Planejamento e controle de obras - questões

Prévia do material em texto

1a Questão
	
	
	
	Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações,
		
	
	Negar o pedido para a dilação do prazo, mas permitir a inclusão de aditivo contratual.
	
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
	 
	Negar os dois pedidos, mas não aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	
	Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual.
	 
	Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra.
	
Explicação:
No caso de empresa pública deverá ser considerada a lei nº 8666/93.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Pode-se considerar que um contrato  é uma convenção descrita como um acordo que se faz entre partes interessadas sob determinadas condições. Em se tratando de contrato administrativo que concerne a obra ou aos serviços de engenharia, é correto afirmar:
		
	
	é facultado ao contratado aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até 25% do valor do contrato.
	
	não são admitidas alterações qualitativas no objeto do contrato.
	 
	alteração contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro é admitida em caso de fato do príncipe.
	
	o órgão contratante pode, unilateralmente, promover, por aditamento, supressões acima de 50% do valor do contrato, em caso de reforma de edifício.
	
	em caso de alteração unilateral de contrato, é dispensado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.
	
Explicação:
A eventual necessidade de ajustes nas cláusulas contratauais tornam-se decisivas para a continuidade do empreendimento quando da análise conjunta com o contratante.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa:
 
 
		
	
	Lei N° 4320/1964
	
	Lei nº 4.591/1964
	 
	NBR 16633
	 
	NBR 12721:2005
	
	NBR ISO 9001:2008
	
Explicação:
O CUB - Custo Unitário Básico é um instrumento utilizado pelo setor da construção civil.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	O CUB (Custo Unitário Básico) foi criado, inicialmente, para servir como parâmetro na determinação dos custos dos imóvei e foi ao longo dos anos, conquistando o caráter de indicador de custo setorial. A lei que permitiu a criação do CUB foi:
		
	 
	Lei 4591/1964
	
	Lei 4320/1964
	 
	Nenhuma das alternativas apresentadas
	
	Lei 8666/1993
	
	Lei 13587/2018
	
Explicação:
O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 1.500.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
		
	
	concurso
	
	leilão
	 
	tomada de preços
	 
	concorrência
	
	convite
	
Explicação:
A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Em qual das opções abaixo encontram-se apenas os encargos sociais trabalhistas básicos e obrigatórios:
		
	
	13º salário, Férias e salário educação
	
	13º salário, INSS e FGTS
	 
	Previdência Social, 13º salário e Férias
	 
	FGTS, salário educação e Previdência social
	
	Previdência Social, Férias e FGTS
	
Explicação:
Os encargos são itens legais e incidem diretamente no planejamento finaceiro do projeto.
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	A Secretaria da Cultura de determinado Estado precisa promover a construção de um anfiteatro para a realização de eventos culturais. Considerando a especificidade da construção, não possui corpo técnico próprio capaz de elaborar o projeto. Pretende assim, licitar a contratação da elaboração do projeto, instituindo prêmio para o licitante vencedor. Dentre as modalidades de licitação, e nos termos da Lei nº 8.666/93, é considerada adequada a realização de
		
	 
	concurso, para escolha dentre os interessados, estabelecendo-se previamente o prêmio a ser pago ao vencedor do certame.
	
	convite, para chamada dos interessados a concorrer, por meio de concurso, em procedimento de licitação híbrido.
	 
	tomada de preços, para valor inferior a R$ 150.000,00, por meio da qual será possível identificar o licitante habilitado à contratação com inexigibilidade de licitação ao término do certame.
	
	concorrência, ao término da qual poderá ser declarada a inexigibilidade do certame.
	
	convite, por meio do qual poderá escolher o licitante vencedor, que será contratado com declaração de inexigibilidade de licitação.
	
Explicação:
A lei nº8666 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
	
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	A forma de contratar na construção civil pode variar conforme o escopo do que será executado e a forma dessa execução. Sobre o assunto avalie as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. I. No contrato por preço global o construtor se compromete a executar a obra cumprindo os serviços unitários especificados e seus respectivos preços, atingindo dessa forma o valor global da construção. II. A construção por subempreitada ocorre quando a construtora contratada para executar a obra contrata outra empresa, uma terceirizada, para realização de parte da obra, com ou sem fornecimento de material. III. É possível contratar empresas apenas para realizar o gerenciamento da construção da edificação, assim como para realizar desde o projeto até a construção, com uma organização apenas.
		
	 
	Estão corretas as alternativas II e III
	
	Está correta a alternativa II
	 
	Está correta a alternativa III
	
	Estão corretas as alternativas I e II
	
	Está correta a alternativa I
	1a Questão
	
	
	
	Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
		
	
	indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores.
	
	pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores.
	 
