Prévia do material em texto
Em relação ao ciclo PDCA, é correto afirmar que a etapa de atuação corretiva é aquela em que o usuário detectou desvios e atuará no sentido de fazer correções definitivas, de tal modo que o problema nunca volte a ocorrer. no processo de execução das tarefas, o administrador realiza conforme a sua interpretação e serão coletados dados para verificação do prcesso. Planejamento consiste em estabelecer metas sobre os itens de controle e determinar a maneira (o caminho, o método) para se atingir as metas propostas. a partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com o que foi decidido pelo administrador. O Planejamento é responsáavel pela padronização dos processos. 2. Pode-se considerar que um contrato é uma convenção descrita como um acordo que se faz entre partes interessadas sob determinadas condições. Em se tratando de contrato administrativo que concerne a obra ou aos serviços de engenharia, é correto afirmar: o órgão contratante pode, unilateralmente, promover, por aditamento, supressões acima de 50% do valor do contrato, em caso de reforma de edifício. não são admitidas alterações qualitativas no objeto do contrato. em caso de alteração unilateral de contrato, é dispensado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. é facultado ao contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% do valor do contrato. alteração contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro é admitida em caso de fato do príncipe. Explicação: A eventual necessidade de ajustes nas cláusulas contratauais tornam-se decisivas para a continuidade do empreendimento quando da análise conjunta com o contratante. 3. Em orçamentação de obras públicas, são considerados custos diretos as taxas de rateio da administração central. os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço. o seguro e a garantia do empreendimento. as taxas de risco do empreendimento. os encargos sociais da mão de obra que atua nos serviços a serem executados. Explicação: Os custos são estabelecidos no orçamento da obre e identificados. Quando houver impacto diretamente na execução da obra/serviço são chamados de custos diretos. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 4. Esse parâmetro é utilizado para determinar o custo global da obra para fins de cumprimento do estabelecido na lei de incorporação de edicações habitacionais em condomínio, ressaltando que trata- se de um custo meramente orientativo para o setor da Construção Civil. Qual a opção que define esse parâmetro ? Custo Indireto Custo Direto CUB - Custo Unitário Básico Nenhuma das alternativas apresentadas CUB - Custo Unitário do Brasil Explicação: O objetivo básico do CUB/m2 é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. 5. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, deverão ser publicados com antecedência. O prazo mínimo, em dias, até o recebimento das propostas da modalidade de licitação concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço é 30 90 75 45 60 Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 6. Art. 9º da Lei nº 8666 estabelece que: Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Analise as opções a seguir: I - somente o autor do projeto II - servidor ou dirigente de órgão contratante III - empresa em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo IV - apenas a empresa isolada responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo Assinale a alternativa correta: Somente III II, III e IV I, II, III e IV II e III I, II e IV Explicação: A lei estabelece quanto ao autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 7. O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa: Lei nº 4.591/1964 NBR ISO 9001:2008 Lei N° 4320/1964 NBR 16633 NBR 12721:2005 Considerando as modalidades de contratos existentes, considere as hipóteses abaixo e assinale a alternativa http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp correta: e) As alternativas letras (c) e (d) estão corretas b) A característica principal da modalidade de contrato Global é que se obtém do contratado um preço que cobre a totalidade dos serviços e quantidades do mesmo de acordo com os projetos e especificações de contrato, e se atribui um valor (preço) que cubra todas as condições explicitadas em contrato para a sua realização (incluso sua remuneração e BDI). Portanto consegue-se uma maior segurança sobre o valor do contrato. a) Como vantagens da modalidade do contrato em regime de concorrência pode-se afirmar que esta modalidade permite a obtenção do menor preço, e como desvantagem, que não há favoritismo entre os concorrentes. d) Na modalidade de contrato de concorrência por preço unitário não é necessário que a proposta contemple todos os itens a serem executados dentro do contrato c) São vantagens atribuídas a modalidade de contrato global: a maior segurança para o contratante quanto a desvios de custo do contrato; maior programação do fluxo para o contratado pois a receita é pautada na realização de serviços estipulados; Não são necessários projetos completos e detalhados. Explicação: Esta Lei nº 8666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 2. Qual dos seguintes exemplos NÃO é um custo direto? Materiais utilizados com o projeto. Salário do Gerente de obras Impostos Gastos com subcontratados Salário do Gerente de projetos Explicação: Os custos são identificados e previstos na execução de um serviço na construção civil. Considerando os custos diretos destacam-se os associados a produção do insumo que impacta na mão de obra, equipamentos, materiais. 