Exercísios 1a10

Prévia do material em texto

1a Questão
	
	
	
	São cláusulas obrigatórias num contrato de obra de engenharia, firmado com a Administração Pública, exceto:
		
	 
	os casos de rescisão
	 
	vinculação ao instrumento convocatório do certame de licitação
	 
	o regime de execução
	 
	critérios de reajustamento de preços
	 
	formas de antecipação de pagamento
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente.
		
	 
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas prioritários da alta administração.
	 
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração.
	
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento que cuida dos problemas financeiros da empresa.
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
		
	 
	tomada de preços
	
	concurso
	 
	convite
	
	leilão
	
	concorrência
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Considera-se sendo "a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas." Qual o nome deste documento emitido pelo CREA
		
	 
	Atestado de capacidade técnica
	
	Acervo técnico profissional
	
	Registro profissional de engenharia
	
	Registro técnico profissional
	
	Anotação de responsabilidade técnica
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Qual dos seguintes exemplos NÃO é um custo direto?
		
	 
	Impostos
	
	Materiais utilizados com o projeto.
	
	Gastos com subcontratados
	
	Salário do Gerente de projetos
	
	Salário do Gerente de obras
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Considerando a construção de um empreendimento são necessárias etapas para sua concepção ainda em fase de produto. Assinale dentre as opções abaixo as etapas que melhor correspondem à fase de concepção de produto.
		
	
	c) Contratação de profissionais para gerenciamento; pesquisa de mercado; contratação de projetos; estudo de localização; janelas de lançamento; contratação da publicidade.
	
	d) Compra do Terreno; contratação dos projetos; contratação da equipe gerencial; legalização; analise de viabilidade; pesquisa de mercado.
	 
	e) As alternativas letras (c) e letra (d) estão corretas
	
	a) Estudo de localização; Pesquisa de mercado; janelas de lançamento; Contratação de projetos; orçamento executivo; valor de venda.
	 
	b) Pesquisa de mercado; estudo de localização; Definição da tipologia e porte; contratação de projetos; legalização; análise de viabilidade.
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	No processo de licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666 - Art. 7º, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando atendidas as exigências estabelecidas nesta legislação. Com relação ao projeto básico é correto afirmar que:
I - Deve ser aprovado pela autoridade competente
II - Estar disponível somente para comissão de licitação
III - Não incluir memoriais descritivos
IV - Constar todos os projetos complementares
		
	 
	I e IV
	
	I, III e IV
	
	II, III e IV
	 
	Somente o item I
	
	I, II e IV
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	São tipos de licitação, para efeito de julgamento das propostas, exceto:
		
	 
	técnica e preço
	 
	menor preço
	
	concorrência
	 
	melhor técnica
	 
	maior lance ou oferta
	1a Questão
	
	
	
	O CUB (Custo Unitário Básico) foi criado, inicialmente, para servir como parâmetro na determinação dos custos dos imóvei e foi ao longo dos anos, conquistando o caráter de indicador de custo setorial. A lei que permitiu a criação do CUB foi:
		
	
	Lei 8666/1993
	 
	Lei 4591/1964
	
	Lei 13587/2018
	
	Nenhuma das alternativas apresentadas
	 
	Lei 4320/1964
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	São tipos de licitação, para efeito de julgamento das propostas, exceto:
		
	 
	técnica e preço
	
	concorrência
	 
	maior lance ou oferta
	 
	melhor técnica
	 
	menor preço
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
		
	
	concurso
	 
	convite
	
	leilão
	
	tomada de preços
	
	concorrência
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	A Secretaria da Cultura de determinado Estado precisa promover a construção de um anfiteatro para a realização de eventos culturais. Considerando a especificidade da construção, não possui corpo técnico próprio capaz de elaborar o projeto. Pretende assim, licitar a contratação da elaboração do projeto, instituindo prêmio para o licitante vencedor. Dentre as modalidades de licitação, e nos termos da Lei nº 8.666/93, é considerada adequada a realização de
		
	
	convite, para chamada dos interessados a concorrer, por meio de concurso, em procedimento de licitação híbrido.
	
	concorrência, ao término da qual poderá ser declarada a inexigibilidade do certame.
	
	convite, por meio do qual poderá escolher o licitante vencedor, que será contratado com declaração de inexigibilidade de licitação.
	
	tomada de preços, para valor inferior a R$ 150.000,00, por meio da qual será possível identificar o licitante habilitado à contratação com inexigibilidade de licitação ao término do certame.
	 