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	
	utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais.
	
	priorização do custo
	
Explicação:
A implantação de uma metodologia para o processo decontratação e avaliação de fornecedores possibilita melhorias na gestão e monitoramento da empresa, sendo por consequência também para a equipe da obra.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Considere planejamento de uma obra civil feito por meio do cronograma PERT-CPM, representado abaixo
Devido a uma série de problemas logísticos relativos à entrega de materiais o engenheiro pode contar com uma folga, no caminho das atividades A, C, H, sem atrasar a obra, em dias, de: 
		
	
	6
	
	9
	 
	5
	
	10
	
	14
	
Explicação: CAMINHO CRÍTICO: B-E-F-I = 14 dias CAMINHO A-C-H 2+4+3 = 9 dias FOLGA = 14 - 9 = 5dias
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Assinale a alternativa Falsa:
		
	
	Atividades não críticas possuem margem de tempo que lhes garante determinada flexibilidade, essa margem é a folga.
	
	Pelo método das flechas, a folga não é representada na atividade em si, mas em um quadro à parte.
	 
	Folga livre é a quantidade de dias que uma atividade pode atrasar sem afetar o inicio mais cedo de suas sucessoras.
	 
	Nenhuma das anteriores.
	
	Pelo método dos blocos, as folgas são registradas no próprio "bloco" da atividade.
	
Explicação:
As alternativas apresentadas não caracterizam de forma correta os conceitos das ferramentas gerenciais.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Dentre as opções que seguem, assinale a que corresponde ao objetivo principal do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat.
		
	
	Capacitar a mão de obra da construção civil para aumentar a qualidade e a competitividade da empresas com o objetivo de diminuir o custo da moradia
	
	Equiparar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil dos países desenvolvidos, por meio da implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, adotados nesses países, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda.
	 
	Melhorar o acesso à moradia para as populações de menor renda e de classe média.
	
	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de classe média.
	 
	Elevar os patamares da qualidade e produtividade da Construção Civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial, para a população de menor renda.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	O modelo adotado nas diretrizes do Guide to the Project Management Body of Knowledge (ou guia para o conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos contempla etapas essenciais para a implantação do referido modelo. Considerando a aimportância dessa ferramenta gerencial,  responda a opção correta para preencehr a lacuna: O __________________________ representa a etapa em que os processos são necessários para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho requerido, e nada mais que o trabalho requerido, para completar o projeto com sucesso.
		
	
	Gerenciamento da Integração
	 
	Gerenciamento do Escopo
	 
	Gerenciamento da Qualidade
	
	Gerenciamento da Comunicação
	
	Gerenciamento do Tempo
	
Explicação:
O gerenciamento de escopo descreve as etapas essenciais para o melhor e mais apurado conhecimento do projeto quanto aos serviços  contratados.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Com relação a redes PERT/CPM, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): ( ) Só pode existir um caminho crítico. ( ) Todos os caminhos são críticos. ( ) Todas as atividades são interdependentes. ( ) Um evento não consome tempo. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
		
	 
	F ; F ; F ; V.
	
	F ; V ; F ; F.
	 
	V ; F ; V ; V.
	
	F; F ;V; V.
	
	V ; F ; V ; F.
	
Explicação:
O modelo gerencail com a ferramenta de planejamento PERT CPM proporcionam uma melhoria no gerenciamento do projeto. 
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	O quadro a seguir apresenta as fases de construção de uma nova ala hospitalar, no terreno anexo ao hospital. A duração apresentada de cada fase foi obtida em planos reais já desenvolvidos em outros projetos. Com base no apresentado, responda a questão
A duração do projeto, uma vez que nada será atrasado ou adiantado está descrita na alternativa:
		
	
	Trinta semanas
	
	Sessenta e duas semanas
	 
	Cinquenta e três semanas
	
	Trinta e quatro semanas
	 
	Quarenta e quatro semanas
	
Explicação: Resposta: Letra E - 44 semanas Caminho mais longo: F1 - F2 - F3 - F5 - F6 - F10 - F12 - F14 = 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 44 semanas
	
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Segundo a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), o início do planejamento se dá:
		
	 
	Identificar as atividades irão compor o cronograma geral do projeto; Decomposição do escopo do projeto em unidades de trabalho mais simples e de manuseio mais fácil; A omissão de uma atividade ou de uma série delas é um problema, pois pode resultar em atraso da obra e aumento de custo.
	
	Nenhuma das anteriores.
	 
	Criatividade para superar dificuldades técnicas e administrativas; Administração dos grupos de trabalho e a convivência com operários mal remunerados e deficientemente capacitados.
	
	Busca da condição de sustentabilidade, incorporada na Responsabilidade Social; Êxito pelo conhecimento das Ciências Humanas e principalmente pelo desenvolvimento da sensibilidade para identificar e promover a solução de problemas ambientais, sociais e humanos.
	
	Conclusão no prazo pactuado e dentro do orçamento aprovado, razão pela qual dependem inevitavelmente da contribuição de planejadores qualificados e experientes.
	1a Questão
	
	
	
	A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
		
	
	II e III apenas.
	
	I, apenas.
	 
	I e II, apenas.
	 
	II, apenas.
	
	III, apenas.
	
Explicação:
construção civil necessita planejamento
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Quanto àlogística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
		
	
	A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos.
	
	A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local.
	 
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	
	A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança.
	
	A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.
		
	 
	arbitramento
	
	laudo
	 
	projeto
	
	vistoria
	
	perícia
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	A tabela que segue é utilizada para o controle de estoques de um determinado produto, com base no método do custo médio. Preencha-a e assinale a opção que apresenta os resultados finais dos SALDOS, na data de 09/11, em Quantidade, Valor e Custo Unitário Médio, respectivamente.
		
