Planejamento e Controle de Obras

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Planejamento e Controle de Obras 
Aula 1 
 1a Questão 
Para a determinação da taxa do BDI, benefícios e despesas indiretas, para o orçamento de obras, não se deve 
incluir: 
 
O seguro 
 A manutenção do canteiro de obras 
 
A margem de incerteza 
 
A administração central 
 
O percentual de impostos incidentes 
Explicação: O decreto DEC 7.983/2013 (DECRETO DO EXECUTIVO) 08/04/2013, estabelece regras e critérios 
para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. O BDI favorece o profssional a compor o preço de 
venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc). 
 
 2a Questão 
Em relação ao ciclo PDCA, é correto afirmar que 
 a etapa de atuação corretiva é aquela em que o usuário detectou desvios e atuará no sentido de fazer 
correções definitivas, de tal modo que o problema nunca volte a ocorrer. 
 
a partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com o que foi decidido pelo 
administrador. 
 
no processo de execução das tarefas, o administrador realiza conforme a sua interpretação e serão 
coletados dados para verificação do prcesso. 
 
O Planejamento é responsáavel pela padronização dos processos. 
 
Planejamento consiste em estabelecer metas sobre os itens de controle e determinar a maneira (o 
caminho, o método) para se atingir as metas propostas. 
 
 3a Questão 
Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção: 
 
concurso 
 convite 
 
concorrência 
 
tomada de preços 
 
leilão 
Explicação: A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação. 
 
 4a Questão 
A respeito dos orçamentos de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com 
recursos da União, assinale a opção correta. 
 
Na construção dos orçamentos de referência, o órgão ou a entidade poderá utilizar sistemas próprios, 
desde que aprovados pelo dirigente máximo da unidade. 
 
O custo global de referência de obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das 
composições dos custos unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos 
unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. 
 
O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor 
correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo, a taxa de rateio da 
administração central, os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, incluindo-se 
aqueles de natureza direta e personalística que onerem o contratado, a taxa de risco, seguro e garantia 
do empreendimento e a taxa referente ao lucro. 
 
Os custos unitários de referência na administração pública não poderão, em nenhuma hipótese, exceder 
os seus correspondentes do sistema de referência. 
 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser 
reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 
orçamentária. 
Explicação: A legislação aplicável para licitação é referente a Lei n°8666/1993, a qual trata de todas as 
condições relacionadas ao contrato entre as partes. 
 
 5a Questão 
Em qual das opções abaixo encontram-se apenas os encargos sociais trabalhistas básicos e obrigatórios: 
 
Previdência Social, 13º salário e Férias 
 
13º salário, Férias e salário educação 
 
13º salário, INSS e FGTS 
 
Previdência Social, Férias e FGTS 
 FGTS, salário educação e Previdência social 
Explicação: Os encargos são itens legais e incidem diretamente no planejamento finaceiro do projeto. 
 
 6a Questão 
O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma 
empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das 
opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente. 
 
gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas 
prioritários da alta administração. 
 
O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma 
empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários. 
 
gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e 
gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários. 
 gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma 
empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração. 
 
gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento 
que cuida dos problemas financeiros da empresa. 
 
 7a Questão 
Considerado-se os tipos de licitações públicas existentes, para efeito de julgamento das propostas, qual a 
alternativa que não tem será objeto da análise: 
 melhor técnica 
 técnica e preço 
 menor preço 
 concorrência 
 maior lance ou oferta 
Explicação: O item concorrência não está contemplado uma vez que as empresas são independentes na 
preparação do orçamento e aspectos que contribuam para o ganho final no processo. 
 
 8a Questão 
Sobre as regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da Administração pública federal para a 
elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da união, entende-se por custo global de referência o 
 
Valor total da remuneração a ser paga pela Administração pública ao contratado e previsto no ato de 
celebração do contrato para realização de obra ou serviço de engenharia. 
 Valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena 
execução da obra ou serviço de engenharia. 
 
Detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, quantidades, produtividades e 
custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade 
de medida. 
 
Valor unitário para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de 
referência e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado 
 
Valor resultante da multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por 
seu custo unitário de referência. 
Explicação: A lei nº 8666 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
 
 
 1a Questão 
Pode-se afirmar que o instrumento indispensável para identificar a responsabilidade técnica pelas obras ou 
pelos serviços prestados por profissionais ou empresas está correto na alternativa: 
 
RAPA - Requerimento de Aprovação de Projeto Arquitetônico, 
 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
 
CREA - Conselho Regional 
 
Acervo Técnico (CREA) 
 
CUB - Custo Unitário Básico 
Explicação: Trata-se de um documento do CREA, por meio do qual o profissional ¿ engenheiro civil ou arquiteto 
¿ assume a responsabilidade pelos projetos e pela execução da obra. 
 
 2a Questão 
Com relação a Lei nº 8666 da seção de Definições, leia o texto a abaixo: 
Tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao 
cadastramento de licitantes. 
Assinale a opção correta: 
 
Licitante 
 
Contratado 
 
Preposto 
 
Stakeholders 
 Comissão Licitatória 
Explicação: 
Consta na Seção II - Das Definições, Art. 6º XVI: 
Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função 
 
 3a Questão 
Determinado
ente público necessita instalar, em específica região do município, identificada em pesquisa 
encomendada para tanto, uma unidade destinada ao serviço médico ambulatorial, para atendimento da 
população. Considerando o tipo de serviço que será prestado no local, foram elencadas condições e 
características físicas do imóvel necessário para a instalação da referida unidade, que também precisa ser de 
grandes dimensões. Localizado um imóvel, pertencente a particular, que bem se adequaria à instalação do 
serviço médico ambulatorial, o ente público 
 
deverá promover a contratação direta da locação somente se o valor não exceder a R$ 8.000,00 (oito 
mil reais). 
 
deverá realizar prévio procedimento de licitação para a contratação da locação do imóvel, uma vez que o 
bem pertence a particular. 
 
poderá promover a contratação direta da locação, mediante procedimento para posterior ratificação da 
inexigibilidade do certame. 
 poderá promover a contratação direta da locação, mediante prévio procedimento para dispensa do 
certame, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado. 
 
deverá realizar procedimento de licitação, ainda que o resultado do certame enseje a alteração da 
localização do imóvel onde será instalado o serviço. 
Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
 
 4a Questão 
Esse parâmetro é utilizado para determinar o custo global da obra para fins de cumprimento do estabelecido 
na lei de incorporação de edicações habitacionais em condomínio, ressaltando que trata-se de um custo 
meramente orientativo para o setor da Construção Civil. Qual a opção que define esse parâmetro ? 
 
CUB - Custo Unitário do Brasil 
 
Nenhuma das alternativas apresentadas 
 
Custo Direto 
 CUB - Custo Unitário Básico 
 
Custo Indireto 
Explicação: O objetivo básico do CUB/m2 é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como 
parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. 
 
 5a Questão 
Os itens que compõem a despesa direta em um orçamento de referência relativo à construção de um edifício 
público incluem 
 
cimento Portland, passagens e diárias do diretor comercial da empresa. 
 
madeira, aditivo plastificante e impostos como o ISS. 
 
despesas com impostos e com concessionárias da sede da empresa construtora. 
 cimento Portland, areia e barras de aço utilizadas na construção do canteiro da obra. 
 
salário do engenheiro responsável pela obra e da equipe de compras centralizadas da empresa. 
Explicação: A organização deve de forma antecipada avaliar os custos estabelecidos no orçamento da obra 
 
 6a Questão 
Em orçamentação de obras públicas, são considerados custos diretos 
 
os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço. 
 
as taxas de rateio da administração central. 
 
o seguro e a garantia do empreendimento. 
 
as taxas de risco do empreendimento. 
 os encargos sociais da mão de obra que atua nos serviços a serem executados. 
Explicação: Os custos são estabelecidos no orçamento da obre e identificados. Quando houver impacto 
diretamente na execução da obra/serviço são chamados de custos diretos. 
 