	concurso, para escolha dentre os interessados, estabelecendo-se previamente o prêmio a ser pago ao vencedor do certame.
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Com relação a Lei nº 8666 da seção de Definições, leia o texto a abaixo:
Tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
Assinale a opção correta:
		
	
	Stakeholders
	
	Contratado
	
	Preposto
	 
	Comissão Licitatória
	
	Licitante
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei Federal nº 8.666/93, a contratação por entes do Poder Público com terceiros deve ser precedida de licitação no caso de:
		
	
	serviços, excluídos os de publicidade quando se tratar de sociedades de economia mista.
	 
	alienações de bens, incluídos os imóveis, e serviços, incluídos os de publicidade.
	 
	obras e concessões de serviço público, excluídas as concessões de uso de bens imóveis pertencentes a empresas públicas e sociedades de economia mista.
	
	alienações de bens, excluídas as vendas de imóveis pertencentes aos entes da administração indireta.
	
	obras, serviços e alienações de bens, exceto quando o contratante for fundação pública.
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	No processo de licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666 - Art. 7º, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando atendidas as exigências estabelecidas nesta legislação. Com relação ao projeto básico é correto afirmar que:
I - Deve ser aprovado pela autoridade competente
II - Estar disponível somente para comissão de licitação
III - Não incluir memoriais descritivos
IV - Constartodos os projetos complementares
		
	
	I, II e IV
	
	II, III e IV
	 
	I e IV
	
	I, III e IV
	 
	Somente o item I
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações,
		
	
	Negar o pedido para a dilação do prazo, mas permitir a inclusão de aditivo contratual.
	 
	Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	 
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
	
	Negar os dois pedidos, mas não aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
AULA 2																										
	1a Questão
	
	
	
	O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda à questão.
Assinale dentre as alternativas a seguir, a atividade que não faz parte do caminho crítico.
 
		
	 
	F9
	
	F10
	
	F5
	 
	F12
	
	F3
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Segundo a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o início do planejamento se dá:
		
	
	Busca da condição de sustentabilidade, incorporada na Responsabilidade Social; Êxito pelo conhecimento das Ciências Humanas e principalmente pelo desenvolvimento da sensibilidade para identificar e promover a solução de problemas ambientais, sociais e humanos.
	 
	Nenhuma das anteriores.
	
	Criatividade para superar dificuldades técnicas e administrativas; Administração dos grupos de trabalho e a convivência com operários mal remunerados e deficientemente capacitados.
	 
	Identificar as atividades irão compor o cronograma geral do projeto; Decomposição do escopo do projeto em unidades de trabalho mais simples e de manuseio mais fácil; A omissão de uma atividade ou de uma série delas é um problema, pois pode resultar em atraso da obra e aumento de custo.
	
	Conclusão no prazo pactuado e dentro do orçamento aprovado, razão pela qual dependem inevitavelmente da contribuição de planejadores qualificados e experientes.
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar:
		
	
	Nas redes PERT-COM, só pode existir um caminho crítico.
	 
	Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo.
	
	O cronograma de barras não pode ser confundido com o gráfico de Gantt.
	
	A curva ABC facilita determinar os custos mensais que a obra terá.
	 
	A curva S é utilizada principalmente para identificar os insumos que mais impactam o orçamento da obra.
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)?
		
	
	lista de verificação
	 
	fluxograma de processos
	
	diagrama de dispersão
	 
	gráfico de Pareto
	
	gráfico de controle
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indúsria da Construção:
I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proteção de materiais;
II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício;
III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais;
IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação dos trabalhadores;
V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé.
		
	
	II e IV
	 
	II e III
	 
	I, II e V
	
	III, IV e V
	
	I, III e V
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo.
No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias:
		
	
	10
	 
	8
	
	9
	
	6
	 
	11
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção.
Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 )
Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de:
		
	
	12 dias
	
	20 dias
	 
	16 dias
	 
	15 dias
	
	30 dias
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	"É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de:
		
	
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	Memorial Descritivo
	
	Acervo Técnico
	 
	Habite-se
			2a Questão
	
	
	
	A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
		
	 
	II, apenas.
	
	I, apenas.
	 
	I e II, apenas.
	
	II e III apenas.
	
	III, apenas.
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Julgue o iten a seguir, referente a planejamento e controle de obras: As atividades, com relação a datas de início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis.
		