	
	200, R$ 2.280,00 e R$ 11,40.
	
	200, R$ 2.640,00 e R$ 13,20
	 
	200, R$ 2.600,00 e R$ 13,00
	 
	200, R$ 2.500,00 e R$ 12,50
	
	200, R$2.580,00 e R$11,80
	
Explicação:
200, R$ 2.500,00 e R$ 12,50
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é?
		
	
	solução MES.
	
	Cashflow Plan Super.
	 
	MS Project.
	
	soluções ERP.
	
	GenPPC.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	A modalidade de "_____________" é conceito de contrato híbrido entre o preço fechado e a construção por administração. Nesses casos, a construtora elabora um orçamento aberto com uma taxa de remuneração e apresenta ao empreendedor.
		
	 
	preço máximo garantido
	
	licitação
	 
	tomada de preços
	
	contrato duplo
	
	preço final
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	São cláusulas obrigatórias num contrato de obra de engenharia, firmado com a Administração Pública, exceto:
		
	 
	critérios de reajustamento de preços
	 
	vinculação ao instrumento convocatório do certame de licitação
	 
	formas de antecipação de pagamento
	 
	o regime de execução
	 
	os casos de rescisão
	
Explicação:
forma de antecipação de pagamento
	
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.
		
	
	julgamento
	
	laudo
	 
	decisão judicial
	 
	perícia
	
	arbitramento
	1a Questão
	
	
	
	Em obras como rodovias, ferrovias e conjuntos habitacionais, atividades de caráter repetitivo impedem a utilização do método da linha de balanço no planejamento das obras.
		
	
	Correto.
	
	Talvez
	 
	Não se aplica
	
	Certo
	 
	Errado
	
Explicação:
A técnica da Linha de Balanço (Line of Balance ¿ LOB) para programação de tarefas foi criada pela empresa Goodyear nos anos 40. Suas primeiras aplicações foram na indústria de manufaturados para programar o fluxo de produção. O Método da LOB é um dos métodos mais conhecidos entre os pesquisadores para a programação de projetos lineares.
Seu uso na construção civil se difundiu mais na Europa em obras com serviços bastante repetitivos, como estradas e pontes.
A técnica da Linha de Balanço se resume ao conceito de que as tarefas são repetidas inúmeras vezes ao longo de uma unidade de repetição.
Por exemplo, o serviço de revestimento de paredes é realizado inúmeras vezes ao longo de todas as unidades de um conjunto habitacional ou pavimentos de um edifício.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Julgue o iten a seguir referente a planejamento e controle de obras: A subdivisão dos pacotes de trabalho em componentes menores, que constituirão o cronograma e a rede de precedências, é denominada planejamento em ondas sucessivas.
		
	
	Talvez
	 
	Errado
	 
	Quase sempre.
	
	Com certeza.
	
	Pode ser
	
Explicação:
A subdivisão dos pacotes de trabalho em componentes menores, que constituirão o cronograma e a rede de precedências, é denominado de Estrutura Analítica de Projeto ( EAP).
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	A manutenção de um edifício caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, é denominada de:
		
	 
	Corretiva
	
	Imediata
	 
	Preventiva
	
	Coordenada
	
	Rotineira
	
Explicação:
As etapas de manuteção podem ser consideradas como corretiva, preventiva e preditiva.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	A curva ABC, utilizada para análise orçamentária e planejamento de obras...
		
	
	é um método gráfico, de fácil visualização, que define com exatidão o caminho crítico de uma obra.
	 
	foi idealizada a partir do princípio de que um pequeno número de serviços ou insumos é responsável por uma parcela mais significativa do custo total da obra.
	 
	é uma ferramenta de gerenciamento, focada nos itens menos importantes do ponto de vista financeiro de um projeto, materiais ou serviços.
	
	representa os diversos insumos ou etapas de uma obra em ordem crescente de quantitativo.
	
	permite gerenciar a obra ou serviço, através das folgas e interdependências, e as atividades fantasmas.
	
Explicação:
A)  Ao contrário, a curva ABC ajuda a focar nos itens mais importantes.
B) Ao contrário, a curva ABC ordena os itens em ordem decrescente de importância.
C) O cronograma PERT/CPM é que permite visualizar as folgas e interdependências, assim como atividades fantasmas.
D) a curva ABC não define o caminho crítico de uma obra. Este é definido pelo cronograma em rede PERT/CPM. O caminho crítico é aquele que demanda o menor tempo possível para a realização do projeto.
E) Correto.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto:
		
	
	O canteiro de obras
	
	A administração local
	 
	A instalação do alojamento
	
	A mobilização da obra
	 
	O insumo utilizado
	
Explicação:
Associar o insumo ao recurso orçado para um determinado processo.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO:
		
	
	ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes.
	
	situarem-se afastadas do local destinado às refeições.
	 
	ter pé-direito mínimo de 2,50 m.
	 
	ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente.
	
	situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho.
	