3. Considerando a construção de um empreendimento são necessárias etapas para sua concepção ainda em fase de produto. Assinale dentre as opções abaixo as etapas que melhor correspondem à fase de concepção de produto. d) Compra do Terreno; contratação dos projetos; contratação da equipe gerencial; legalização; analise de viabilidade; pesquisa de mercado. e) As alternativas letras (c) e letra (d) estão corretas http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp b) Pesquisa de mercado; estudo de localização; Definição da tipologia e porte; contratação de projetos; legalização;análise de viabilidade. a) Estudo de localização; Pesquisa de mercado; janelas de lançamento; Contratação de projetos; orçamento executivo; valor de venda. c) Contratação de profissionais para gerenciamento; pesquisa de mercado; contratação de projetos; estudo de localização; janelas de lançamento; contratação da publicidade. Explicação: As etapas são necessárias para compor a linha estratégica de implantação do empreendimento. 4. Ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei Federal nº 8.666/93, a contratação por entes do Poder Público com terceiros deve ser precedida de licitação no caso de: obras, serviços e alienações de bens, exceto quando o contratante for fundação pública. alienações de bens, incluídos os imóveis, e serviços, incluídos os de publicidade. serviços, excluídos os de publicidade quando se tratar de sociedades de economia mista. alienações de bens, excluídas as vendas de imóveis pertencentes aos entes da administração indireta. obras e concessões de serviço público, excluídas as concessões de uso de bens imóveis pertencentes a empresas públicas e sociedades de economia mista. Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 5. A Secretaria da Cultura de determinado Estado precisa promover a construção de um anfiteatro para a realização de eventos culturais. Considerando a especificidade da construção, não possui corpo técnico próprio capaz de elaborar o projeto. Pretende assim, licitar a contratação da elaboração do projeto, instituindo prêmio para o licitante vencedor. Dentre as modalidades de licitação, e nos termos da Lei nº 8.666/93, é considerada adequada a realização de tomada de preços, para valor inferior a R$ 150.000,00, por meio da qual será possível identificar o licitante habilitado à contratação com inexigibilidade de licitação ao término do certame. concurso, para escolha dentre os interessados, estabelecendo-se previamente o prêmio a ser pago ao vencedor do certame. concorrência, ao término da qual poderá ser declarada a inexigibilidade do certame. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp convite, para chamada dos interessados a concorrer, por meio de concurso, em procedimento de licitação híbrido. convite, por meio do qual poderá escolher o licitante vencedor, que será contratado com declaração de inexigibilidade de licitação. Explicação: A lei nº8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 6. O contrato assinado entre as partes corresponde ao acordo formal e que retrata todas as ações necessárias para o sucesso do empreendimento. Com relação ao contrato, NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia: cumprimento irregular de cláusulas contratuais. não cumprimento de cláusulas contratuais. subcontratação total do objeto. lentidão no cumprimento do contrato. atraso na emissão da fatura. Explicação: resp. letra "E". 7. Uma obra foi orçada em R$250.000,00 (custo total). Na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Calcular o preço de venda. R$287.500,00 R$294.117,65 R$270.000,00 R$267.500,00 R$302,007,54 Explicação: PV = 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂/(1 −𝑖%) http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 8. Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 1.500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção: concurso tomada de preços leilão concorrência convite Explicação: A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação. 1. Considera-se sendo "a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas." Qual o nome deste documento emitido pelo CREA Acervo técnico profissional Atestado de capacidade técnica Registro técnico profissional Anotação de responsabilidade técnica Registro profissional de engenharia Explicação: A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação. 2. O projeto básico é o elemento mais importante na execução de obra pública. Falhas em sua definição ou constituição podem dificultar a obtenção do resultado almejado pela Administração. NÃO é requisito necessário de um projeto básico ter viabilidade técnica e prover adequado tratamento do impacto ambiental. possibilitar a avaliação do custo da obra, do prazo e do método construtivo. possuir os elementos necessários e suficientes para caracterização do objeto. ter nível de precisão adequado, ou seja, aderência ao orçamento proposto. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp possuir elementos suficientemente detalhados para permitir a execução do objeto. Explicação: O projeto básico é um documento geral composto de outros itens fundamentais, os quais são essenciais para a implantação do contrato. 3. Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores. utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento. priorização do custo utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais. pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores. 4. O CUB (Custo Unitário Básico) foi criado, inicialmente, para servir como parâmetro na determinação dos custos dos imóvei e foi ao longo dos anos, conquistando o caráter de indicador de custo setorial. A lei que permitiu a criação do CUB foi: Nenhuma das alternativas apresentadas Lei 4591/1964 Lei 4320/1964 Lei 13587/2018 Lei 8666/1993 Explicação: O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. 5. Considerando a legislação vigente no que concerne a comercialização de imóveis e seus respectivos registros nos diversos órgãos competentes, analise e assinale quais as afirmações abaixo são verdadeiras: http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp e) As alternativas letras (a) e (b) estão corretas. d) As alternativas letras (b) e (c) estão corretas b) Apartamentos na planta elotes em condomínio não podem ser vendidos sem o prévio registro de incorporação ou sem aprovação e registro no Cartório de Registro de Imóveis. Estão incorrendo em crime aqueles que vendem os apartamentos na planta sem registro de incorporação, seja ele construtor, empreendedor, corretor e até mesmo os meios de imprensa que promovam propaganda sem a exigência legal. a) Somente pode ser comercializado um futuro empreendimento a ser construído, no qual, os seus pretensos vendedores forem proprietários do imóvel (terreno) no qual este empreendimento será construído. c) É possível a comercialização de um empreendimento a ser construído num determinado local, cuja propriedade (do terreno) não é do pretenso vendedor do empreendimento, desde que haja um termo de acordo entre o dono oficial do terreno e o pretenso construtor/vendedor do empreendimento, autorizando o uso do terreno para o fim proposto. Nesta situação não será necessária o registro desta incorporação para que possa ser comercializada. Explicação: A legalização de um imóvel deverá estar em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo órgão competente da região de localização do referido imóvel. 6. A atividade relativa à efetivação das avaliações e medidas possíveis, parciais e final, de levantamento e apropriação de custos e composições de preços, de processamento de faturas é uma das tarefas que concretizam o projeto de arquitetura. Essa atividade também verifica os prazos contratuais e as demais condições contratuais de mesma natureza, de modo a assegurar que o atendimento das disposições contratuais entre o contratante e o contratado seja cumprido. Essa tarefa é denominada Especificação Força maior ou caso fortuito Fiscalização técnica Fiscalização administrativa Plano de trabalho Explicação: A fiscalização administrativa pelo contratante ou gerenciador do contrato. 7. Determinado ente público necessita instalar, em específica região do município, identificada em pesquisa encomendada para tanto, uma unidade destinada ao serviço médico ambulatorial, para atendimento da população. Considerando o tipo de serviço que será prestado no local, foram elencadas condições e características físicas do imóvel necessário para a instalação da referida unidade, que também precisa ser de grandes dimensões. Localizado um imóvel, pertencente a particular, que bem se http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp adequaria à instalação do serviço médico ambulatorial, o ente público poderá promover a contratação direta da locação, mediante prévio procedimento para dispensa do certame, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado. poderá promover a contratação direta da locação, mediante procedimento para posterior ratificação da inexigibilidade do certame. deverá realizar prévio procedimento de licitação para a contratação da locação do imóvel, uma vez que o bem pertence a particular. deverá realizar procedimento de licitação, ainda que o resultado do certame enseje a alteração da localização do imóvel onde será instalado o serviço. deverá promover a contratação direta da locação somente se o valor não exceder a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 8. Em um projeto de uma edificação, qual documento define, com precisão, as dimensões dos elementos estruturais? Licença