	
	As vezes
	 
	Certo
	 
	Nem sempre
	
	Errado
	
	Não existem estas situações.
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo.
No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias.O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias:
		
	
	9
	
	6
	
	10
	
	8
	 
	11
	Explicação: Há 4 caminhos possíveis: A+C+G+J=2+1+3+2=8dias A+D+H=2+5+4=11dias B+E+H=3+2+4=9dias B+F+I=3+2+1=6dias Portanto, o prazo para conclusão é 11 dias, o maior período necessário.Respondido em 28/04/2020 15:03:43
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Considere o planejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, onde o tempo dos serviços é indicado em dias.
O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há uma folga, em dias, de:
		
	
	2
	 
	5
	 
	6
	
	3
	
	7
	Respondido em 28/04/2020 15:03:47
	
Explicação: CAMINHO CRÍTICO A - E - K - M - P = 17 DIAS CAMINHO PROPOSTO C - G - Q = 12 DIAS 17 - 12 = 5 dias de folga
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Com relação à Viabilidade de Construção, assinale a alternativa verdadeira.
		
	
	O setor de Venda deverá ter a noção do que será o empreendimento.
	 
	O Projeto arquitetônico, as Especificações técnicas e de acabamento da obra e o Prazo da obra são peças fundamentais.
	
	Nenhuma das anteriores.
	 
	(a), (b) e (c) são corretas.
	
	O setor arquitetônico deve informar sobre o projeto estrutural para andamento da construção.
														AULA 3				
	2a Questão
	
	
	
	Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.
		
	
	laudo
	
	arbitramento
	
	decisão judicial
	
	julgamento
	 
	perícia
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
		
	
	A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local.
	 
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	
	A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos.
	
	A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança.
	
	A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra.
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é?
		
	
	GenPPC.
	
	solução MES.
	
	soluções ERP.
	 
	MS Project.
	
	Cashflow Plan Super.
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Marque a resposta que julgar CORRETA: 
		
	
	A Norma para estar de acordo com a lei não deixa como obrigatório registrar a incorporação em cartório de imóveis.
	 
	A NBR 12721, tem nos seus anexos, os quadros que respaldam os trabalhos de cálculos referentes as áreas das unidades autônomas de condomínios edilícios.
	 
	Esta Norma não pode ser vista como lei já que existem leis que moderam e coordenam a incorporação imobiliária.
	
	A Norma em questão não direciona orçamentos para obras de construção civil.
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.
		
	 
	laudo
	
	projeto
	
	perícia
	 
	arbitramento
	
	vistoria
																																																			
	 1a Questão
	
	
	
	O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção.
Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 )
Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de:
		
	 
	15 dias
	
	30 dias
	
	16 dias
	
	12 dias
	
	20 dias
	
	
Explicação: 1 pedreiro leva 0,25h para executar 1 m³ de concreto 5 pedreiros levam 0,25/5 h para executar 1 m³ de concreto (no caso de 5 equipes básicas) logo: 0,25/5 x 2400 m³ = 120 horas 1 dia = 8horas então 120h/8 = 15 dias a duração
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto:
		
	
	A administração local
	
	A mobilização da obra
	
	A instalação do alojamento
	
	O canteiro de obras
	 
	O insumo utilizado
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	O tipo de estrutura organizacional, para gerenciamento de obras, no qual uma equipe é reunida para trabalho em uma obra ou atividade específica, é conhecido por organização
		
	
	Matricial
	
	Funcional
	 
	Força-tarefa
	
	Horizontal
	
	Hierárquica
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a:
		
	 
	Mão de obra da administração central da empresa
	
	Matéria-prima
	
	Preparação do canteiro de obra
	 
	Mão de obra da administração local da obra
	
	Equipe técnica da obra
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Para que seja possível a avaliação do desempenho na construção civil, é necessário que a construtora ou empreendedora execute os trabalhos utilizando processos sistemáticos, ou seja, que os trabalhos sejam desenvolvidos de acordo com uma metodologia ou procedimento. O desempenho, ou produtividade, é diretamente influenciado por diversos fatores. Entre estes fatores que podem influenciar a produtividade em uma obra de construção civil, NÃO se incluem:
		
	
	as práticas gerenciais de controle.
	
	as estruturas organizacionais da empresa.
	
	a capacitação e o treinamento da mão de obra.
	
	os processos de produção.
	 
	os custos dos principais insumos.
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO:
		
	
	ter pé-direito mínimo de 2,50 m.
	 
	situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho.
	
	ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes.
	
	situarem-se afastadas do local destinado às refeições.
	 
	ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente.
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	A manutenção de um edifício caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, é denominada de:
		
	
	Imediata
	
	Preventiva
	
	Rotineira
	
	Coordenada
	 
	Corretiva
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	A curva ABC, utilizada para análise orçamentária e planejamento de obras...
		
	 
	é um método gráfico, de fácil visualização, que define com exatidão o caminho crítico de uma obra.
	