Explicação:
A NR 18 regulamenta as práticas exigidas para a segurança do trabalho no canteiro de obras.
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a:
		
	
	Preparação do canteiro de obra
	
	Equipe técnicada obra
	 
	Mão de obra da administração local da obra
	
	Matéria-prima
	 
	Mão de obra da administração central da empresa
	
Explicação:
A mão de obra a consdierar deve ser a que impacta diretamente no custo da obra: atuante no local.
	
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Para a atividade assentamento de telha cerâmica, com quantitativo de 200 m²  e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,8 h/m² e 1,6 h/m² , determinar a duração em dias, sabendo que serão utilizados 5 pedreiros e 10 serventes. Levar em consideração uma jornada de 8 horas. 
		
	 
	4
	
	6
	 
	5
	
	2
	
	3
	1a Questão
	
	
	
	Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)?
		
	 
	gráfico de Pareto
	
	diagrama de dispersão
	 
	lista de verificação
	
	gráfico de controle
	
	fluxograma de processos
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	A hierarquização de serviços e insumos em um processo de produção é de extrema importância. A classificação estatística de materiais, baseada no princípio de Pareto, em que se considera a importância dos materiais baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor é denominada
		
	
	PERT/CPM.
	 
	curva ABC.
	 
	curva 70/30.
	
	curva PMBOK.
	
	curva de Pareto.
	
Explicação:
Trata da gestão entre as interfaces do ¿Previsto x Realizado¿, sendo uma ferramenta que permite o monitoramento projeto e as devidas associações com a linha base definida na etapa de planejamento.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a uma fase em que, por meio de indicadores de desempenho, era verificado se os resultados haviam sido alcançados.
Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do ciclo, a próxima fase é a de:
		
	
	Confirmação
	
	Avaliação
	 
	Ação
	
	Planejamento
	
	Checagem
	
Explicação:
resposta: letra "E"
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
		
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	 
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades.
	 
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades.
	
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento.
	
Explicação:
O sistema Pert-CPM.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Dentre os métodos específicos de gestão da qualidade,existe um cuja filosofia é voltada para a mobilização dos colaboradores, através da implementação de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo a eliminação de desperdícios, arrumação, limpeza e autodisciplina. Este é o método:
		
	
	QFD
	
	Reengenharia
	 
	6 Sigmas
	
	Benchmarking
	 
	5S
	
Explicação:
A ferramenta de melhoria do ambiente de trabalho 5S possibilita a adequação do local de trabalho, visando também uma maior produtividade. O surgimento deu-se no início da década de 50, momento em que o Japão tentava se reerguer da derrota sofrida na Segunda Grande. As palavras de cada etapa são: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU e SHITSUKE.
 
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO:
		
	
	ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes.
	 
	ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente.
	 
	situarem-se afastadas do local destinado às refeições.
	
	ter pé-direito mínimo de 2,50 m.
	
	situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho.
	
Explicação:
ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar:
		
	
	A curva ABC facilita determinar os custos mensais que a obra terá.
	
	O cronograma de barras não pode ser confundido com o gráfico de Gantt.
	 
	Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo.
	
	A curva S é utilizada principalmente para identificar os insumos que mais impactam o orçamento da obra.
	
	Nas redes PERT-COM, só pode existir um caminho crítico.
	1a Questão
	
	
	
	Em relação ao tema planejamento de obras de construção civil, é INCORRETO afirmar:
		
	
	todas as alternativas estao incorretas
	
	O método de planejamento do tipo produção simultânea só deve ser utilizado quando as dimensões do projeto e as etapas de produção são suficientemente grandes.
	 
	As vantagens do cronograma de barras estão na sua facilidade de leitura e compreensão. No entanto, eles não podem ser aplicados no planejamento de mão-de-obra e máquinas.
	
	Índices de produtividade e de rendimento podem ser determinados por meio de registros sistemáticos, de preferência de longo prazo, do uso de insumos e de cálculos efetuados posteriormente à execução da obra.
	
	O cronograma apresentado na forma de linha de balanço é adequado para construções de estradas e túneis, podendo também ser utilizado para construções de edifícios quando se usa o método de planejamento para trabalho cadenciado.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
		
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	 
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades.
	 
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento.
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades.
	
Explicação:
sistema pert forma de representação
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Julgue o iten a seguir, referente a planejamento e controle de obras: As atividades, com relação a datas de início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis.
		
	
	Errado
	
	As vezes
	 
	Não existem estas situações.
	
	Nem sempre
	 
	Certo
	
Explicação:
correto
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Para que o custo máximo de mão de obra seja de 10.000 R$/mês, em uma obra de 2.000 m2 que fez uso exclusivo de pedreiros, o número de operários é de
		
	
	8
	
	5
	 
	7
	
	10
	
	6
	
Explicação:
custo
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Sobre o planejamento de obras que utilizam cronogramas de rede do caminho crítico, é correto afirmar que?
		
	
	A numeração dos nós deve ser feita de forma que uma atividadesaia sempre de um nó de número superior, chegando em um nó de número inferior.
	 
	O caminho crítico é aquele no qual a folga é zero, isto é, o cedo e o tarde de cada atividade coincidem com o início e com final previstos.
	 
	A soma de todas as folgas define o tempo da obra, na programação de redes do caminho crítico.
	
	O gráfico completo da rede informa o número do evento e a duração das atividades sem, contudo, evidenciar a interdependência das diversas atividades.
	
	O prazo total de uma obra consiste na soma das durações das atividades no caminho mais favorável, chamado de caminho crítico.
	
Explicação:
Após o traçar da rede PERT podemos finalmente proceder à determinação da duração do projecto. Para tal considera-se o caminho mais desfavorável para a realização do programa - caminho crítico - ou seja, o caminho por onde passam as atividades de maior duração - atividades críticas. A duração do programa será igual à soma das atividades críticas que o constituem. Da definição anterior depreende-se que, se todas as durações das atividades de um caminho crítico permanecerem constantes e se houver atraso apenas em uma delas, o atraso final na realização do projecto será igual ao atraso parcial.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Dentre os métodos específicos de gestão da qualidade,existe um cuja filosofia é voltada para a mobilização dos colaboradores, através da implementação de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo a eliminação de desperdícios, arrumação, limpeza e autodisciplina. Este é o método:
		
	 
	5S
	
	QFD
	 
	Reengenharia
	
	Benchmarking
	
	6 Sigmas
	1a Questão
	
	
	
	Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO:
		
	
	ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes.
	
	situarem-se afastadas do local destinado às refeições.
	 
	situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho. ______________________________
	 
	ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente.
	
	ter pé-direito mínimo de 2,50 m.
	
Explicação:
A questão trata sobre canteiro de obras
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Considere o cronograma PERT-CPM da reforma de uma residência, representado na figura abaixo.
No cronograma os serviços estão representados genericamente por letras e suas respectivas durações, em dias. O prazo para a conclusão dessa obra é, em dias:
		
	
	8
	
	10
	 
	6
	 
	11
	
	9
	
Explicação:
11
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Sobre planejamento de obras, considere: I. O planejamento da construção consiste na organização para a execução e inclui o orçamento e a programação da obra. O orçamento contribui para a distribuição das atividades no tempo e a programação refere-se ao controle das relações econômicas relacionada às etapas da obra. II. O planejamento de médio prazo é mais geral, com baixo grau de detalhamento, considerando as grandes definições, tais como emprego de mão de obra própria ou terceirizada, nível de mecanização, organização do canteiro de obras, prazo de entrega, forma de contratação. III. No nível de planejamento de longo prazo trabalha-se com atividades ou serviços a serem executados nos 4 a 6 meses seguintes. Nesse nível de planejamento a atenção está voltada para a remoção de empecilhos à produção, através da identificação com antecedência da necessidade de compra de materiais ou contratação de empreiteiros. IV. Com a adoção da produção protegida contra os efeitos da incerteza, as atividades programadas têm grande chance de ocorrer, sendo comum medir a qualidade desse plano através da medição do Percentual de Planos Concluídos (PPC), com a identificação das causas das falhas, condição para o aprimoramento do planejamento das próximas atividades. Está correto o que consta APENAS em:
		
	 
	II e III.
	
	III e IV.
	 
	II, III e IV.
	
	III.
	
	IV.
	
Explicação:
A questão trata-se de planejamento de obras
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Assinale a alternativa que representa a expressão que define, numa rede PERT-CPM, o texto a seguir entre aspas, " O tempo mais cedo possível de se inicial uma atividade. Equivale a data mais cedo possível de se iniciar uma atividade sem ocorrer atraso na data mais cedo de término previsto para o evento final da rede".
		
	
	Tempo aproximado de início
	
	Tempo exato de início
	 
	Tempo equivalente de início
	
	Tempo mais tarde de início
	 
	Tempo mais cedo de início
	
Explicação:
resposta: letra "B", pois o TEMPO MAIS CEDO DE INÍCIO equivale a data mais cedo em que o evento será iniciado.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
		
	
	A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra.
	 
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	 
	A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local.
	
	A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos.
	
	A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança.
	
Explicação:
A segurança deve vir sempre em primeiro lugar
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Sobre o planejamento de obras que utilizam cronogramas de rede do caminho crítico, é correto afirmar que?
		
	
	A soma de todas as folgas define o tempo da obra, na programação de redes do caminho crítico.
	 
	O caminho crítico é aquele no qual a folga é zero, isto é, o cedo e o tarde de cada atividade coincidem com o início e com final previstos.
	 
	A numeração dos nós deve ser feita de forma que uma atividade saia sempre de um nó de número superior, chegando em um nó de número inferior.
	
	O gráfico completo da rede informa o número do evento e a duração das atividades sem, contudo, evidenciar a interdependência das diversas atividades.
	
	O prazo total de uma obra consiste na soma das durações das atividades no caminho mais favorável, chamado de caminho crítico.
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	A busca por melhorias nos processos de gestão tornam-se essenciais para que a organização esteja cada vez mais apta a melhorar a sua ¿carteira¿ de clientes. Com relação as oportunidades de captação de novos negócios, pode-se considerar que a parte interessada terá como fontes de consulta:
I-Consulta em bancos   II-Uso de recursos próprios    III-Utilizar consórcios imobiliários
A opção correta é:
		
	
	Somente II
	
	I e II
	 
	I e III
	
	II e III
	 
	I, II e III
	1a Questão
	
	
	
	Um engenheiro quer estimar o número de viagens que caminhões de 20 metros cúbicos devem realizar para executar a base de uma rodovia. Sabe-se que o volume total da base é de 18.000 metros cúbicos, o percentual de empolamento é de 25% e o Grau de Compactabilidade é de 0.90. Com base nas informações acima, assinale a opção que indica o número de viagens utilizado para executar a base de uma rodovia.
		
	
	800
	
	1.000
	 
	1.250
	
	1.300
	
	900
	
Explicação:
Volume total = 18.000 x 25% = 22.500 metros cúbicos (com o empolamento)
Volume compactado na base = 22.500/0.90 = 25.000 metros cúbicos
Número de viagens = 25.000 (volume compactado) / 20 (capacidade dos caminhões)= 1.250 viagens
resposta = letra "E"
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Alguns  aspectos  que  dificultam  ou  impedem  um  maior  grau  de industrialização na construção civil, EXCETO?
		
	
	Baixo  nível  de  organização  nos  canteiros  para  condições  de  trabalho complexas: grandes  alturas,  cavas  profundas,  trabalhos  pesados em  terra
e  rocha,  uso  de máquinas, materiais pesados, materiais tóxicos, etc.
	 
	Uso  intensivo  de  mão  de  obra,  muito  qualificada  e  com  remuneração superior a outros setores;
	 
	Alto desperdício de recursos materiais ao longo da produção;
	
	Atraso tecnológico em relação a outros setores industriais;
	
	Construções com problemas de funcionamento e falta de manutenção;
	
Explicação:
Uso  intensivo  de  mão  de  obra,  pouco  qualificada  e  com  remuneração inferior a outros setores (dependendo do nível de atividade da economia), com baixa produtividade na execução dos serviços (desperdício de tempo).
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	Na construção de uma edificação, a etapa que permite a análise do que se projeta, buscando possíveis não conformidades, como a incompatibilidade do projeto, é denominado:
		
	
	Planejamento
	
	Execução
	 
	Orçamento
	 
	Controle
	
	Entrega da obra
	
Explicação:
resp. Letra "A".
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, é igual a
		
	
	12.000,00
	
	19.200,00
	 
	24.000,00
	
	14.400.00
	 
	9.600,00
	
Explicação:
9600
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Sobre as dificuldades no processo de Avaliação Pós-Ocupacional (APO), é correto afirmar que
		
	
	os processos estatísticos são facilmente executados.
	
	o processo de comunicação com os usuários da edificação flui com facilidade.
	 
	o produto final resultante da APO é muito atrativo.
	 
	o controle da qualidade das informações obtidas a partir da APO é complexo.
	
	o processo é simples
	
Explicação:
controle da qualidade
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é?
		
	 
	MS Project.
	
	soluções ERP.
	 
	GenPPC.
	
	Cashflow Plan Super.
	
	solução MES.
	1a Questão
	
	
	
	A folga de uma atividade é determinada pelo (a):
		
	
	Determinação do esforço atribuido à atividade
	
	Determinação do tempo de espera entre atividades do caminho crítico
	 
	Quantidade de tempo que a atividade pode ser atrasada sem atrasar o caminho crítico
	
	Duração da atividade presente no caminho críitico
	
	Realização de uma análise de Monte Carlo
	
Explicação:
Os impactos que podem ser causados num projeto devido a falhas de detalhamento podem ser significativas na essência da sistemática. Quano da identificação das tarefas e o desdobramento, torna-se importante avaliar como o tempo influencia no andamento do projeto.
 
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	Pode-se dizer que uma das formas mais eficazes de avaliação e seleção de fornecedores é a
		
	
	pesquisa nos catálogos técnicos e no ranking dos fornecedores.
	 
	utilização de cadastro de fornecedores atualizado, a partir de planilhas de qualificação que atribuem pontuação para falhas relacionadas à qualidade, à quantidade/preço dos materiais e a problemas no atendimento.
	 
	utilização de cadastro de fornecedores, baseado nos menores preços oferecidos e na disponibilidade de instalações próximas aos locais de fornecimento dos materiais.
	
	indicação de outras empresas atendidas pelos fornecedores.
	
	priorização do custo
	
Explicação:
Através do cadastro de fornecedores a empresa poderá alinhar seus objetivos desde do momento que antecede a inclusão até o monitoramento durante o atendimento pelo mesmo.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	No contexto geral, o processo construtivo é a sequência de métodos, traduzida em ações no canteiro de obras para a execução de um sistema construtivo.
Com relação ao método aplicado, pode-se considerar que está correto o conceito de  Lean Construction na opção:
		
	
	Processos estruturados de atualização do planejamento conforme a execução
	
	Otimização dos fornecedores e das compras
	 
	Melhor sincronização do empreendimento e melhoria do fluxo de materiais
 
	 
	Construção baseada no paradigma de redução de desperdícios (método Toyota de produção)
	
	Nenhuma das opções apresentadas
	
Explicação:
Foi o método utilizado para comopor as estratégias de construção baseada no paradigma de redução de desperdícios que ficou conhecido como método Toyota de produção.
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	O processo industrializado denominado ¿construção a seco¿ é uma técnica que, praticamente, não utiliza de água.  Apresenta como uma de suas vantagens o fato de não criar sujeira com acúmulos de detritos, restos de materiais, como acontece com os processos tradicionais. Esse tipo de técnica proporciona uma logística e melhoria na linha de produção dentro do canteiro de obras de forma favorável. Tem-se como exemplo desse tipo de técnica:
		
	
	Argamassa polímérica
	
	Stelldeck
	 
	Bloco ecológico
	
	Laje nervurada
	 
	Construção em drywall
	
Explicação:
A técnica que utiliza o sistema de construção a seco viabiliza a melhora no planejamento da obra, tendo em vista o diferencial de agilidade no processo e adequação em prazos no cronograma.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Na organização do canteiro de obras, tem-se o almoxarifado como um dos locais mais críticos para o bom funcionamento da logística e favorecimento das equipes de produção. Um dos materiais que deve ser controlado periodicamente é o cimento. Com relação a esse material, verifique as alternativas:
I - A altura da pilha não deve ultrapassar 10 sacos.
II - A largura total dos sacos armazenados (lado a lado) não deve ter mais de 3 metros.
III - A embalagem resiste a ação da umidade no ambiente.
		
	
	I e III
	 
	I e II
	 
	Somente III
	
	I, II e III
	
	Somente I
	
Explicação:
O cimento é um aglomerante hidráulico e deve seguir as orientações estabelecidas pelo fabricante quanto ao armazenamento.
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Esse tipo de sistema construtivo tem como especificações de um projeto não ter a previsibilidade de incluir armações; possuir paredes autoportantes; e podem absorver/ transmitir as cargas recebida. A técnica permite a construção de paredes em diferentes tipos de edificações. A técnica favorece um melhor planejamento e a adequada distribuição das atividades para as equipes de produção, sendo correta na alternativa:
		
	 
	Alvenaria estrutural
	
	Proteção em argamassa polimérica
	 
	Parede em drywall
	
	Nenhuma das alternativas anteriores
	
	Laje nervurada
	
Explicação:
A técnica que utiliza o sistema de construção em alvenaria estrutural viabiliza a melhora no planejamento da obra, tendo em vista o diferencial de agilidade no processo e adequação em prazos no cronograma.
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Em obras como rodovias, ferrovias e conjuntos habitacionais, atividades de caráter repetitivo impedem a utilização do método da linha de balanço no planejamento das obras.Não se aplica
	
	Certo
	 
	Talvez
	
	Correto.
	 
	Errado
	1a Questão
	
	
	
	O processo de  ____________________ permite a empresa obter informações através de um funcionário designado, no caso um Engenheiro, para verificar vários itens considerados críticos ¿ como, por exemplo, acabamento e funcionamento dos aparelhos sanitários. Esse procede antecede a entrega do bem para o proprietário/usuário. A alternativa que completa corretamente a lacuna é:
		
	
	Nenhuma das alternativas apresentadas
	
	Desvio de prazo da obra
	 
	Custo com assistência técnica
	
	Nível de satisfação do cliente contratante
	 
	Conformidade na entrega do imóvel
	
Explicação:
A etapa de vistoria pré-entrega é fundamental para que sejam identificadas situações não desejáveis antes de formalizar a entrega para o cliente/usuário/proprietário.
	
	
	 
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	De acordo com os dispositivos da NBR-5674 (ABNT), que trata do Manual do Usuário, é correto afirmar que
		
	
	no item sugestões de manutenção preventiva, deve constar somente a periodicidade com que o usuário deve fazer a manutenção, sob pena de perder a garantia.
	
	no item sugestões de manutenção preventiva, deve constar somente a periodicidade com que o usuário deve fazer a manutenção.
	 
	no item prazos de garantia, devem ser informados ao usuário todos os prazos de garantia bem como a obrigatoriedade de manutenção preventiva
	
	no item vistoria do imóvel, devem ser informadas aos usuários as partes componentes deste e os prazos de garantia.
	 
	a descaracterização do imóvel deve constar claramente no item garantia do imóvel.
	
	
	 
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	No intuito de propor uma transparência nos processos da organização, algumas empresas definem na estratégia do planejamento organizacional a implantação de sistemas de gestão, visando o alcance de melhorias contínuas. No caso da frase ¿É um sistema de princípios definidos para orientar decisões que levarão a alcançar resultados mensuráveis. Em outras palavras, é uma declaração formal do que é a qualidade para a empresa, possibilitando o alcance de certificações¿. Pode-se afirmar que trata de um item na visão macro e definido pela alta direção:
		
	
	Política de Saúde Ocupacional
 
	
	Política Organizacional
	 
	Política de Segurança do Trabalho
	
	Política Ambiental
 
	 
	Política da Qualidade
	
Explicação:
No caso de empresa que tenha a intenção de certificação pela norma ISO 9001, a implementação da Política da Qualidade será uma exigência determinante.  A política da qualidade deve estar coerente a missão, a visão e os valores da empresa, bem como considerar o planejamento estratégico da organização. 
	