de instalação do canteiro. Memória de Cálculo. Planta de formas. Planta de locação das fundações. Planta de arquitetura. Explicação: O projeto de forma é importante por fornecer dados que constituem um conjunto de elementos representativos da estrutura, além de demonstrar posicionamento de peças (pilar, viga, laje) e as suas cargas até que esta atinja a resistência prescrita em projeto. Leia o texto: "É o instrumento que o Sistema Confea/Crea tem para registrar as realizações profissionais e que distingue a carreira e o sucesso individual e valoriza o exercício profissional. Permite caracterizar os limites da responsabilidade e da participação técnica em cada obra ou serviço, conferindo as garantias jurídicas de um contrato e a prova de atividades especiais para efeito de aposentadoria." O documento que comprova a conformidade profissional, descrita acima, de acordo com a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 está correto na opção: Registro técnico Anotação de Responsabilidade Técnica Registro de capacitação técnica http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp Acervo técnico profissional Carteira profissional de engenharia Explicação: O aluno deverá visitar o site do órgão CREA para fins de conhecimento da informação. 2. Qual a alternativa correta que caracteriza-se quando o orçamento tem três tipos de insumos para a construção de um projeto- padrão dividido pela área construída, possibilitando o obtenção do valor em R$/m2 médio de uma construção ? Contrato tipo Carta Convite Contrato de Concorrência Custo Indireto Custo Direto CUB (Custo Unitário Básico) Explicação: O CUB é um parâmetro para a área de orçamento amplamente utilizado na construção civil. 3. São cláusulas obrigatórias num contrato de obra de engenharia, firmado com a Administração Pública, exceto: o regime de execução vinculação ao instrumento convocatório do certame de licitação critérios de reajustamento de preços formas de antecipação de pagamento os casos de rescisão Explicação: As negociações entre as partes deverão estabelecer as devidas tratativas previstas em acordo contratual. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 4. Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações, Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual. Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual. Negar o pedido para a dilação do prazo, mas permitir a inclusão de aditivo contratual. Negar os dois pedidos, mas não aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra. Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra. Explicação: No caso de empresa pública deverá ser considerada a lei nº 8666/93. 5. São tipos de licitação, para efeito de julgamento das propostas, exceto: técnica e preço menor preço melhor técnica concorrência maior lance ou oferta Explicação: concorrencia 6. Sobre as regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da Administração pública federal para a elaboração do orçamento dereferência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da união, entende-se por custo global de referência o Valor unitário para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp Valor total da remuneração a ser paga pela Administração pública ao contratado e previsto no ato de celebração do contrato para realização de obra ou serviço de engenharia. Valor resultante da multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência. Valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia. Detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida. Explicação: A lei nº 8666 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 7. Em qual das opções abaixo encontram-se apenas os encargos sociais trabalhistas básicos e obrigatórios: 13º salário, Férias e salário educação 13º salário, INSS e FGTS Previdência Social, 13º salário e Férias Previdência Social, Férias e FGTS FGTS, salário educação e Previdência social Explicação: Os encargos são itens legais e incidem diretamente no planejamento finaceiro do projeto. 8. A respeito dos orçamentos de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos da União, assinale a opção correta. Os custos unitários de referência na administração pública não poderão, em nenhuma hipótese, exceder os seus correspondentes do sistema de referência. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo, a taxa de rateio da administração central, os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, incluindo-se aqueles de natureza direta e personalística que onerem o contratado, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e a taxa referente ao lucro. Na construção dos orçamentos de referência, o órgão ou a entidade poderá utilizar sistemas próprios, desde que aprovados pelo dirigente máximo da unidade. O custo global de referência de obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp Com relação à Viabilidade de Construção, assinale a alternativa verdadeira. O setor arquitetônico deve informar sobre o projeto estrutural para andamento da construção. Nenhuma das anteriores. (a), (b) e (c) são corretas. O setor de Venda deverá ter a noção do que será o empreendimento. O Projeto arquitetônico, as Especificações técnicas e de acabamento da obra e o Prazo da obra são peças fundamentais. Explicação: O estudo de viabilidade não se limita apenas a uma etapa, mas fundamenta-se a visão sistêmica do projeto (empreendimento), considerando-se as questões econômica, técnico,operacional, ambiental, social, dentre outras. 