	é uma ferramenta de gerenciamento, focada nos itens menos importantes do ponto de vista financeiro de um projeto, materiais ou serviços.
	
	representa os diversos insumos ou etapas de uma obra em ordem crescente de quantitativo.
	 
	foi idealizada a partir do princípio de que um pequeno número de serviços ou insumos é responsável por uma parcela mais significativa do custo total da obra.
	
	permite gerenciar a obra ou serviço, através das folgas e interdependências, e as atividades fantasmas.
										
	1a Questão
	
	
	
	Para orçar a pintura das esquadrias de madeira de uma edificação com tinta esmalte a base de água com massa niveladora, um engenheiro utilizou a tabela de insumos unitários abaixo.
Tinta esmalte a base de água com massa niveladora em esquadrias de madeira
Após a medição o engenheiro verificou que seria necessário pintar 80 m2 de esquadrias de madeira. Sem contar os encargos sociais da mão de obra, o custo direto desse serviço resultou no valor, em reais, de:
		
	
	736,00
	
	928,00
	 
	1.664,001.256,00
	
	1.827,00
	Respondido em 28/04/2020 15:26:04
	
Explicação: Valor para 1 m² = 0,8*7+0,72*5+0,25*14+0,2*12+0,3*18+0,6*0,5 = R$ 20,80 Para 80 m² = (R$ 20,80)*80 = R$1664,00
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	O Alvará de construção garante que a obra foi aprovada pelas autoridades técnicas do município quanto às questões urbanísticas legais, define um prazo e quem será o responsável por construir atendendo as questões de saúde, segurança e meio ambiente. Com base nesse conceito, analise as afirmativas abaixo:
I. Para reformas que alterem a estrutura original do imóvel, é necessário o alvará de aprovação e execução para reforma.
II. É necessário a retirada de alvará para revitalização da pintura da fachada de uma residência unifamiliar de um pavimento.
III. O alvará se faz dispensável em reformas, nas quais o objeto é apenas substituição de esquadrias.
IV. Para a retirada da licença de construção não se faz necessário a retirada de ART de projeto, apenas a ART de Execução.
Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas:
		
	
	I, III e IV estão corretas.
	 
	I e IV estão corretas.
	 
	I e III estão corretas.
	
	Apenas a II está correta.
	
	I e II estão corretas.
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Qual a produtividade do pedreiro e do servente, sabendo que eles possuem índices de 0,3 h/m² e 1,2 h/m², respectivamente. 
		
	 
	4 m²/h e 1,2 m²/h
	
	2,5 m²/h e 0,2 m²/h
	
	3,6 m²/h e 1 m²/h
	 
	3,3 m²/h e 0,8 m²/h
	
	2,9 m²/h e 0,5 m²/h
	Respondido em 28/04/2020 15:28:37
	
Explicação:
Produtividade = 1/Indíce
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	É necessária que toda obra seja feita a contratação de um engenheiro para que a mesma esteja devidamente amparada por profissionais habilitados na concepção e responsabilidade dos projetos/técnica diante da necessidade de execução da obra. Este profissional tem o dever de fazer o registro desta obra junto ao conselho regional de engenharia e agronomia, através de uma ART. Com este instrumento legal, podemos afirmar que:
I. A ART Confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, as devidas autorias.
II. A ART é dispensável em licitações.
III. A Anotação de Responsabilidade Técnica valoriza o exercício profissional, porém não gera acervo técnico (CAT).
IV. Ao contratar um Engenheiro Civil para executar a construção de uma residência e o mesmo emitir uma ART, este documento gera garantias jurídicas de um contrato.
Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas:
		
	 
	I e IV estão corretas.
	
	I e II estão corretas.
	
	II e III estão corretas.
	 
	I, II e IV estão corretas.
	
	Apenas a III está correta.
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Considerando que, durante a construção de uma edificação simples, a betoneira tenha apresentado uma falha e o concreto tenha sido preparado manualmente, é correto afirmar que
		
	 
	o traço do concreto adotado no preparo com betoneira deve ser mantido no preparo manual.
	
	o desvio padrão a ser considerado deve ser mantido no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente.
	
	o cronograma da obra deve ser antecipado, pois o preparo manual é mais rápido.
	 
	o desvio padrão a ser considerado deve ser maior no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente.
	
	em obras não é permitido preparo manual de concreto.
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Em obras como rodovias, ferrovias e conjuntos habitacionais, atividades de caráter repetitivo impedem a utilização do método da linha de balanço no planejamento das obras.
		
	
	Não se aplica
	 
	Errado
	
	Talvez
	 
	Correto.
	