 7a Questão 
A atividade relativa à efetivação das avaliações e medidas possíveis, parciais e final, de levantamento e 
apropriação de custos e composições de preços, de processamento de faturas é uma das tarefas que concretizam 
o projeto de arquitetura. Essa atividade também verifica os prazos contratuais e as demais condições contratuais 
de mesma natureza, de modo a assegurar que o atendimento das disposições contratuais entre o contratante e 
o contratado seja cumprido. Essa tarefa é denominada 
 
Fiscalização técnica 
 
Plano de trabalho 
 
Força maior ou caso fortuito 
 
Especificação 
 Fiscalização administrativa 
Explicação: A fiscalização administrativa pelo contratante ou gerenciador do contrato. 
 
 8a Questão 
O documento que descreve toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível 
com as suas atribuições, desde que registrada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais, 
segundo o art. 1º da Resolução nº 1.025,de 2009, CONFEA, está apresentado na opção: 
 
Anotação de Responsabilidade Técnica 
 Acervo Técnico Profissional 
 
Atestado de Capacidade Técnica 
 
Habilitação Profissional 
 
Registro Profissional 
Explicação: A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação. 
 
 2a Questão 
Uma obra foi orçada em R$250.000,00 (custo total). Na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a 
lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Calcular o preço de venda. 
 R$294.117,65 
 
R$267.500,00 
 
R$270.000,00 
 
R$302,007,54 
 
R$287.500,00 
Explicação: PV = 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂/(1 −𝑖%) 
 
3a Questão 
Art. 9º da Lei nº 8666 estabelece que: 
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 
fornecimento de bens a eles necessários. 
Analise as opções a seguir: 
I - somente o autor do projeto 
II - servidor ou dirigente de órgão contratante 
III - empresa em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
IV - apenas a empresa isolada responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 
Assinale a alternativa correta: 
 
I, II e IV 
 II e III 
 
I, II, III e IV 
 
Somente III 
 
II, III e IV 
Explicação: A lei estabelece quanto ao autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 
 
 4a Questão 
Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com 
problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do 
projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo 
e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual 
de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o 
prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos 
previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações, 
 Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra. 
 
Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual. 
 
Negar os dois pedidos, mas não aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra. 
 
Negar o pedido para a dilação do prazo, mas permitir a inclusão de aditivo contratual. 
 
Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual. 
Explicação: No caso de empresa pública deverá ser considerada a lei nº 8666/93. 
 
 6a Questão 
Ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei Federal nº 8.666/93, a contratação por 
entes do Poder Público com terceiros deve ser precedida de licitação no caso de: 
 alienações de bens, incluídos os imóveis, e serviços, incluídos os de publicidade. 
 
obras, serviços e alienações de bens, exceto quando o contratante for fundação pública. 
 
obras e concessões de serviço público, excluídas as concessões de uso de bens imóveis pertencentes a 
empresas públicas e sociedades de economia mista. 
 
serviços, excluídos os de publicidade quando se tratar de sociedades de economia mista. 
 
alienações de bens, excluídas as vendas de imóveis pertencentes aos entes da administração indireta. 
Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
 
 
 
 
 1a Questão 
Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a 
 
pesquisa nos catálogos
técnicos e no ranking dos fornecedores. 
 
utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de 
instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais. 
 
priorização do custo 
 
indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores. 
 utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem 
pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no 
atendimento. 
 
 2a Questão 
No processo de licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666 - Art. 7º, as obras e os serviços somente 
poderão ser licitados quando atendidas as exigências estabelecidas nesta legislação. Com relação ao projeto 
básico é correto afirmar que: 
I - Deve ser aprovado pela autoridade competente 
II - Estar disponível somente para comissão de licitação 
III - Não incluir memoriais descritivos 
IV - Constar todos os projetos complementares 
 I e IV 
 
Somente o item I 
 
I, III e IV 
 
II, III e IV 
 
I, II e IV 
Explicação: A lei n/ 8666 estabele que: "As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver 
projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar 
do processo licitatório." 
O memorial descritivo é item pertinente ao projeto básico. 
 
 3a Questão 
Qual a alternativa correta que caracteriza-se quando o orçamento tem três tipos de insumos para a construção 
de um projeto-padrão dividido pela área construída, possibilitando o obtenção do valor em R$/m2 médio de 
uma construção? 
 
Custo Direto 
 CUB (Custo Unitário Básico) 
 
Contrato tipo Carta Convite 
 
Custo Indireto 
 
Contrato de Concorrência 
Explicação: O CUB é um parâmetro para a área de orçamento amplamente utilizado na construção civil. 
 
 4a Questão 
O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da 
Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia 
de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa. 
 
Lei nº 4.591/1964 
 
Lei N° 4320/1964 
 NBR 12721:2005 
 
NBR ISO 9001:2008 
 
NBR 16633 
Explicação: O CUB - Custo Unitário Básico é um instrumento utilizado pelo setor da construção civil. 
 
 5a Questão 
Considera-se sendo "a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos 
quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as 
atividades técnicas executadas." Qual o nome deste documento emitido pelo CREA 
 Atestado de capacidade técnica 
 
Registro profissional de engenharia 
 
Anotação de responsabilidade técnica 
 
Acervo técnico profissional 
 
Registro técnico profissional 
Explicação: A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação. 
 
 6a Questão 
Em qual das opções abaixo encontram-se apenas os encargos sociais trabalhistas básicos e obrigatórios: 
 
Previdência Social, Férias e FGTS 
 
Previdência Social, 13º salário e Férias 
 FGTS, salário educação e Previdência social 
 
13º salário, Férias e salário educação 
 
13º salário, INSS e FGTS 
Explicação: Os encargos são itens legais e incidem diretamente no planejamento finaceiro do projeto. 
 
 7a Questão 
Considerando as modalidades de contratos existentes, considere as hipóteses abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 
e) As alternativas letras (c) e (d) estão corretas 
 
d) Na modalidade de contrato de concorrência por preço unitário não é necessário que a proposta 
contemple todos os itens a serem executados dentro do contrato 
 b) A característica principal da modalidade de contrato Global é que se obtém do contratado um preço 
que cobre a totalidade dos serviços e quantidades do mesmo de acordo com os projetos e especificações 
de contrato, e se atribui um valor (preço) que cubra todas as condições explicitadas em contrato para a 
sua realização (incluso sua remuneração e BDI). Portanto consegue-se uma maior segurança sobre o 
valor do contrato. 
 
a) Como vantagens da modalidade do contrato em regime de concorrência pode-se afirmar que esta 
modalidade permite a obtenção do menor preço, e como desvantagem, que não há favoritismo entre os 
concorrentes. 
 
c) São vantagens atribuídas a modalidade de contrato global: a maior segurança para o contratante 
quanto a desvios de custo do contrato; maior programação do fluxo para o contratado pois a receita é 
pautada na realização de serviços estipulados; Não são necessários projetos completos e detalhados. 
Explicação: Esta Lei nº 8666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
 1a Questão 
Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos 
leilões, deverão ser publicados com antecedência. O prazo mínimo, em dias, até o recebimento das propostas 
da modalidade de licitação concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 
empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço é 
 45 
 
60 
 
30 
 
75 
 
90 
Explicação: A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
 
 
 4a Questão 
O CUB (Custo Unitário Básico) foi criado, inicialmente, para servir como parâmetro na determinação dos custos 
dos imóvei e foi ao longo dos anos, conquistando o caráter de indicador de custo setorial. A lei que permitiu a 
criação do CUB foi: 
 
Nenhuma das alternativas apresentadas 
 
Lei 4320/1964 
 Lei 4591/1964 
 
Lei 8666/1993 
 
Lei 13587/2018 
Explicação: O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos 
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. 
 
 6a Questão 
Leia o texto: "É o instrumento que o Sistema Confea/Crea tem para registrar as realizações profissionais e que 
distingue a carreira e o sucesso individual e valoriza o exercício profissional. Permite caracterizar os limites da 
responsabilidade e da participação técnica em cada obra ou serviço, conferindo as garantias jurídicas de um 
contrato e a prova de atividades especiais para efeito de aposentadoria." O documento que comprova a 
conformidade profissional, descrita acima, de acordo com a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 está 
correto na opção: 
 
Registro técnico 
 
Registro de capacitação técnica 
 
Acervo técnico profissional 
 Anotação de Responsabilidade Técnica 
 
Carteira profissional de engenharia 
Explicação: O aluno deverá visitar o site do órgão CREA para fins de conhecimento da informação. 
 
 1a Questão 
Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 1.500.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção: 
 
leilão 
 
tomada de preços 
 
concurso 
 
convite 
 concorrência 
Explicação: A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação. 
 
 3a Questão 
Os itens que compõem a despesa direta em um orçamento de referência relativo à construção de um edifício 
público incluem 
 
salário do engenheiro responsável pela obra e da equipe de compras centralizadas da empresa. 
 
madeira, aditivo plastificante e impostos como o ISS. 
 
cimento Portland, passagens e diárias do diretor comercial da empresa. 
 cimento Portland, areia e barras de aço utilizadas na construção do canteiro da obra. 
 
despesas com
impostos e com concessionárias da sede da empresa construtora. 
Explicação: A organização deve de forma antecipada avaliar os custos estabelecidos no orçamento da obra 
 
 4a Questão 
Pode-se considerar que um contrato é uma convenção descrita como um acordo que se faz entre partes 
interessadas sob determinadas condições. Em se tratando de contrato administrativo que concerne a obra ou 
aos serviços de engenharia, é correto afirmar: 
 
não são admitidas alterações qualitativas no objeto do contrato. 
 alteração contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro é admitida em caso de fato do 
príncipe. 
 
o órgão contratante pode, unilateralmente, promover, por aditamento, supressões acima de 50% do 
valor do contrato, em caso de reforma de edifício. 
 
em caso de alteração unilateral de contrato, é dispensado o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro. 
 
é facultado ao contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% do valor 
do contrato. 
Explicação: A eventual necessidade de ajustes nas cláusulas contratauais tornam-se decisivas para a 
continuidade do empreendimento quando da análise conjunta com o contratante. 
 
 6a Questão 
A Secretaria da Cultura de determinado Estado precisa promover a construção de um anfiteatro para a 
realização de eventos culturais. Considerando a especificidade da construção, não possui corpo técnico próprio 
capaz de elaborar o projeto. Pretende assim, licitar a contratação da elaboração do projeto, instituindo prêmio 
para o licitante vencedor. Dentre as modalidades de licitação, e nos termos da Lei nº 8.666/93, é considerada 
adequada a realização de 
 
convite, para chamada dos interessados a concorrer, por meio de concurso, em procedimento de 
licitação híbrido. 
 
tomada de preços, para valor inferior a R$ 150.000,00, por meio da qual será possível identificar o 
licitante habilitado à contratação com inexigibilidade de licitação ao término do certame. 
 
concorrência, ao término da qual poderá ser declarada a inexigibilidade do certame. 
 concurso, para escolha dentre os interessados, estabelecendo-se previamente o prêmio a ser pago ao 
vencedor do certame. 
 
convite, por meio do qual poderá escolher o licitante vencedor, que será contratado com declaração de 
inexigibilidade de licitação. 
Explicação: A lei nº8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
 7a Questão 
A falta de racionalização, observada em grande número de obras, é normalmente contextualizada como a 
separação entre o projeto e a execução. Com o passar do tempo, os construtores ficaram mais distanciados 
das atividades de projeto e os projetistas ficaram mais longe da execução dos sistemas por eles projetados. 
Esta perda de elos entre os participantes fez com que a atividade construtiva passasse a ter altos índices de 
desperdício. Com o objetivo de reverter este cenário, reduzir os desperdícios e otimizar a execução de obras, 
deve-se, entre outros, utilizar mão de obra especializada para: 
 
o controle de produtividade. 
 
a ginástica laboral. 
 
a compatibilização de produção. 
 
o controle de material. 
 a compatibilização de projetos. 
Explicação: O cenário da cadeia produtiva da construção civil apresenta uma diversidade de iterfaces, 
ferramentas e técnicas que, somadas as diversas ações, proporcionam oportunidades de melhorias no 
desenvolvimento da obra. O correto alinhamento dessas ações será de grande valia para um projeto. 
 
 8a Questão 
NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia: 
 
subcontratação total do objeto. 
 atraso na emissão da fatura. 
 
lentidão no cumprimento do contrato. 
 
cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 
 
não cumprimento de cláusulas contratuais. 
Explicação: atraso fatura emitida 
 
 
 
 
 1a Questão 
O contrato assinado entre as partes corresponde ao acordo formal e que retrata todas as ações necessárias 
para o sucesso do empreendimento. Com relação ao contrato, NÃO constitui motivo para rescisão de 
contrato de uma obra de engenharia: 
 
subcontratação total do objeto. 
 
lentidão no cumprimento do contrato. 
 atraso na emissão da fatura. 
 
não cumprimento de cláusulas contratuais. 
 
cumprimento irregular de cláusulas contratuais. 
Explicação: resp. letra "E". 
Aula 2 
1a Questão 
Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta 
da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)? 
 
lista de verificação 
 gráfico de Pareto 
 
diagrama de dispersão 
 
fluxograma de processos 
 
gráfico de controle 
Explicação: Gráfico de Pareto indica as principais causas de um problema, sendo uma técnica que envolve 
classificar as causas oriundas desses problemas, utilizando um gráfico de frequências. 
 
 2a Questão 
Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar: 
 
A curva S é utilizada principalmente para identificar os insumos que mais impactam o orçamento da 
obra. 
 Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo. 
 
A curva ABC facilita determinar os custos mensais que a obra terá. 
 
O cronograma de barras não pode ser confundido com o gráfico de Gantt. 
 
Nas redes PERT-COM, só pode existir um caminho crítico. 
 
 
 
 
 
 
 3a Questão 
O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno 
anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já 
desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda à questão. 
 
Assinale dentre as alternativas a seguir, a atividade que não faz parte do caminho crítico. 
 
F3 
 
F5 
 
F10 
 
F12 
 F9 
Explicação: Caminho mais longo: F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F10 - F12 - F14 = 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 
44 semanas As atividades que não fazem parte do caminho crítico, ou seja, têm folga são: F9 (folga de 2 
semanas) e F11 (folga 1 semana). Resposta letra D. 
 
 4a Questão 
O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno 
anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já 
desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda a questão 
 
A duração do projeto, uma vez que nada será atrasado ou adiantado está descrita na 
alternativa: 
 
Cinquenta e três semanas 
 
Trinta e quatro semanas 
 
Trinta semanas 
 
Sessenta e duas semanas 
 Quarenta e quatro semanas 
Explicação: Resposta: Letra E - 44 semanas Caminho mais longo: F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F10 - F12 - F14 = 2 
+ 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44 semanas 
 
 5a Questão 
O planejamento é essencial para o sucesso de qualquer obra. Sabemos que executar um projeto é uma tarefa 
complexa onde, por essa razão, é importante que profissionais capacitados se responsabilizem pela gestão do 
empreendimento, acompanhando todas as etapas do processo e garantindo o bom andamento da operação. 
Esse cenário não é diferente na construção civil, pois as obras também são executadas por um tempo 
determinado. Elas necessitam de planejamento para que sua execução seja realizada com qualidade e o 
objetivo final seja atingido. Sobre o plano de execução de planejamento dos recursos aplicados diretamente ao 
projeto da obra aponte a alternativa que melhor se adequada ao tópico abordado. JUSTIFIQUE A ALTERNATIVA 
ESCOLHIDA. 
 
materiais, tecnologia embarcada, esforços e cargas da estrutura, capacitação de mão de obra. 
 
equipamentos, índices de composição do custo, objetivos do projeto e parâmetros de resistência. 
 prazo, custo, qualidade e risco. 
 
mão de obra, fornecedores, tempo de projeto e linguagem adotada no software. 
 
visão estratégica, controle tecnológico dos materiais,
faixa de tensão aplicada e comportamento padrão. 
Explicação: O aluno deverá descrever os principais aspectos, no que concerne a obra, relacionados aos itens 
prazo, custo, qualidade e risco. 
 
 6a Questão 
Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 
60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou 
essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, está correto na alternativa: 
 
19.200,00 
 
12.000,00 
 
24.000,00 
 
14.400.00 
 9.600,00 
Explicação: Custo de tempo A- 60%t B- 40% t Gastou-se com o engenheiro: $24000,00/t Valor gasto com o 
engenheiro, por consultoria: Consultoria na obra A:( 0,6t x $ 24000,00/t)= $14200,00 Consultoria B: ( 0,4t x 
$ 24000,00/t) =$ 9600,00 
 
 7a Questão 
Uma matéria da Revista Exame em 2015, chamada "O Custo da Burrice", demonstra como a falta de 
planejamento de obra prejudica a construção no Brasil. De acordo com a reportagem, o costume brasileiro é 
dedicar pouco tempo da obra para o planejamento. Em países mais desenvolvidos, a elaboração de projetos, 
montagem dos cronogramas e as projeções de custos consomem muito mais tempo: cerca de 40% do tempo 
previsto para uma obra no Japão; na Alemanha, 50%. A respeito do conceito de planejamento e controle de 
obras, assinale a alternativa CORRETA. 
 
Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados 
durante a execução da obra. 
 
As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser 
feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais. 
 
O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, 
visualizar o caminho crítico da sequência de atividades. 
 O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência 
e dependência de atividades 
 
O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento 
Explicação: Na prática as ferramentas PERT e CPM possibilitam uma visualização das relações de 
interdependência das atividades, utilizando-se a metodologia de sistema de rede, assim como viabilização a 
determinação do tempo total de duração (impactos) e o tipo das folgas entre as atividades. 
 
 8a Questão 
Julgue o iten a seguir, referente a planejamento e controle de obras: As atividades, com relação a datas de 
início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis. 
 
Não existem estas situações. 
 Certo 
 
As vezes 
 
Errado 
 
Nem sempre 
Explicação: 
Restrições flexíveis 
A data de início ou de término de uma atividade pode ser reprogramada. 
Restrições semiflexíveis 
Neste tipo de restrição, uma tarefa tem limites para ser reprogramada. Existe flexibilidade para mudar o início 
ou término de uma atividade ou para mais ou para menos. 
Restrições inflexíveis 
Aqui antecipações ou adiamentos não são tolerados. Ou seja, tem que iniciar ou terminar na data especificada. 
 
 1a Questão 
A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos 
ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da 
competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que 
surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e 
a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se 
deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. 
Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no 
texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre 
esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a 
serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do 
planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar 
que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita 
relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados 
no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto 
se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em: 
 
III, apenas. 
 
I, apenas. 
 
II e III apenas. 
 
I e II, apenas. 
 II, apenas. 
Explicação: No item II, entende-se que o planejamento contempla todas as etapas do processo produtivo. Já 
no item III, o planejamento precisa ter o acervo de todo o histórico, mesmo com o término da obra. 
 
 2a Questão 
Dentre as opções que seguem, assinale a que corresponde ao objetivo principal do Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade no Habitat. 
 
Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e 
implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o 
acesso à moradia, em especial, para a população de classe média. 
 
Melhorar o acesso à moradia para as populações de menor renda e de classe média. 
 
Equiparar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil dos países desenvolvidos, por 
meio da implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, adotados nesses países, 
contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda. 
 
Capacitar a mão de obra da construção civil para aumentar a qualidade e a competitividade da empresas 
com o objetivo de diminuir o custo da moradia 
 Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e 
implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o 
acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda. 
 
 3a Questão 
Assinale a alternativa Falsa: 
 
Pelo método dos blocos, as folgas são registradas no próprio "bloco" da atividade. 
 
Atividades não críticas possuem margem de tempo que lhes garante determinada flexibilidade, essa 
margem é a folga. 
 
Pelo método das flechas, a folga não é representada na atividade em si, mas em um quadro à parte. 
 Nenhuma das anteriores. 
 
Folga livre é a quantidade de dias que uma atividade pode atrasar sem afetar o inicio mais cedo de suas 
sucessoras. 
Explicação: As alternativas apresentadas não caracterizam de forma correta os conceitos das ferramentas 
gerenciais. 
 
 4a Questão 
O modelo adotado nas diretrizes do Guide to the Project Management Body of Knowledge (ou guia para o 
conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos contempla etapas essenciais para a implantação do 
referido modelo. Considerando a aimportância dessa ferramenta gerencial, responda a opção correta para 
preencehr a lacuna: O __________________________ representa a etapa em que os processos são 
necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho requerido, e nada mais que o trabalho 
requerido, para completar o projeto com sucesso. 
 Gerenciamento do Escopo 
 
Gerenciamento da Integração 
 
Gerenciamento da Qualidade 
 
Gerenciamento da Comunicação 
 
Gerenciamento do Tempo 
Explicação: O gerenciamento de escopo descreve as etapas essenciais para o melhor e mais apurado 
conhecimento do projeto quanto aos serviços contratados. 
 
 5a Questão 
Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de 
altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de 
alinhamento, a parede A recebeu emboço com
3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, 
variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, 
sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, 
de 
 33,33% 
 
15,00% 
 
46,67% 
 
52,52% 
 
22,54% 
Explicação: A parede A tem 5m de comprimento e 3m de altura; A parede B tem 10 m de comprimento e 3m 
de altura; Foiexecutado um emboço de 3 cm na parede A; Na parede Bfoi colocado um emboço de 3 cm em 
uma extremidade e outro de 2 cm na outra extremidade; Inicialmente todas as paredes deveriam ter recebido 
um emboço de 2 cm; Em virtude do emboço extra, qual o percentual excedente de argamassa foi executado? 
Caso não precisassefazer as correções de alinhamento na parede, o uso de argamassa em função do emboço 
seria de : Na paredeA: 5m x 3m x 0,02 m= 0,3 m³ de argamassa; Na paredeB: 10m x 3 m x 0,0 2 m= o, 6 
m³ de argamassa; Toatalizando: 0,3 + 0,6 = 0,9 m³ de argamassa usada. Agora, com as correções no 
alinhamento da parede,o uso de argamassa será de : Parede A:5m x 3m x 0,03 m= 0,45 m³ ; Parede B :(10 
m x 3m x 0,03m ) + (10 m x 3m x 0,02m ) = 0,6 + 0,9 = 1,5 m³; Total : 0,45 + 1,5 = 1,95 m³ de 
argamassa usada. Usou ¿se a seguinte quantidade a mais de argamassa: 1,95 ¿ 0,9 = 1,05 m³ Em percentual 
esta quantidade será de : 0,9 m³-------- 100% 1,05 m³ ------x X= 
 
 8a Questão 
Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: 
I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de 
proteção de materiais; 
II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício; 
III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais; 
IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação 
dos trabalhadores; 
V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser 
construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé. 
 
III, IV e V 
 II e III 
 
I, III e V 
 
I, II e V 
 
II e IV 
Explicação: O aluno deverá ter conhecimento básico dos requisitos exigidos na NR18, a qual é específica para 
o segmento da construção civil. 
 
 2a Questão 
O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção. 
Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de 
concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 ) 
 
Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto 
estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de: 
 
12 dias 
 
30 dias 
 15 dias 
 
20 dias 
 
16 dias 
Explicação: 15 dias 
 
 1a Questão 
Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura 
abaixo. 
 
No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas 
respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias: 
 11 
 
8 
 
10 
 
9 
 
6 
Explicação: Há 4 caminhos possíveis: A+C+G+J=2+1+3+2=8dias A+D+H=2+5+4=11dias 
B+E+H=3+2+4=9dias B+F+I=3+2+1=6dias Portanto, o prazo para conclusão é 11 dias, o maior período 
necessário. 
 
 2a Questão 
Considere o planejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, 
onde o tempo dos serviços é indicado em dias. 
 
O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos 
materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há 
uma folga, em dias, de: 
 
2 
 
7 
 5 
 
6 
 
3 
Explicação: CAMINHO CRÍTICO A - E - K - M - P = 17 DIAS CAMINHO PROPOSTO C - G - Q = 12 DIAS 17 - 12 
= 5 dias de folga 
 
 3a Questão 
"É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando 
que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser 
habitada." Esse documento é denominado de: 
 Habite-se 
 
Memorial Descritivo 
 
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
 
CUB - Custo Unitário Básico 
 
Acervo Técnico 
Explicação: O HABITA-SE é um documento exigido e atesta que o edifício está pronto para receber seus 
ocupantes 
 
 4a Questão 
Com relação à Viabilidade de Construção, assinale a alternativa verdadeira. 
 
Nenhuma das anteriores. 
 