2. Toda a documentação que compõe o sistema da qualidade de uma empresa serve essencialmente para dar suporte, caso necessário obter a qualidade requerida do produto, apoiar a avaliação de sistemas da qualidade e assegurar melhoria da qualidade. estruturar e animar a criação de programas específicos, visando à formação e requalificação de mão de obra, em todos os níveis. apoiar a introdução de inovações tecnológicas e fomentar a garantia da qualidade de materiais. promover o aperfeiçoamento da estrutura de elaboração e difusão de normas técnicas, dos códigos de práticas e dos códigos de edificações. 3. "É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de: ART - Anotação de Responsabilidade Técnica Habite-se Acervo Técnico CUB - Custo Unitário Básico Memorial Descritivo Explicação: O HABITA-SE é um documento exigido e atesta que o edifício está pronto para receber seus ocupantes http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 4. Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indúsria da Construção: I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proteção de materiais; II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício; III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais; IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação dos trabalhadores; V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé. II e IV I, III e V III, IV e V I, II e V II e III Explicação: O aluno deverá ter conhecimento básico dos requisitos exigidos na NR18, a qual é específica para o segmento da construção civil. 5. Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)? fluxograma de processos diagrama de dispersão gráfico de controle gráfico de Pareto lista de verificação http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp Explicação: Gráfico de Pareto indica as principais causas de um problema, sendo uma técnica que envolve classificar as causas oriundas desses problemas, utilizando um gráfico de frequências. 6. Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, está correto na alternativa: 9.600,00 12.000,00 14.400.00 19.200,00 24.000,00 Explicação: Custo de tempo A- 60%t B- 40% t Gastou-se com o engenheiro : $24000,00/t Valor gasto com o engenheiro, por consultoria: Consultoria na obra A:( 0,6t x $ 24000,00/t)= $14200,00 Consultoria B: ( 0,4t x $ 24000,00/t) =$ 9600,00 7. A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que maisvem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em: III, apenas. I, apenas. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp II e III apenas. II, apenas. I e II, apenas. Explicação: No item II, entende-se que o planejamento contempla todas as etapas do processo produtivo. Já no item III, o planejamento precisa ter o acervo de todo o histórico, mesmo com o término da obra. 8. Sobre cronograma físico-financeiro da obra é INCORRETO afirmar: A elaboração de um cronograma físico-financeiro realista exige a participação de várias pessoas diretamente envolvidas com a obra como proprietário ou incorporador, engenheiro, mestre de obras, orçamentistas e compradores, entre outros gestores. É possível identificar as equipes que eventualmente estejam mais atrasadas em relação às demais, sem que se consiga alterar esta condição, em razão do cronograma não permitir ajustes ou alterações no processo produtivo da obra. Se este não for respeitado é possível perder materiais no estoque ou pagar mão de obra e equipamentos que acabam ficando parados, sem trabalho. Em conjunto com os projetos, a planilha orçamentária e o memorial descritivo da obra, serve como garantia de que o dinheiro emprestado pelo agente financiador será efetivamente usado na construção ou reforma de um imóvel. Ajuda a planejar as compras de produtos e materiais de construção, reduzindo estoques desnecessários no canteiro de obra. 1. O modelo adotado nas diretrizes do Guide to the Project Management Body of Knowledge (ou guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos contempla etapas essenciais para a implantação do referido modelo. Considerando a aimportância dessa ferramenta gerencial, responda a opção correta para preencehr a lacuna: O __________________________ representa a etapa em que os processos são necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho requerido, e nada mais que o trabalho requerido, para completar o projeto com sucesso. Gerenciamento do Escopo Gerenciamento da Comunicação Gerenciamento do Tempo Gerenciamento da Integração Gerenciamento da Qualidade Explicação: O gerenciamento de escopo descreve as etapas essenciais para o melhor e mais apurado conhecimento do projeto quanto aos serviços contratados. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 2. Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de 15,00% 22,54% 33,33% 46,67% 52,52% Explicação: A parede A tem 5m de comprimento e 3m de altura; A parede B tem 10 m de comprimento e 3m de altura; Foiexecutado um emboço de 3 cm na parede A; Na parede Bfoi colocado um emboço de 3 cm em uma extremidade e outro de 2 cm na outra extremidade; Inicialmente todas as paredes deveriam ter recebido um emboço de 2 cm; Em virtude do emboço extra, qual o percentual excedente de argamassa foi executado? Caso não precisassefazer as correções de alinhamento na parede, o uso de argamassa em função do emboço seria de : Na paredeA: 5m x 3m x 0,02 m= 0,3 m³ de argamassa; Na paredeB: 10m x 3 m x 0,0 2 m= o, 6 m³ de argamassa; Toatalizando: 0,3 + 0,6 = 0,9 m³ de argamassa usada. Agora, com as correções no alinhamento da parede,o uso de argamassa será de : Parede A:5m x 3m x 0,03 m= 0,45 m³ ; Parede B :(10 m x 3m x 0,03m ) + (10 m x 3m x 0,02m ) = 0,6 + 0,9 = 1,5 m³; Total : 0,45 + 1,5 = 1,95 m³ de argamassa usada. Usou ¿se a seguinte quantidade a mais de argamassa : 1,95 ¿ 0,9 = 1,05 m³ Em percentual esta quantidade será de : 0,9 m³-------- 100% 1,05 m³ ------x X= 3. Segundo a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o início do planejamento se dá: Identificar as atividades irão compor o cronograma geral do projeto; Decomposição do escopo do projeto em unidades de trabalho mais simples e de manuseio mais fácil; A omissão de uma atividade ou de uma série delas é um problema, pois pode resultar em atraso da obra e aumento de custo. Conclusão no prazo pactuado e dentro do orçamento aprovado, razão pela qual dependem inevitavelmente da contribuição de planejadores qualificados e experientes. Nenhuma das anteriores. Criatividade para superar dificuldades técnicas e administrativas; Administração dos grupos de trabalho e a convivência com operários mal remunerados e deficientemente capacitados. Busca da condição de sustentabilidade, incorporada na Responsabilidade Social; Êxito pelo conhecimento das Ciências Humanas e principalmente pelo desenvolvimento da sensibilidade para identificar e promover a solução de problemas ambientais, sociais e humanos. Explicação: EAP significa Estrutura Analítica de Projetos ou em inglês WBS ¿ Estrutura analítica do trabalho, sendo uma ferreamenta que auxilia no desdobramento das etapas da obra. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 4. Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo. No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias: 9 8 10 11 6 Explicação: Há 4 caminhos possíveis: A+C+G+J=2+1+3+2=8dias A+D+H=2+5+4=11dias B+E+H=3+2+4=9dias B+F+I=3+2+1=6dias Portanto, o prazo para conclusão é 11 dias, o maior período necessário. 5. Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar: Nas redes PERT-COM, só pode existir um caminho crítico. Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo. O cronograma de barras não pode ser confundido com o gráfico de Gantt. A curva S é utilizada principalmente para identificaros insumos que mais impactam o orçamento da obra. A curva ABC facilita determinar os custos mensais que a obra terá. 6. Um aspecto relevante para o bom funcionamento do setor de compras e para o consequente alcance de seus objetivos é o estabelecimento de boas previsões das necessidades de suprimento. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp maximizar a fidelizaçãona relação com os fornecedores a redução na frequência das compras e o aumento do tamanho dos lotes. a adoção de rodízio permanente entre todos os fornecedores. a máxima ampliação do parcelamento dos pagamentos. 7. Uma matéria da Revista Exame em 2015, chamada "O Custo da Burrice", demonstra como a falta de planejamento de obra prejudica a construção no Brasil. De acordo com a reportagem, o costume brasileiro é dedicar pouco tempo da obra para o planejamento. Em países mais desenvolvidos, a elaboração de projetos, montagem dos cronogramas e as projeções de custos consomem muito mais tempo: cerca de 40% do tempo previsto para uma obra no Japão; na Alemanha, 50%. A respeito do conceito de planejamento e controle de obras, assinale a alternativa CORRETA. As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais. O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra. O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da sequência de atividades. O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades Explicação: Na prática as ferramentas PERT e CPM possibilitam uma visualização das relações de interdependência das atividades, utilizando-se a metodologia de sistema de rede, assim como viabilização a determinação do tempo total de duração (impactos) e o tipo das folgas entre as atividades. 