melhoria na linha de produção dentro do canteiro de obras de forma favorável. Tem-se como exemplo desse tipo de técnica:
		
	 
	Construção em drywall
	
Explicação:A técnica que utiliza o sistema de construção a seco viabiliza a melhora no planejamento da obra, tendo em vista o diferencial de agilidade no processo e adequação em prazos no cronograma.
	
	
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Na organização do canteiro de obras, tem-se o almoxarifado como um dos locais mais críticos para o bom funcionamento da logística e favorecimento das equipes de produção. Um dos materiais que deve ser controlado periodicamente é o cimento. Com relação a esse material, verifique as alternativas:
I - A altura da pilha não deve ultrapassar 10 sacos.
II - A largura total dos sacos armazenados (lado a lado) não deve ter mais de 3 metros.
III - A embalagem resiste a ação da umidade no ambiente.
		
	 
	I e II
	
Explicação:O cimento é um aglomerante hidráulico e deve seguir as orientações estabelecidas pelo fabricante quanto ao armazenamento.
	
	
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Esse tipo de sistema construtivo tem como especificações de um projeto não ter a previsibilidade de incluir armações; possuir paredes autoportantes; e podem absorver/ transmitir as cargas recebida. A técnica permite a construção de paredes em diferentes tipos de edificações. A técnica favorece um melhor planejamento e a adequada distribuição das atividades para as equipes de produção, sendo correta na alternativa:
		
	 
	Alvenaria estrutural
	
Explicação:A técnica que utiliza o sistema de construção em alvenaria estrutural viabiliza a melhora no planejamento da obra, tendo em vista o diferencial de agilidade no processo e adequação em prazos no cronograma.
Aula 10
	1a Questão
	
	
	
	O processo de  ____________________ permite a empresa obter informações através de um funcionário designado, no caso um Engenheiro, para verificar vários itens considerados críticos ¿ como, por exemplo, acabamento e funcionamento dos aparelhos sanitários. Esse procede antecede a entrega do bem para o proprietário/usuário. A alternativa que completa corretamente a lacuna é:
		
	 
	Conformidade na entrega do imóvel
	
Explicação:A etapa de vistoria pré-entrega é fundamental para que sejam identificadas situações não desejáveis antes de formalizar a entrega para o cliente/usuário/proprietário.
	
	
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	De acordo com os dispositivos da NBR-5674 (ABNT), que trata do Manual do Usuário, é correto afirmar que
		
	 
	a descaracterização do imóvel deve constar claramente no item garantia do imóvel.
	
	
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	No intuito de propor uma transparência nos processos da organização, algumas empresas definem na estratégia do planejamento organizacional a implantação de sistemas de gestão, visando oalcance de melhorias contínuas. No caso da frase ¿É um sistema de princípios definidos para orientar decisões que levarão a alcançar resultados mensuráveis. Em outras palavras, é uma declaração formal do que é a qualidade para a empresa, possibilitando o alcance de certificações¿. Pode-se afirmar que trata de um item na visão macro e definido pela alta direção:
		
	 
	Política da Qualidade
	
Explicação:No caso de empresa que tenha a intenção de certificação pela norma ISO 9001, a implementação da Política da Qualidade será uma exigência determinante.  A política da qualidade deve estar coerente a missão, a visão e os valores da empresa, bem como considerar o planejamento estratégico da organização. 
	
	
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	A importância de implementação das diretrizes para melhorias nas ações gerenciais e dos processos da organização, necessitam como parâmetros para formulação dos indicadores alguns aspectos, como: Entrega no prazo acordado; Índice de lucro; lucro previsto X lucro obtido; Índice de satisfação do cliente; Índice de conformidade dos serviços; serviços realizados X serviços conformes; Índice de desempenho de fornecedores de materiais; Ações corretivas implementadas; ações planejadas X ações implementadas; Eficácia de treinamentos. Qual o indicador que pode ser associado aos aspectos citados ?
		
	 
	Indicador da Qualidade
	
Explicação:Os indicadores possibilitam que a organização, através do seu acervo, possa atuar de forma direcionada no alcance de objetivos/metas.
	7a Questão
	
	
	
	Pode-se entender que a confiabilidade do resultado obtido no planejamento de obra, deverá ser  representado sob a forma de alguns documentos importantes, como por exemplo os relatórios de custo e resultado provável. O sistema planejamento/controle pode ser representado, de maneira resumida, pelo ciclo sequencial de quatro etapas que se repetem:
I - Medições periódicas
II - Comparações entre previsto e (real) medido
III - Análise das variações entre previsto e executado
IV - Não atuar de forma corretivas
Considera-se correta a alternativa:
		
	 
	I, II e III
	
Explicação:O planejamento de obra requer atenção ao nível de documentação necessária para favorecer a eficácia desse processo.
	
	
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	A coleta mensal das informações das planilhas de verificação de serviços, preenchidas pelos encarregados da obra durante a execução de cada etapa do processo, são de extrema relevância para o controle e monitoramento dos processos no empreendimento. Isso proporciona uma análise das problemáticas e situações que estejam em desacordo com os serviços, bem como suas causas, o que que possibilita a tomada de possíveis ações corretivas ou preventivas. Este também permite a análise do processo com maior rejeição, a fim de direcionar futuros treinamentos com os colaboradores. Pode-se afirmar que o indicador correto está na alternativa:
		
	 
	Indicador de Conformidade com os Serviços
	
Explicação:O indicador de conformidade com os serviços visa auxiliar a empresa nas tratativas, se possível, ainda na esfera do canteiro de obras. Trata-se de um instrumento valoroso na conduta de verificação e para aferir os parâmetros desejados