(a), (b) e (c) são corretas. 
 
O setor de Venda deverá ter a noção do que será o empreendimento. 
 
O setor arquitetônico deve informar sobre o projeto estrutural para andamento da construção. 
 O Projeto arquitetônico, as Especificações técnicas e de acabamento da obra e o Prazo da obra são peças 
fundamentais. 
Explicação: O estudo de viabilidade não se limita apenas a uma etapa, mas fundamenta-se a visão sistêmica 
do projeto (empreendimento), considerando-se as questões econômica, técnico, operacional, ambiental, social, 
dentre outras. 
 
Aula 3 
 
 1a Questão 
Marque a resposta que julgar CORRETA: 
 
A Norma em questão não direciona orçamentos para obras de construção civil. 
 
Esta Norma não pode ser vista como lei já que existem leis que moderam e coordenam a incorporação 
imobiliária. 
 A NBR 12721, tem nos seus anexos, os quadros que respaldam os trabalhos de cálculos referentes as 
áreas das unidades autônomas de condomínios edilícios. 
 
A Norma para estar de acordo com a lei não deixa como obrigatório registrar a incorporação em cartório 
de imóveis. 
 
A Norma 12721 não tem relação com a incorporação de edifícios. 
Explicação: Resposta letra a, demais opções estão INCORRETAS. 
 
 2a Questão 
A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos 
ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da 
competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que 
surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e 
a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se 
deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. 
Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no 
texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre 
esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a 
serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do 
planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar 
que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita 
relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados 
no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto 
se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em: 
 II, apenas. 
 
II e III apenas. 
 
I, apenas. 
 
III, apenas. 
 
I e II, apenas. 
Explicação: construção civil necessita planejamento 
 
 3a Questão 
Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que 
decorrem de aspectos subjetivos. 
 
projeto 
 arbitramento 
 
laudo 
 
vistoria 
 
perícia 
 
 4a Questão 
Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a 
alternativa incorreta. 
 A logística deve visar à máxima
produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos 
funcionários. 
 
A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e 
das condições do local. 
 
A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança. 
 
A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os 
equipamentos. 
 
A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra. 
 
 5a Questão 
Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos. 
 
julgamento 
 
decisão judicial 
 
arbitramento 
 
laudo 
 perícia 
 
 6a Questão 
A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é? 
 
Cashflow Plan Super. 
 
GenPPC. 
 MS Project. 
 
solução MES. 
 
soluções ERP. 
 
Aula 4 
 1a Questão 
Para que seja possível a avaliação do desempenho na construção civil, é necessário que a construtora ou 
empreendedora execute os trabalhos utilizando processos sistemáticos, ou seja, que os trabalhos sejam 
desenvolvidos de acordo com uma metodologia ou procedimento. O desempenho, ou produtividade, é 
diretamente influenciado por diversos fatores. Entre estes fatores que podem influenciar a produtividade em 
uma obra de construção civil, NÃO se incluem: 
 
a capacitação e o treinamento da mão de obra. 
 os custos dos principais insumos. 
 
as práticas gerenciais de controle. 
 
os processos de produção. 
 
as estruturas organizacionais da empresa. 
Explicação: O tema custo é tratado no âmbito do orçamento, planejamento e controle não sendo um item de 
referência quando da medição de produtividade dos processos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2a Questão 
O Alvará de construção garante que a obra foi aprovada pelas autoridades técnicas do 
município quanto às questões urbanísticas legais, define um prazo e quem será o responsável 
por construir atendendo as questões de saúde, segurança e meio ambiente. Com base nesse 
conceito, analise as afirmativas abaixo: 
I. Para reformas que alterem a estrutura original do imóvel, é necessário o alvará de 
aprovação e execução para reforma. 
II. É necessário a retirada de alvará para revitalização da pintura da fachada de uma 
residência unifamiliar de um pavimento. 
III. O alvará se faz dispensável em reformas, nas quais o objeto é apenas substituição de 
esquadrias. 
IV. Para a retirada da licença de construção não se faz necessário a retirada de ART de 
projeto, apenas a ART de Execução. 
Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas: 
 
I e IV estão corretas. 
 
I, III e IV estão corretas. 
 
Apenas a II está correta. 
 I e III estão corretas. 
 
I e II estão corretas. 
Explicação: A alternativa II está incorreta pois não é necessário a retirada de Alvará para pintura e quanto a 
alternativa IV é necessário a ART de projetos para receber o alvará de obras. 
 
 4a Questão 
Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou 
seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a: 
 
Preparação do canteiro de obra 
 Mão de obra da administração central da empresa 
 
Mão de obra da administração local da obra 
 
Equipe técnica da obra 
 
Matéria-prima 
Explicação: A mão de obra a considerar deve ser a que impacta diretamente no custo da obra: atuante no 
local. 
 
 5a Questão 
A manutenção de um edifício caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim 
de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, é denominada de: 
 
Rotineira 
 
Imediata 
 Corretiva 
 
Coordenada 
 
Preventiva 
Explicação: As etapas de manutenção podem ser consideradas como corretiva, preventiva e preditiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6a Questão 
Para orçar a pintura das esquadrias de madeira de uma edificação com tinta esmalte a base 
de água com massa niveladora, um engenheiro utilizou a tabela de insumos unitários abaixo. 
Tinta esmalte a base de água com massa niveladora em esquadrias de 
madeira 
 
Após a medição o engenheiro verificou que seria necessário pintar 80 m2 de esquadrias de 
madeira. Sem contar os encargos sociais da mão de obra, o custo direto desse serviço 
resultou no valor, em reais, de: 
 1.664,00 
 
1.256,00 
 
736,00 
 
1.827,00 
 
928,00 
Explicação: Valor para 1 m² = 0,8*7+0,72*5+0,25*14+0,2*12+0,3*18+0,6*0,5 = R$ 20,80 Para 80 m² = 
(R$ 20,80)*80 = R$1664,00 
 
 7a Questão 
Considerando que, durante a construção de uma edificação simples, a betoneira tenha apresentado uma falha 
e o concreto tenha sido preparado manualmente, é correto afirmar que 
 
o desvio padrão a ser considerado deve ser mantido no cálculo da resistência do concreto preparado 
manualmente. 
 o desvio padrão a ser considerado deve ser maior no cálculo da resistência do concreto preparado 
manualmente. 
 
o traço do concreto adotado no preparo com betoneira deve ser mantido no preparo manual. 
 
o cronograma da obra deve ser antecipado, pois o preparo manual é mais rápido. 
 
em obras não é permitido preparo manual de concreto. 
Explicação: Considerando-se que o desvio padrão é calculado em torno de uma média de resultados de ruptura 
de corpos-de-prova, o fato de ser um concreto manual requer coeficientes de segurança mais favoráveis 
devido ao referido ensaio. 
 
 8a Questão 
A curva ABC, utilizada para análise orçamentária e planejamento de obras... 
 
permite gerenciar a obra ou serviço, através das folgas e interdependências, e as atividades 
fantasmas. 
 
é uma ferramenta de gerenciamento, focada nos itens menos importantes do ponto de vista 
financeiro de um projeto, materiais ou serviços. 
 
é um método gráfico, de fácil visualização, que define com exatidão o caminho crítico de uma 
obra. 
 
representa os diversos insumos ou etapas de uma obra em ordem crescente de quantitativo. 
 foi idealizada a partir do princípio de que um pequeno número de serviços ou insumos é 
responsável por uma parcela mais significativa do custo total da obra. 
Explicação: A) Ao contrário, a curva ABC ajuda a focar nos itens mais importantes. 
B) Ao contrário, a curva ABC ordena os itens em ordem decrescente de importância. 
C) O cronograma PERT/CPM é que permite visualizar as folgas e interdependências, assim como 
atividades fantasmas. 
D) a curva ABC não define o caminho crítico de uma obra. Este é definido pelo cronograma em rede 
PERT/CPM. O caminho crítico é aquele que demanda o menor tempo possível para a realização do projeto. 
E) Correto. 
 
 1a Questão 
É necessária que toda obra seja feita a contratação de um engenheiro para que a mesma 
esteja devidamente amparada por profissionais habilitados na concepção e responsabilidade 
dos projetos/técnica diante da necessidade de execução da obra. Este profissional tem o dever 
de fazer o registro desta obra junto ao conselho regional de engenharia e agronomia, através 
de uma ART. Com este instrumento legal, podemos afirmar que: 
I. A ART Confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, as devidas 
autorias. 
II. A ART é dispensável em licitações. 
III. A Anotação de Responsabilidade Técnica valoriza o exercício profissional, porém não 
gera acervo técnico (CAT). 
IV. Ao contratar um Engenheiro Civil para executar a construção de uma residência e o 
mesmo emitir uma ART, este documento gera garantias jurídicas de um contrato. 
Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas: 
 II e III estão corretas. 
 Apenas a III está correta. 
 I e II estão corretas. 
 I, II e IV estão corretas. 
 I e IV estão corretas. 
Explicação: As alternativas II e III estão incorretas devido a ART ser indispensável e ainda gera acervo. 
 
 2a Questão 
Em obras como rodovias, ferrovias e conjuntos habitacionais, atividades de caráter repetitivo
impedem a 
utilização do método da linha de balanço no planejamento das obras. 
 
Certo 
 
Talvez 
 
Correto. 
 
Não se aplica 
 Errado 
Explicação: A técnica da Linha de Balanço (Line of Balance ¿ LOB) para programação de tarefas foi criada 
pela empresa Goodyear nos anos 40. Suas primeiras aplicações foram na indústria de manufaturados para 
programar o fluxo de produção. O Método da LOB é um dos métodos mais conhecidos entre os pesquisadores 
para a programação de projetos lineares. 
Seu uso na construção civil se difundiu mais na Europa em obras com serviços bastante repetitivos, como 
estradas e pontes. 
A técnica da Linha de Balanço se resume ao conceito de que as tarefas são repetidas inúmeras vezes ao 
longo de uma unidade de repetição. 
Por exemplo, o serviço de revestimento de paredes é realizado inúmeras vezes ao longo de todas as 
unidades de um conjunto habitacional ou pavimentos de um edifício. 
 
 4a Questão 
Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − 
Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto: 
 
A administração local 
 
A mobilização da obra 
 
O canteiro de obras 
 
A instalação do alojamento 
 O insumo utilizado 
Explicação: Associar o insumo ao recurso orçado para um determinado processo. 
 
 
 8a Questão 
Para a atividade de assentamento de piso, com quantitativo de 410 m² e índices de pedreiro e servente 
respectivamente de 0,6 h/m² e 1,2 h/m², determinar a quantidade de dias para executar a atividade 
dispondo apenas da equipe básica e com jornada diária de 8 horas. 
 30 
 
15 
 
5 
 
20 
 
45 
Explicação: Eq. básica = 1p:2s 
 
 1a Questão 
Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser 
consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO: 
 
situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m 
do posto de trabalho. 
 
ter pé-direito mínimo de 2,50 m. 
 
ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes. 
 ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente. 
 
situarem-se afastadas do local destinado às refeições. 
Explicação: A NR 18 regulamenta as práticas exigidas para a segurança do trabalho no canteiro de obras. 
 
 4a Questão 
Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou 
seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a: 
 
Mão de obra da administração local da obra 
 Mão de obra da administração central da empresa 
 
Equipe técnica da obra 
 
Matéria-prima 
 
Preparação do canteiro de obra 
Explicação: A mão de obra a consdierar deve ser a que impacta diretamente no custo da obra: atuante no 
local. 
 
 5a Questão 
O tipo de estrutura organizacional, para gerenciamento de obras, no qual uma equipe é reunida para trabalho 
em uma obra ou atividade específica, é conhecido por organização 
 
Funcional 
 
Matricial 
 
Horizontal 
 
Hierárquica 
 Força-tarefa 
Explicação: O termo "força tarefa" associa-se ao trabalho com uma equipe multidisciplinar para cumprimento 
de metas. 
 
 6a Questão 
Qual a produtividade do pedreiro e do servente, sabendo que eles possuem índices de 0,3 h/m² e 1,2 h/m², 
respectivamente. 
 
2,9 m²/h e 0,5 m²/h 
 
2,5 m²/h e 0,2 m²/h 
 
3,6 m²/h e 1 m²/h 
 3,3 m²/h e 0,8 m²/h 
 
4 m²/h e 1,2 m²/h 
Explicação: Produtividade = 1/Indíce 
 
 7a Questão 
Considerando que, durante a construção de uma edificação simples, a betoneira tenha apresentado uma falha 
e o concreto tenha sido preparado manualmente, é correto afirmar que 
 
em obras não é permitido preparo manual de concreto. 
 
o traço do concreto adotado no preparo com betoneira deve ser mantido no preparo manual. 
 
o desvio padrão a ser considerado deve ser mantido no cálculo da resistência do concreto preparado 
manualmente. 
 
o cronograma da obra deve ser antecipado, pois o preparo manual é mais rápido. 
 o desvio padrão a ser considerado deve ser maior no cálculo da resistência do concreto preparado 
manualmente. 
Explicação: Considerando-se que o desvio padrão é calculado em torno de uma média de resultados de ruptura 
de corpos-de-prova, o fato de ser um concreto manual requer coeficientes de segurança mais favoráveis 
devido ao referido ensaio. 
Aula 5 
 1a Questão 
Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
 
O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento. 
 O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na 
seqüência e dependência de atividades. 
 
O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si 
só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades. 
 
As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser 
feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais. 
 
Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser 
alterados durante a execução da obra. 
Explicação: O sistema Pert-CPM. 
 
 2a Questão 
O programa 5S, sendo uma ferramenta de gestão da qualidade, pode ser aplicada nas mais diversas situações. 
Em relação a esse programa, analise as afirmativas abaixo. 
I. O S Seiri, é Senso de ordenação, que significa ¿um lugar para cada coisa; e cada coisa em seu lugar¿. 
II. O S Seisou, é Senso de Saúde, que tem como lema ¿limpar e evitar sujar¿. 
III. O S Seiton, é Senso de Utilização, cujo lema é ¿separar o que é útil do que não é¿. 
IV. O S Shitsuke, é Senso de autodisciplina, que significa assumir a responsabilidade de seguir os padrões 
saudáveis. 
Dentre as afirmativas, estão corretas: 
 
II e III 
 
I e II 
 II e IV 
 
II, III e IV 
 
I, II e III 
Explicação: II e IV estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3a Questão 
Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a uma fase em que, por meio de 
indicadores de desempenho, era verificado se os resultados haviam sido alcançados. 
Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do ciclo, a próxima fase é a de: 
 
Confirmação 
 
Checagem 
 
Avaliação 
 
Planejamento 
 Ação 
Explicação: resposta: letra "E" 
 
 4a Questão 
Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta 
da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)? 
 
lista de verificação 
 gráfico de Pareto 
 
gráfico de controle 
 
fluxograma de processos 
 
diagrama de dispersão 
 
 5a Questão 
Quando se fala de construção, o orçamento é indispensável, pois a 
partir dele que se terá todas as despesas da realização de uma obra, 
ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo 
direto a: 
 
Tapume. 
 
Madeira para formas. 
 Mão de obra da administração central da empresa. 
 
Mobilização e desmobilização de equipamentos. 
 
Matéria-prima. 
Explicação: Todas as outras alternativas são do custo direto. 
 
 6a Questão 
A Secretaria de Infraestrutura do Estado realizou o projeto para reforma de uma escola na 
região central da Capital, na qual o valor estimado para construção foi de R$ 142.000,00. A 
partir desse valor, qual modalidade de licitação indicada considera-se correta: 
 
Concurso. 
 
Tomada de Preço. 
 
Comparação de preços. 
 Convite. 
 
Concorrência. 
Explicação: Concurso não é modalidade para obras e as demais modalidades ocorrem para obras acima de 300 
mil reais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7a Questão 
Sobre a incorporação imobiliária, podemos afirmar, EXCETO: 
 
Trata-se da atividade desenvolvida pelos chamados ¿incorporadores¿, na qual é idealizada a construção 
e promoção de determinadas edificações. 
 
O conceito de incorporação imobiliária abrange o negócio
jurídico que, nos termos previstos no parágrafo 
único da Lei do Condomínio e Incorporações, visa promover e realizar a construção de edificações 
compostas de unidades autônomas. 
 
A incorporação imobiliária é toda a atividade realizada com o objetivo de promover e efetivar a 
construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de 
unidades autônomas que, conjuntamente, formam o condomínio. 
 A incorporação imobiliária parte do princípio de formalizar, perante a lei ¿ representada pelo cartório 
imobiliário ¿ o empreendimento a ser desenvolvido, sem contemplar os projetos. 
 
A incorporadora tem o dever de registrar, por meio de contrato, as especificações da obra: área total do 
empreendimento, área interna, área externa, área por unidade, número de unidades, etc. Neste 
formato, incluem-se todas as chamadas construções de cunho coletivo, tais como prédios, condomínios e 
loteamentos. Somente a partir disso é que o imóvel poderá ser comercializado. 
Explicação: A incorporação imobiliária parte do princípio de formalizar, perante a lei ¿ representada pelo 
cartório imobiliário ¿ o empreendimento a ser desenvolvido, CONTEMPLANDO os projetos. 
Aula 6 
 3a Questão 
Para que o custo máximo de mão de obra seja de 10.000 R$/mês, em uma obra de 2.000 m2 que fez uso 
exclusivo de pedreiros, o número de operários é de 
 
6 
 7 
 
8 
 
10 
 
5 
Explicação: custo 
 
 4a Questão 
O método do caminho crítico é utilizado para o acompanhamento e controle de obras. Nesse método, o 
caminho crítico é aquele 
 
de menor duração. 
 
com maior número de atividades fantasmas. 
 
com maior custo. 
 de maior duração. 
 
com maior número de nós. 
 
 5a Questão 
Após ler a frase abaixo, marque a opção correspondente ao sistema que a mesma se refere: 
" É um programa de qualidade empresarial desenvolvido no Japão que visa aperfeiçoar aspectos como 
organização, limpeza e padronização" 
 
PERT 
 
PDCA 
 5S 
 
ISO 14001 
 
CPM 
Explicação: O 5S é um programa de qualidade empresarial desenvolvido no Japão que visa aperfeiçoar 
aspectos como organização, limpeza e padronização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6a Questão 
Sobre a necessidade de se promover o planejamento e cronograma físico-financeiro da obra aplicando-se a 
ferramenta PERT-CPM, é correto afirmar: 
 
Dois nós poderão estar conectados a mais de uma seta ou caminho e devem acontecer 
simultaneamente, independentemente do tempo demandado. 
 
Uma atividade fictícia refere-se a uma conexão que identifica uma relação de precedência, implicando na 
execução de uma atividade real, porém sem o registro dos diferentes tempos, pois a atividade fictícia é 
sempre a de menor tempo. 
 Problemas como avarias de máquinas e postos de trabalho ocupados, podem ocorrer durante a obra e 
atrasam a programação e o prazo de entrega, razão pela qual são fundamentais o planejamento e o 
gerenciamento adequado dos recursos produtivos. 
 
Considerando que a rede PERT-COM é a materialização do cronograma da obra, este dispensa a 
necessidade de avaliação do efeito das alterações na programação das atividades. 
 
Por se tratar de uma ferramenta de gerenciamento e preparação, e por requerer conhecimentos básicos 
e simples, o coordenador da obra deve delegar a tarefa de construção da rede de atividades a um 
subordinado, o que lhe possibilita maior tempo para a elaboração de outras atividades como a relação de 
materiais e lista de materiais. 
Aula 7 
 
 2a Questão 
Assinale a alternativa que representa a expressão que define, numa rede PERT-CPM, o texto a seguir 
entre aspas, " O tempo mais cedo possível de se inicial uma atividade. Equivale a data mais cedo 
possível de se iniciar uma atividade sem ocorrer atraso na data mais cedo de término previsto para 
o evento final da rede". 
 
Tempo mais tarde de início 
 
Tempo aproximado de início 
 Tempo mais cedo de início 
 
Tempo exato de início 
 
Tempo equivalente de início 
Explicação: resposta: letra "B", pois o TEMPO MAIS CEDO DE INÍCIO equivale a data mais cedo em que o 
evento será iniciado. 
 
 3a Questão 
A busca por melhorias nos processos de gestão tornam-se essenciais para que a organização esteja cada vez 
mais apta a melhorar a sua ¿carteira¿ de clientes. Com relação as oportunidades de captação de novos 
negócios, pode-se considerar que a parte interessada terá como fontes de consulta: 
I-Consulta em bancos II-Uso de recursos próprios III-Utilizar consórcios imobiliários 
A opção correta é: 
 
II e III 
 
I e III 
 I, II e III 
 
I e II 
 
Somente II 
Explicação: A organização pode viabilizar as fontes de recursos através dos próprios capitalizados pelo seu 
negócio; nos bancos e consórcios (artigo 278 da Lei nº 6.404/1976). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5a Questão 
Sobre planejamento de obras, considere: I. O planejamento da construção consiste na organização para a 
execução e inclui o orçamento e a programação da obra. O orçamento contribui para a distribuição das 
atividades no tempo e a programação refere-se ao controle das relações econômicas relacionada às etapas 
da obra. II. O planejamento de médio prazo é mais geral, com baixo grau de detalhamento, considerando 
as grandes definições, tais como emprego de mão de obra própria ou terceirizada, nível de mecanização, 
organização do canteiro de obras, prazo de entrega, forma de contratação. III. No nível de planejamento 
de longo prazo trabalha-se com atividades ou serviços a serem executados nos 4 a 6 meses seguintes. 
Nesse nível de planejamento a atenção está voltada para a remoção de empecilhos à produção, através da 
identificação com antecedência da necessidade de compra de materiais ou contratação de empreiteiros. IV. 
Com a adoção da produção protegida contra os efeitos da incerteza, as atividades programadas têm grande 
chance de ocorrer, sendo comum medir a qualidade desse plano através da medição do Percentual de 
Planos Concluídos (PPC), com a identificação das causas das falhas, condição para o aprimoramento do 
planejamento das próximas atividades. Está correto o que consta APENAS em: 
 
IV. 
 
III e IV. 
 
III. 
 II e III. 
 
II, III e IV. 
Explicação: A questão trata-se de planejamento de obras 
 
 6a Questão 
No que se refere ao Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção PCMAT, marque a alternativa correta. 
 No que se refere ao PCMAT, dentre os documentos que o integram, está incluído o 
memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações; o 
projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de 
execução da obra. 
 No que se refere ao PCMAT, a exigência da elaboração e do cumprimento do PCMAT 
atinge os estabelecimentos que tenham acima de duzentos trabalhadores. 
 Os estabelecimentos onde haja trabalhadores devidamente registrados devem elaborar 
e implantar o PCMAT. 
 No que se refere ao PCMAT, a exigência da elaboração e do cumprimento do PCMAT 
atinge os estabelecimentos que tenham acima de trezentos trabalhadores. 
 PCMAT é composto pela especificação técnica dos equipamentos de proteção individual 
de cada trabalhador a serem utilizados conforme as orientações do empregador. 
Explicação: No que se refere ao PCMAT, a exigência da elaboração e do cumprimento do PCMAT atinge os 
estabelecimentos que tenham acima de duzentos trabalhadores. 
Aula 8 
 1a Questão 
Sobre as dificuldades no processo de Avaliação Pós-Ocupacional (APO), é correto afirmar que 
 
o processo de comunicação com os usuários da edificação flui com facilidade. 
 
o processo é simples 
 o controle da qualidade das informações obtidas a partir da APO é complexo. 
 
os processos estatísticos são facilmente executados. 
 
o produto final resultante da APO é muito atrativo. 
Explicação: controle da qualidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2a Questão 
Um engenheiro quer estimar o número de viagens que caminhões
de 20 metros cúbicos devem 
realizar para executar a base de uma rodovia. Sabe-se que o volume total da base é de 18.000 metros 
cúbicos, o percentual de empolamento é de 25% e o Grau de Compactabilidade é de 0.90. Com base 
nas informações acima, assinale a opção que indica o número de viagens utilizado para executar a 
base de uma rodovia. 
 
800 
 
1.000 
 
1.300 
 1.250 
 
900 
Explicação: 
Volume total = 18.000 x 25% = 22.500 metros cúbicos (com o empolamento) 
Volume compactado na base = 22.500/0.90 = 25.000 metros cúbicos 
Número de viagens = 25.000 (volume compactado) / 20 (capacidade dos caminhões) = 1.250 viagens 
resposta = letra "E" 
 
 3a Questão 
Alguns aspectos que dificultam ou impedem um maior grau de industrialização na construção 
civil, EXCETO? 
 