8. O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda a questão http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp A duração do projeto, uma vez que nada será atrasado ou adiantado está descrita na alternativa: Cinquenta e três semanas Trinta e quatro semanas Trinta semanas Quarenta e quatro semanas Sessenta e duas semanas Explicação: Resposta: Letra E - 44 semanas Caminho mais longo: F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F10 - F12 - F14 = 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44 semanas O planejamento é essencial para o sucesso de qualquer obra. Sabemos que executar um projeto é uma tarefa complexa onde, por essa razão, é importante que profissionais capacitados se responsabilizem pela gestão do empreendimento, acompanhando todas as etapas do processo e garantindo o bom andamento da operação. Esse cenário não é diferente na construção civil, pois as obras também são executadas por um tempo determinado. Elas necessitam de planejamento para que sua execução seja realizada com qualidade e o objetivo final seja atingido. Sobre o plano de execução de planejamento dos recursos aplicados diretamente ao projeto da obra aponte a alternativa que melhor se adequada ao tópico abordado. JUSTIFIQUE A ALTERNATIVA ESCOLHIDA. materiais, tecnologia embarcada, esforços e cargas da estrutura, capacitação de mão de obra. mão de obra, fornecedores, tempo de projeto e linguagem adotada no software. equipamentos, índices de composição do custo, objetivos do projeto e parâmetros de resistência. visão estratégica, controle tecnológico dos materiais, faixa de tensão aplicada e comportamento padrão. prazo, custo, qualidade e risco. Explicação: O aluno deverá descrever os principais aspectos, no que concerne a obra, relacionados aos itens prazo, custo, qualidade e risco. 2. Considere o planejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, onde o tempo dos serviços é indicado em dias. O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há uma folga, em dias, de: 5 3 6 2 7 Explicação: CAMINHO CRÍTICO A - E - K - M - P = 17 DIAS CAMINHO PROPOSTO C - G - Q = 12 DIAS 17 - 12 = 5 dias de folga 3. Assinale a alternativa Falsa: Atividades não críticas possuem margem de tempo que lhes garante determinada flexibilidade, essa margem é a folga. Pelo método das flechas, a folga não é representada na atividade em si, mas em um quadro à parte. Nenhuma das anteriores. Pelo método dos blocos, as folgas são registradas no próprio "bloco" da atividade. Folga livre é a quantidade de dias que uma atividade pode atrasar sem afetar o inicio mais cedo de suas sucessoras. Explicação: As alternativas apresentadas não caracterizam de forma correta os conceitos das ferramentas gerenciais. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 4. Dentre as opções que seguem, assinale a que corresponde ao objetivo principal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda. Equiparar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil dos países desenvolvidos, por meio da implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, adotados nesses países, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda. Melhorar o acesso à moradia para as populações de menor renda e de classe média. Capacitar a mão de obra da construção civil para aumentar a qualidade e a competitividade da empresas com o objetivo de diminuir o custo da moradia Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de classe média. 5. Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento. pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores. utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais. priorização do custo indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores. Explicação: A implantação de uma metodologia para o processo de contratação e avaliação de fornecedores possibilita melhorias na gestão e monitoramento da empresa, sendo por consequência tambémpara a equipe da obra. 6. O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção. Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 ) http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de: 16 dias 20 dias 15 dias 30 dias 12 dias Explicação: 15 dias 7. Com relação a redes PERT/CPM, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): ( ) Só pode existir um caminho crítico. ( ) Todos os caminhos são críticos. ( ) Todas as atividades são interdependentes. ( ) Um evento não consome tempo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. F; F ;V; V. F ; V ; F ; F. V ; F ; V ; F. V ; F ; V ; V. F ; F ; F ; V. Explicação: O modelo gerencail com a ferramenta de planejamento PERT CPM proporcionam uma melhoria no gerenciamento do projeto. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 8. Em gerenciamento de projetos, fast-tracking significa: Usar somente os melhores recursos para realizar as tarefas o mais rápido possível Usar softwares estado da arte p/mensurar o progresso do projeto Coordenar esforços com outros projetos para reduzir os atritos Reduzir a duração das atividades do caminho crítico Reduzir a duração do projeto redefinindo as relações lógicas entre as atividades Explicação: O fast tracking visa a realização de se iniciar uma tarefa após a finalização de outra. http://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp