planej e cont obras - teste 1 2

Prévia do material em texto

1
          Questão
	
	
	Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
		
	
	concurso
	
	concorrência
	 
	convite
	
	tomada de preços
	
	leilão
	Respondido em 27/09/2021 09:58:04
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	 
		2
          Questão
	
	
	Considera-se sendo "a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas." Qual o nome deste documento emitido pelo CREA
		
	 
	Atestado de capacidade técnica
	
	Acervo técnico profissional
	
	Registro técnico profissional
	
	Registro profissional de engenharia
	
	Anotação de responsabilidade técnica
	Respondido em 27/09/2021 09:58:11
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	 
		3
          Questão
	
	
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente.
		
	 
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração.
	
	gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas prioritários da alta administração.
	
	gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento que cuida dos problemas financeiros da empresa.
	
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	Respondido em 27/09/2021 09:58:24
	
	
	 
		4
          Questão
	
	
	Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações,
		
	
	Negar o pedido para a dilação do prazo, mas permitir a inclusão de aditivo contratual.
	
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
	
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
	
	Negar os dois pedidos, mas não aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	 
	Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	Respondido em 27/09/2021 09:58:17
	
Explicação:
No caso de empresa pública deverá ser considerada a lei nº 8666/93.
	
	
	 
		5
          Questão
	
	
	A Secretaria da Cultura de determinado Estado precisa promover a construção de um anfiteatro para a realização de eventos culturais. Considerando a especificidade da construção, não possui corpo técnico próprio capaz de elaborar o projeto. Pretende assim, licitar a contratação da elaboração do projeto, instituindo prêmio para o licitante vencedor. Dentre as modalidades de licitação, e nos termos da Lei nº 8.666/93, é considerada adequada a realização de
		
	
	tomada de preços, para valor inferior a R$ 150.000,00, por meio da qual será possível identificar o licitante habilitado à contratação com inexigibilidade de licitação ao término do certame.
	
	convite, por meio do qual poderá escolher o licitante vencedor, que será contratado com declaração de inexigibilidade de licitação.
	
	concorrência, ao término da qual poderá ser declarada a inexigibilidade do certame.
	
	convite, para chamada dos interessados a concorrer, por meio de concurso, em procedimento de licitação híbrido.
	 
	concurso, para escolha dentre os interessados, estabelecendo-se previamente o prêmio a ser pago ao vencedor do certame.
	Respondido em 27/09/2021 09:58:31
	
Explicação:
A lei nº8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
	
	
	 
		6
          Questão
	
	
	Art. 9º da Lei nº 8666 estabelece que:
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários.
Analise as opções a seguir:
I - somente o autor do projeto
II - servidor ou dirigente de órgão contratante
III - empresa em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
IV - apenas a empresa isolada responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo
Assinale a alternativa correta:
		
	 
	II e III
	
	II, III e IV
	
	I, II, III e IV
	
	Somente III
	
	I, II e IV
	Respondido em 27/09/2021 09:58:34
	
Explicação:
A lei estabelece quanto ao autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
	
	
	 
		7
          Questão
	
	
	Em relação ao ciclo PDCA, é correto afirmar que
		
	
	a partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com o que foi decidido pelo administrador.
	
	no processo de execução das tarefas, o administrador realiza conforme a sua interpretação e serão coletados dados para verificação do prcesso.
	 
	a etapa de atuação corretiva é aquela em que o usuário detectou desvios e atuará no sentido de fazer correções definitivas, de tal modo que o problema nunca volte a ocorrer.
	
	Planejamento consiste em estabelecer metas sobre os itens de controle e determinar a maneira (o caminho, o método) para se atingir as metas propostas.
	
	O Planejamento é responsáavel pela padronização dos processos.
	Respondido em 27/09/2021 09:58:45
	
	
	 
		8
          Questão
	
	
	Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 1.500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
		
	 
	concorrência
	
	concurso
	
	leilão
	
	convite
	
	tomada de preços
	Respondido em 27/09/2021 09:58:58
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	
		1.
		Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, deverão ser publicados com antecedência. O prazo mínimo, em dias, até o recebimento das propostas da modalidade de licitação concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço é
	
	
	
	75
	
	
	60
	
	
	30
	
	
	45
	
	
	90
	
Explicação:
A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.2.
		Ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade previstas na Lei Federal nº 8.666/93, a contratação por entes do Poder Público com terceiros deve ser precedida de licitação no caso de:
	
	
	
	alienações de bens, incluídos os imóveis, e serviços, incluídos os de publicidade.
	
	
	obras, serviços e alienações de bens, exceto quando o contratante for fundação pública.
	
	
	serviços, excluídos os de publicidade quando se tratar de sociedades de economia mista.
	
	
	obras e concessões de serviço público, excluídas as concessões de uso de bens imóveis pertencentes a empresas públicas e sociedades de economia mista.
	
	
	alienações de bens, excluídas as vendas de imóveis pertencentes aos entes da administração indireta.
	
Explicação:
 
 A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
 
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Responda Verdadeiro ou Falso para as afirmativas relacionadas à Contratação:
	
	
	          
	Contratação por Administração transfere o risco ao Contratante
	
	          
	Na empreitada por preço unitário o pagamento deve ser efetuado com base nos quantitativos executados
	
	          
	A empreitada por preço unitário transfere o risco para a Contratada
	
	          
	Empreitada por preço global é mais adequado para obras com quantitativos inexatos. Ex. reformas
	
	          
	Empreitada por preço global é ideal para projetos planejados e projetos bem detalhados
	
Explicação:
A escolha pela modalidade de licitação estabelece obrigações para que a empresa vencedora cumpra com todas as diretrizes e requisitos determinados pelo seu contratante.
Observar a lei nº8666.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Sobre as regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da Administração pública federal para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da união, entende-se por custo global de referência o
	
	
	
	Detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida.
	
	
	Valor total da remuneração a ser paga pela Administração pública ao contratado e previsto no ato de celebração do contrato para realização de obra ou serviço de engenharia.
	
	
	Valor resultante da multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência.
	
	
	Valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia.
	
	
	Valor unitário para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado
	
Explicação:
A lei nº 8666 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Qual a alternativa correta que caracteriza-se quando o orçamento tem três tipos de insumos para a construção de um projeto-padrão dividido pela área construída, possibilitando o obtenção do valor em R$/m2 médio de uma construção ?
	
	
	
	Contrato de Concorrência
	
	
	Custo Indireto
	
	
	Contrato tipo Carta Convite
	
	
	CUB (Custo Unitário Básico)
	
	
	Custo Direto
	
Explicação:
O CUB é um parâmetro para a área de orçamento amplamente utilizado na construção civil.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa:
 
 
	
	
	
	NBR 12721:2005
	
	
	NBR 16633
	
	
	Lei nº 4.591/1964
	
	
	Lei N° 4320/1964
	
	
	NBR ISO 9001:2008
	
Explicação:
O CUB - Custo Unitário Básico é um instrumento utilizado pelo setor da construção civil.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Pode-se considerar que um contrato  é uma convenção descrita como um acordo que se faz entre partes interessadas sob determinadas condições. Em se tratando de contrato administrativo que concerne a obra ou aos serviços de engenharia, é correto afirmar:
	
	
	
	o órgão contratante pode, unilateralmente, promover, por aditamento, supressões acima de 50% do valor do contrato, em caso de reforma de edifício.
	
	
	não são admitidas alterações qualitativas no objeto do contrato.
	
	
	em caso de alteração unilateral de contrato, é dispensado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
	
	
	alteração contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro é admitida em caso de fato do príncipe.
	
	
	é facultado ao contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% do valor do contrato.
	