	Certo
	
	
A técnica da Linha de Balanço (Line of Balance ¿ LOB) para programação de tarefas foi criada pela empresa Goodyear nos anos 40. Suas primeiras aplicações foram na indústria de manufaturados para programar o fluxo de produção. O Método da LOB é um dos métodos mais conhecidos entre os pesquisadores para a programação de projetos lineares.
Seu uso na construção civil se difundiu mais na Europa em obras com serviços bastante repetitivos, como estradas e pontes.
A técnica da Linha de Balanço se resume ao conceito de que as tarefas são repetidas inúmeras vezes ao longo de uma unidade de repetição.
Por exemplo, o serviço de revestimento de paredes é realizado inúmeras vezes ao longo de todas as unidades de um conjunto habitacional ou pavimentos de um edifício.
																
	1a Questão
	
	
	
	A Secretaria de Infraestrutura do Estado realizou o projeto para reforma de uma escola na região central da Capital, na qual o valor estimado para construção foi de R$ 142.000,00. A partir desse valor, qual modalidade de licitação indicada considera-se correta:
		
	
	Comparação de preços.
	
	Tomada de Preço.
	
	Concorrência.
	
	Concurso.
	 
	Convite.
	Respondido em 28/04/2020 15:32:47
	
Explicação:
Concurso não é modalidade para obras e as demais modalidades ocorrem para obras acima de 300 mil reais.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)?
		
	
	lista de verificação
	
	fluxograma de processos
	 
	gráfico de Pareto
	
	diagrama de dispersão
	
	gráfico de controle
	Respondido em 28/04/2020 15:33:06
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a uma fase em que, por meio de indicadores de desempenho, era verificado se os resultados haviam sido alcançados.
Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do ciclo, a próxima fase é a de:
		
	
	Planejamento
	
	Avaliação
	
	Checagem
	 
	Ação
	
	Confirmação
	Respondido em 28/04/2020 15:43:00
	
Explicação:
resposta: letra "E"
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Quando se fala de construção, o orçamento é indispensável, pois a partir dele que se terá todas as despesas da realização de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a:
		
	 
	Mão de obra da administração central da empresa.
	
	Madeira para formas.
	
	Mobilização e desmobilização de equipamentos.
	
	Tapume.
	
	Matéria-prima.
	Respondido em 28/04/2020 15:43:28
	
Explicação:
Todas as outras alternativas são do custo direto.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
		
	 
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades.
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento.
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	 
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades.
	Respondido em 28/04/2020 15:44:07
	
Explicação:
O sistema Pert-CPM.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	O programa 5S, sendo uma ferramenta de gestão da qualidade, pode ser aplicada nas mais diversas situações. Em relação a esse programa, analise as afirmativas abaixo.
I. O S Seiri, é Senso de ordenação, que significa ¿um lugar para cada coisa; e cada coisa em seu lugar¿.
II. O S Seisou, é Senso de Saúde, que tem como lema ¿limpar e evitar sujar¿.
III. O S Seiton, é  Senso de Utilização, cujo lema é ¿separar o que é útil do que não é¿.
IV. O S Shitsuke, é Senso de autodisciplina, que significa assumir a responsabilidade de seguir os padrões saudáveis.
Dentre as afirmativas, estão corretas:
·  
		
	
	I, II e III
	
	II e III
	
	I e II
	 
	II e IV
	 
	II, III e IV
	Respondido em 28/04/2020 15:44:55
	
Explicação:
II e IV estão corretas.7a Questão
	
	
	
	
	Sobre a incorporação imobiliária, podemos afirmar, EXCETO: 
		
	
	A incorporadora tem o dever de registrar, por meio de contrato, as especificações da obra: área total do empreendimento, área interna, área externa, área por unidade, número de unidades, etc. Neste formato, incluem-se todas as chamadas construções de cunho coletivo, tais como prédios, condomínios e loteamentos. Somente a partir disso é que o imóvel poderá ser comercializado.
 
	 
	Trata-se da atividade desenvolvida pelos chamados ¿incorporadores¿, na qual é idealizada a construção e promoção de determinadas edificações.
 
	
	A incorporação imobiliária é toda a atividade realizada com o objetivo de promover e efetivar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas que, conjuntamente, formam o condomínio.
 
	 
	A incorporação imobiliária parte do princípio de formalizar, perante a lei ¿ representada pelo cartório imobiliário ¿ o empreendimento a ser desenvolvido, sem contemplar os projetos.
 
	
	O conceito de incorporação imobiliária abrange o negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único da Lei do Condomínio e Incorporações, visa promover e realizar a construção de edificações compostas de unidades autônomas.