Construções com problemas de funcionamento e falta de manutenção; 
 
Baixo nível de organização nos canteiros para condições de trabalho complexas: 
grandes alturas, cavas profundas, trabalhos pesados em terra 
e rocha, uso de máquinas, materiais pesados, materiais tóxicos, etc. 
 
Atraso tecnológico em relação a outros setores industriais; 
 
Alto desperdício de recursos materiais ao longo da produção; 
 Uso intensivo de mão de obra, muito qualificada e com remuneração superior a outros setores; 
Explicação: Uso intensivo de mão de obra, pouco qualificada e com remuneração inferior a outros 
setores (dependendo do nível de atividade da economia), com baixa produtividade na execução dos serviços 
(desperdício de tempo). 
 
 4a Questão 
Sobre o planejamento de obras que utilizam cronogramas de rede do caminho crítico, é correto afirmar que: 
 
o prazo total de uma obra consiste na soma das durações das atividades no caminho mais favorável, 
chamado de caminho crítico. 
 
o gráfico completo da rede informa o número do evento e a duração das atividades sem, contudo, 
evidenciar a interdependência das diversas atividades. 
 o caminho crítico é aquele no qual a folga é zero, isto é, o cedo e o tarde de cada atividade coincidem 
com o início e com final previstos. 
 
a soma de todas as folgas define o tempo da obra, na programação de redes do caminho crítico. 
 
a numeração dos nós deve ser feita de forma que uma atividade saia sempre de um nó de número 
superior, chegando em um nó de número inferior. 
 
 
 
 6a Questão 
 
Qual o atraso, em dias, que pode sofrer a atividade M, sem comprometer o prazo final do projeto? 
 4 
 
7 
 
6 
 
5 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 9 
 
 3a Questão 
(DPE-MT/FGV/2015) Determinada etapa de uma obra tem sete atividades (A. B, C, D, E, F e 
G). A atividade B sucede a A, a C sucede a B e a D sucede a C. As etapas A e E não dependem 
de qualquer outra. A atividade E é predecessora da F. A atividade G depende das atividades 
F e D. As atividades B e A, C e B, D e C, F e E têm relacionamento do tipo ¿término-início¿. A 
atividade G tem relacionamento do mesmo tipo com as atividades D e F. Entretanto, há um 
intervalo de dois dias entre E e F e a atividade G deve ser iniciada após cinco dias de concluída 
a atividade F. 
A etapa deve ser iniciada na manhã da segunda-feira, dia 31 de agosto de 2015. A atividade 
A dura 3 dias, a B tem uma duração de 2 dias e as atividades C e D duram 5 dias. As atividades 
E, F e G duram apenas um dia. Domingo é um dia que não se trabalha e dia 7 de setembro é 
feriado e também não há expediente. Não há outros feriados previstos. 
Dessa forma, a etapa da obra se encerra no dia: 
 
16 de Setembro de 2015 
 
15 de Setembro de 2015 
 
03 de Setembro de 2015 
 
17 de Setembro de 2015 
 18 de Setembro de 2015 
Explicação: Segue abaixo a rede montada de acordo com a tabela do enunciado da questão:
 
O caminho crítico é o conjunto de atividades executadas em sequência percorrendo o caminho 
com maior duração entre o evento inicial e o evento final do projeto, sem folga ou folga 
mínima, ou seja, consiste na sequência mais longa de atividades relevantes ao qual não 
poderão sofrer nenhum tipo de atraso, pois caso contrário, irá refletir diretamente no prazo 
fixado para o término do projeto. Representa a sequência de atividades que definem o prazo 
mínimo para realização de uma obra. Além de viabilizar o desembolso das verbas previstas, 
fornece o valor final de temporização das atividades programas. 
Pelo cronograma apresentado, temos as seguintes sequências de possibilidades: 
- Trecho 0 ¿ 3 ¿ 4 ¿ 6 ¿ 7 ¿ 8 (ABCDG): 3 + 2 + 5 + 5 + 1 = 16 dias 
- Trecho 0 ¿ 5 ¿ 7 ¿ 8 (EFG): (1+2) + (1+5) + 1 = 10 dias 
Logo, a duração total do projeto (caminho crítico da rede) é definida pela seguinte sequência 
de atividades: ABCDG, com duração de 16 dias. 
Considerando que no dia 07 de setembro e nos domingos não houve expediente de trabalho, 
então, são considerados 16 dias trabalhados: 31/08, 01/09, 02/09, 03/09, 04/09, 05/09, 
08/09, 09/09, 10/09, 11/09, 12/09, 14/09, 15/09, 16/09, 17/09, 18/09. 
Logo, o término da etapa se encerra no dia 18/09 (sexta-feira). 
 
 4a Questão 
Considere os dados a seguir para responder à questão 
I. Cronograma previsto 
 
II. Os percentuais financeiros são proporcionais aos físicos. 
III. A quantidade de mão de obra (número de operários) para realização de 100% da 
atividade (prevista) é indicada na tabela a seguir. 
 
IV. A quantidade de mão de obra é proporcional à evolução física das atividades. 
(POL.CIVIL-RJ/IBFC/2013) Considere os salários mensais previstos a seguir: 
Pedreiro: R$2500,00 
Carpinteiro: R$2400,00 
Servente: R$1100,00 
Dessa forma, com relação apenas à mão de obra prevista, o mês 3 terá um custo, em 
reais, de: 
 
R$ 160.400,00 
 
R$184.000,00 
 
R$ 430.000,00 
 R$ 225.500,00 
 
R$ 86.300,00 
Explicação: O percentual físico previsto para o mês 3 é de: 
50% da atividade 2 + 60% da atividade 3 + 60% da atividade 4 + 30% da atividade 5. 
Com isso descobrimos a quantidade de cada tipo de profissional que trabalha no mês 3: 
Pedreiro = 50% de 30 + 60% de 10 + 60% de 30 + 30% de 0 = 15 + 6 + 18 + 0 = 39 
Carpinteiro = 50% de 40 + 60% de 0 + 60% de 20 + 30% de 10 = 20 + 0 + 12 + 3 = 35 
Servente = 50% de 20 + 60% de 10 + 60% de 30 + 30% de 20 = 10 + 6 + 18 + 6 = 40 
Considerando os salários mensais do enunciado da questão, descobrimos o desembolso (D) 
previsto para o mês 3: 
D = 39 pedreiros x R$2.500,00/pedreiro + 35 carpinteiro x R$2.400,00/carpinteiro + 40 
serventes x R$1.100,00/servente 
D = R$97.500,00 + R$84.000,00 + R$44.000,00 = R$225.500,00 
 
 5a Questão 
Esse tipo de sistema construtivo tem como especificações de um projeto não ter a previsibilidade de incluir 
armações; possuir paredes autoportantes; e podem absorver/ transmitir as cargas recebida. A técnica permite 
a construção de paredes em diferentes tipos de edificações. A técnica favorece um melhor planejamento e a 
adequada distribuição das atividades para as equipes de produção, sendo correta na alternativa: 
 
Parede em drywall 
 
Nenhuma das alternativas anteriores 
 
Laje nervurada 
 
Proteção em argamassa polimérica 
 Alvenaria estrutural 
Explicação: A técnica que utiliza o sistema de construção em alvenaria estrutural viabiliza a melhora no 
planejamento da obra, tendo em vista o diferencial de agilidade no processo e adequação em prazos no 
cronograma. 
 
 6a Questão 
A audiência pública que pode ocorrer durante o licenciamento ambiental é um 
importante instrumento formal para participação do público no processo de Avaliação 
de Impacto Ambiental. Essa audiência vai: 
 
analisar se a licença concedida deve ser cancelada. 
 
definir, através de plebiscito, a aprovação do licenciamento. 
 subsidiar a análise dos estudos pelos órgãos ambientais. 
 
divulgar o resultado sobre o pedido da licença. 
 
avaliar os representantes do empreendedor. 
Explicação: Subsidiar a análise dos estudos pelos órgãos ambientais. 
 
 7a Questão 
O processo industrializado