Explicação:
A eventual necessidade de ajustes nas cláusulas contratauais tornam-se decisivas para a continuidade do empreendimento quando da análise conjunta com o contratante.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		A atividade relativa à efetivação das avaliações e medidas possíveis, parciais e final, de levantamento e apropriação de custos e composições de preços, de processamento de faturas é uma das tarefas que concretizam o projeto de arquitetura. Essa atividade também verifica os prazos contratuais e as demais condições contratuais de mesma natureza, de modo a assegurar que o atendimento das disposições contratuais entre o contratante e o contratado seja cumprido. Essa tarefa é denominada
	
	
	
	Especificação
	
	
	Força maior ou caso fortuito
	
	
	Plano de trabalho
	
	
	Fiscalização técnica
	
	
	Fiscalização administrativa
	
Explicação:
A fiscalização administrativa pelo contratante ou gerenciador do contrato.
	
 
		
	
		1.
		Em orçamentação de obras públicas, são considerados custos diretos
	
	
	
	os encargos sociais da mão de obra que atua nos serviços a serem executados.
	
	
	o seguro e a garantia do empreendimento.
	
	
	as taxas de risco do empreendimento.
	
	
	os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço.
	
	
	as taxas de rateio da administração central.
	
Explicação:
Os custos são estabelecidos no orçamento da obre e identificados. Quando houver impacto diretamente na execução da obra/serviço são chamados de custos diretos.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Esse parâmetro é utilizado para determinar o custo global da obra para fins de cumprimento do estabelecido na lei de incorporação de edicações habitacionais em condomínio, ressaltando que trata-se de um custo meramente orientativo para o setor da Construção Civil. Qual a opção que define esse parâmetro ?
	
	
	
	Custo Direto
	
	
	Nenhuma das alternativas apresentadas
	
	
	Custo Indireto
	
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	
	CUB - Custo Unitário do Brasil
	
Explicação:
O objetivo básico do CUB/m2 é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Para a determinação da taxa do BDI, benefícios e despesas indiretas, para o orçamento de obras, não se deve incluir:
	
	
	
	O percentual de impostos incidentes
	
	
	O seguro
	
	
	A administração central
	
	
	A margem de incerteza
	
	
	A manutenção do canteiro de obras
	
Explicação:
O decreto DEC 7.983/2013 (DECRETO DO EXECUTIVO) 08/04/2013, estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências.
O BDI favorece o profssional a compor o preço de venda adequado levando em conta os custos indiretos (os não relacionados a materiais, mão-de-obra, etc).4.
		Considerando a legislação vigente no que concerne a comercialização de imóveis e seus respectivos registros nos diversos órgãos competentes, analise e assinale quais as afirmações abaixo são verdadeiras:
	
	
	
	a) Somente pode ser comercializado um futuro empreendimento a ser construído, no qual, os seus pretensos vendedores forem proprietários do imóvel (terreno) no qual este empreendimento será construído.
	
	
	e) As alternativas letras (a) e (b) estão corretas.
	
	
	d) As alternativas letras (b) e (c) estão corretas
	
	
	b) Apartamentos na planta e lotes em condomínio não podem ser vendidos sem o prévio registro de incorporação ou sem aprovação e registro no Cartório de Registro de Imóveis. Estão incorrendo em crime aqueles que vendem os apartamentos na planta sem registro de incorporação, seja ele construtor, empreendedor, corretor e até mesmo os meios de imprensa que promovam propaganda sem a exigência legal.
	
	
	c) É possível a comercialização de um empreendimento a ser construído num determinado local, cuja propriedade (do terreno) não é do pretenso vendedor do empreendimento, desde que haja um termo de acordo entre o dono oficial do terreno e o pretenso construtor/vendedor do empreendimento, autorizando o uso do terreno para o fim proposto. Nesta situação não será necessária o registro desta incorporação para que possa ser comercializada.
	
Explicação:
A legalização de um imóvel deverá estar em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo órgão competente da região de localização do referido imóvel.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		O documento que descreve toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que registrada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais, segundo o art. 1º da Resolução nº 1.025,de 2009, CONFEA, está apresentado na opção:
	
	
	
	Atestado de Capacidade Técnica
	
	
	Habilitação Profissional
	
	
	Acervo Técnico Profissional
	
	
	Registro Profissional
	
	
	Anotação de Responsabilidade Técnica
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		O CUB (Custo Unitário Básico) foi criado, inicialmente, para servir como parâmetro na determinação dos custos dos imóvei e foi ao longo dos anos, conquistando o caráter de indicador de custo setorial. A lei que permitiu a criação do CUB foi:
	
	
	
	Nenhuma das alternativas apresentadas
	
	
	Lei 13587/2018
	
	
	Lei 4320/1964
	
	
	Lei 8666/1993
	
	
	Lei 4591/1964
	
Explicação:
O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Em qual das opções abaixo encontram-se apenas os encargos sociais trabalhistas básicos e obrigatórios:
	
	
	
	FGTS, salário educação e Previdência social
	
	
	13º salário, Férias e salário educação
	
	
	13º salário, INSS e FGTS
	
	
	Previdência Social, Férias e FGTS
	
	
	Previdência Social, 13º salário e Férias
	
Explicação:
Os encargos são itens legais e incidem diretamente no planejamento finaceiro do projeto.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia:
	
	
	
	não cumprimento de cláusulas contratuais.
	
	
	lentidão no cumprimento do contrato.
	
	
	atraso na emissão da fatura.
	
	
	cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
	
	
	subcontratação total do objeto.
	
Explicação:
atraso fatura emitida
	
	
	
		1.
		Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
	
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
	
	priorização do custo
	
	
	indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores.
	
	
	pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores.
	
	
	utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Determinado ente público necessita instalar, em específica região do município, identificada em pesquisa encomendada para tanto, uma unidade destinada ao serviço médico ambulatorial, para atendimento da população. Considerando o tipo de serviço que será prestado no local, foram elencadas condições e características físicas do imóvel necessário para a instalação da referida unidade, que também precisa ser de grandes dimensões. Localizado um imóvel, pertencente a particular, que bem se adequaria à instalação do serviço médico ambulatorial, o ente público
	
	
	
	deverá realizar procedimento de licitação, ainda que o resultado do certame enseje a alteração da localização do imóvel onde será instalado o serviço.
	
	
	deverá promover a contratação direta da locação somente se o valor não exceder a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
	
	
	poderá promover a contratação direta da locação, mediante procedimento para posterior ratificação da inexigibilidade do certame.
	
	
	poderá promover a contratação direta da locação, mediante prévio procedimento para dispensa do certame, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado.
	
	
	deverá realizar prévio procedimento de licitação para a contratação da locação do imóvel, uma vez que o bem pertence a particular.
	
Explicação:
 
 A lei n° 8666 regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
 
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Leia o texto: "É o instrumento que o Sistema Confea/Crea tem para registrar as realizações profissionais e que distingue a carreira e o sucesso individual e valoriza o exercício profissional. Permite caracterizar os limites da responsabilidade e da participação técnica em cada obra ou serviço, conferindo as garantias jurídicas de um contrato e a prova de atividades especiais para efeito de aposentadoria." O documento que comprova a conformidade profissional, descrita acima, de acordo com a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 está correto na opção:
	
	
	
	Registro de capacitação técnica
	
	
	Registro técnico
	
	
	Carteira profissional de engenharia
	
	
	Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	
	Acervo técnico profissional
	
Explicação:
O aluno deverá visitar o site do órgão CREA para fins de conhecimento da informação.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		A respeito dos orçamentos de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos da União, assinale a opção correta.
	
	
	
	Os custos unitários de referência na administração pública não poderão, em nenhuma hipótese, exceder os seus correspondentes do sistema de referência.
	
	
	O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo, a taxa de rateio da administração central, os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, incluindo-se aqueles de natureza direta e personalística que onerem o contratado, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e a taxa referente ao lucro.
	
	
	A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
	
	
	O custo global de referência de obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
	
	
	Na construção dos orçamentosde referência, o órgão ou a entidade poderá utilizar sistemas próprios, desde que aprovados pelo dirigente máximo da unidade.
	
Explicação:
A legislação aplicável para licitação é referente a Lei n°8666/1993, a qual trata de todas as condições relacionadas ao contrato entre as partes.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Pode-se afirmar que o instrumento indispensável para identicar a responsabilidade técnica pelas obras ou pelos serviços prestados por profissionais ou empresas está correto na alternativa:
 
	
	
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	
	Acervo Técnico (CREA)
	
	
	RAPA - Requerimento de Aprovação de Projeto Arquitetônico,
	
	
	CREA - Conselho Regional
	
Explicação:
Trata-se de um documento do CREA, por meio do qual o prossional ¿ engenheiro civil ou arquiteto ¿ assume a responsabilidade pelos projetos e pela execução da obra.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Os itens que compõem a despesa direta em um orçamento de referência relativo à construção de um edifício público incluem
	
	
	
	madeira, aditivo plastificante e impostos como o ISS.
	
	
	salário do engenheiro responsável pela obra e da equipe de compras centralizadas da empresa.
	
	
	despesas com impostos e com concessionárias da sede da empresa construtora.
	
	
	cimento Portland, passagens e diárias do diretor comercial da empresa.
	
	
	cimento Portland, areia e barras de aço utilizadas na construção do canteiro da obra.
	
Explicação:
A organização deve de forma antecipada avaliar os custos estabelecidos no orçamento da obra
 
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Uma obra foi orçada em R$250.000,00 (custo total). Na localidade da obra, os impostos atingem 7% e a lucratividade desejada pelo construtor é de 8%. Calcular o preço de venda.
	
	
	
	R$302,007,54
	
	
	R$270.000,00
	
	
	R$267.500,00
	
	
	R$294.117,65
	
	
	R$287.500,00
	
Explicação: PV = 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂/(1 −𝑖%)
	
	
	
	 
		
	
		8.
		O contrato assinado entre as partes corresponde ao acordo formal e que retrata todas as ações necessárias para o sucesso do empreendimento.  Com relação ao contrato, NÃO constitui motivo para rescisão de contrato de uma obra de engenharia:
	
	
	
	subcontratação total do objeto.
	
	
	atraso na emissão da fatura.
	
	
	não cumprimento de cláusulas contratuais.
	
	
	cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
	
	
	lentidão no cumprimento do contrato.
	
Explicação:
resp. letra "E".
	
		1.
		A falta de racionalização, observada em grande número de obras, é normalmente contextualizada como a separação entre o projeto e a execução. Com o passar do tempo, os construtores ficaram mais distanciados das atividades de projeto e os projetistas ficaram mais longe da execução dos sistemas por eles projetados. Esta perda de elos entre os participantes fez com que a atividade construtiva passasse a ter altos índices de desperdício. Com o objetivo de reverter este cenário, reduzir os desperdícios e otimizar a execução de obras, deve-se, entre outros, utilizar mão de obra especializada para:
	
	
	
	o controle de material.
	
	
	a ginástica laboral.
	
	
	o controle de produtividade.
	
	
	a compatibilização de projetos.
	
	
	a compatibilização de produção.
	
Explicação:
O cenário da cadeia produtiva da construção civil apresenta uma diversidade de iterfaces, ferramentas e técnicas que, somadas as diversas ações,  proporcionam oportunidades de melhorias no desenvolvimento da obra. O correto alinhamento dessas ações será de grande valia para um projeto. 
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Considerando as modalidades de contratos existentes, considere as hipóteses abaixo e assinale a alternativa correta:
	
	
	
	e) As alternativas letras (c) e (d) estão corretas
	
	
	b) A característica principal da modalidade de contrato Global é que se obtém do contratado um preço que cobre a totalidade dos serviços e quantidades do mesmo de acordo com os projetos e especificações de contrato, e se atribui um valor (preço) que cubra todas as condições explicitadas em contrato para a sua realização (incluso sua remuneração e BDI). Portanto consegue-se uma maior segurança sobre o valor do contrato.
	
	
	c) São vantagens atribuídas a modalidade de contrato global: a maior segurança para o contratante quanto a desvios de custo do contrato; maior programação do fluxo para o contratado pois a receita é pautada na realização de serviços estipulados; Não são necessários projetos completos e detalhados.
	
	
	a) Como vantagens da modalidade do contrato em regime de concorrência pode-se afirmar que esta modalidade permite a obtenção do menor preço, e como desvantagem, que não há favoritismo entre os concorrentes.
	
	
	d) Na modalidade de contrato de concorrência por preço unitário não é necessário que a proposta contemple todos os itens a serem executados dentro do contrato
	
Explicação:
Esta Lei nº 8666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		No processo de licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666 - Art. 7º, as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando atendidas as exigências estabelecidas nesta legislação. Com relação ao projeto básico é correto afirmar que:
I - Deve ser aprovado pela autoridade competente
II - Estar disponível somente para comissão de licitação
III - Não incluir memoriais descritivos
IV - Constar todos os projetos complementares
	
	
	
	I e IV
	
	
	Somente o item I
	
	
	I, II e IV
	
	
	I, III e IV
	
	
	II, III e IV
	
Explicação:
A lei n/ 8666 estabele que: "As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório."
O memorial descritivo é item pertinente ao projeto básico.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Com relação a Lei nº 8666 da seção de Definições, leia o texto a abaixo:
Tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
Assinale a opção correta:
	
	
	
	Stakeholders
	
	
	Contratado
	
	
	Preposto
	
	
	Licitante
	
	
	Comissão Licitatória
	
Explicação:
Consta na Seção II - Das Definições, Art. 6º XVI:
Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função 
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Considera-se sendo "a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas." Qual o nome deste documento emitido pelo CREA
	
	
	
	Anotação de responsabilidade técnica
	
	
	Atestado de capacidade técnica
	
	
	Registro profissional de engenharia
	
	
	Acervo técnico profissional
	
	
	Registro técnico profissional
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		A Secretaria da Cultura de determinado Estado precisa promover a construção de um anfiteatro para a realização de eventos culturais. Considerando a especificidade da construção, não possui corpo técnico próprio capaz de elaborar o projeto. Pretende assim, licitar a contratação da elaboração do projeto, instituindo prêmio para o licitante vencedor. Dentre as modalidades de licitação, e nos termos da Lei nº 8.666/93, é considerada adequada a realização de
	
	
	
	convite, para chamada dos interessados a concorrer, por meio de concurso, em procedimento de licitação híbrido.
	
	
	tomada de preços, para valor inferior a R$ 150.000,00,por meio da qual será possível identificar o licitante habilitado à contratação com inexigibilidade de licitação ao término do certame.
	
	
	concurso, para escolha dentre os interessados, estabelecendo-se previamente o prêmio a ser pago ao vencedor do certame.
	
	
	concorrência, ao término da qual poderá ser declarada a inexigibilidade do certame.
	
	
	convite, por meio do qual poderá escolher o licitante vencedor, que será contratado com declaração de inexigibilidade de licitação.
	
Explicação:
A lei nº8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
	
	
	
	convite
	
	
	concorrência
	
	
	leilão
	
	
	tomada de preços
	
	
	concurso
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	
	 
		
	
		8.
		O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente.
	
	
	
	gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento que cuida dos problemas financeiros da empresa.
	
	
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração.
	
	
	gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas prioritários da alta administração.
	
	
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
V
F