	
	 
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	A importância de implementação das diretrizes para melhorias nas ações gerenciais e dos processos da organização, necessitam como parâmetros para formulação dos indicadores alguns aspectos, como: Entrega no prazo acordado; Índice de lucro; lucro previsto X lucro obtido; Índice de satisfação do cliente; Índice de conformidade dos serviços; serviços realizados X serviços conformes; Índice de desempenho de fornecedores de materiais; Ações corretivas implementadas; ações planejadas X ações implementadas; Eficácia de treinamentos. Qual o indicador que pode ser associado aos aspectos citados ?
		
	 
	Indicador da Qualidade
	
	Indicador de Logística
	 
	Indicador de Recursos Humanos
	
	Indicador de Produtividade
	
	Indicador Ambiental
	
Explicação:
 
Os indicadores possibilitam que a organização, através do seu acervo, possa atuar de forma direcionada no alcance de objetivos/metas.
	
	
	 
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	A curva ABC, utilizada para análise orçamentária e planejamento de obras...
		
	
	representa os diversos insumos ou etapas de uma obra em ordem crescente de quantitativo.
	
	é um método gráfico, de fácil visualização, que define com exatidão o caminho crítico de uma obra.
	 
	é uma ferramenta de gerenciamento, focada nos itens menos importantes do ponto de vista financeiro de um projeto, materiais ou serviços.
	 
	foi idealizada a partir do princípio de que um pequeno número de serviços ou insumos é responsável por uma parcela mais significativa do custo total da obra.
	
	permite gerenciar a obra ou serviço, através das folgas e interdependências, e as atividades fantasmas.
	
Explicação:
pequeno numero de serviços ou insumos
	
	
	 
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Julgue o iten a seguir referente a planejamento e controle de obras: A subdivisão dos pacotes de trabalho em componentes menores, que constituirão o cronograma e a rede de precedências, é denominada planejamento em ondas sucessivas.
		
	
	Quase sempre.
	
	Talvez
	 
	Pode ser
	
	Com certeza.
	 
	Errado
	
	
	 
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	Pode-se entender que a confiabilidade do resultado obtido no planejamento de obra, deverá ser  representado sob a forma de alguns documentos importantes, como por exemplo os relatórios de custo e resultado provável. O sistema planejamento/controle pode ser representado, de maneira resumida, pelo ciclo sequencial de quatro etapas que se repetem:
I - Medições periódicas
II - Comparações entre previsto e (real) medido
III - Análise das variações entre previsto e executado
IV - Não atuar de forma corretivas
Considera-se correta a alternativa:
		
	
	I e IV
	 
	I, II e III
	 
	II e IV
	
	I, III e IV
	
	Somente I
	
Explicação:
O planejamento de obra requer atenção ao nível de documentação necessária para favorecer a eficácia desse processo.
	
	
	 
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	A coleta mensal das informações das planilhas de verificação de serviços, preenchidas pelos encarregados da obra durante a execução de cada etapa do processo, são de extrema relevância para o controle e monitoramento dos processos no empreendimento. Isso proporciona uma análise das problemáticas e situações que estejam em desacordo com os serviços, bem como suas causas, o que que possibilita a tomada de possíveis ações corretivas ou preventivas. Este também permite a análise do processo com maior rejeição, a fim de direcionar futuros treinamentos com os colaboradores. Pode-se afirmar que o indicador correto está na alternativa:
		
	
	Indicador de Produtividade
 
	 
	Indicador de Conformidade com os Serviços
	
	Indicador da Qualidade
	 
	Indicador Financeiro
	
	Indicador de desempenho
	1a Questão (Ref.:201409590411)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Para obras e serviços de engenharia de valor estimado para contratação de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a modalidade de licitação indicada, conforme a Lei nº 8666, considera-se correta a opção:
		
	
	tomada de preços
	
	leilão
	 
	convite
	
	concurso
	 
	concorrência
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201411317104)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	São tipos de licitação, para efeito de julgamento das propostas, exceto:
		
	 
	melhor técnica
	 
	técnica e preço
	 
	concorrência
	 
	menor preço
	 
	maior lance ou oferta
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201409657808)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Uma matéria da Revista Exame em 2015, chamada "O Custo da Burrice", demonstra como a falta de planejamento de obra prejudica a construção no Brasil. De acordo com a reportagem, o costume brasileiro é dedicar pouco tempo da obra para o planejamento. Em países mais desenvolvidos, a elaboração de projetos, montagem dos cronogramas e as projeções de custos consomem muito mais tempo: cerca de 40% do tempo previsto para uma obrano Japão; na Alemanha, 50%. A respeito do conceito de planejamento e controle de obras, assinale a alternativa CORRETA.
		
	
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento
	
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da sequência de atividades.
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	 
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades
	
	
	
	4a Questão (Ref.:201411317033)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O quadro a seguir contém uma composição de custos que serão gastos em uma construção.
Composição de custos unitários: Serviço: Preparo, transporte, lançamento e adensamento de concreto estrutural fck = 20 Mpa. Unidade: (m3 )
Se a jornada de trabalho dessa construção for de 8 horas por dia para executar 2400 m3 de concreto estrutural com 5 equipes básicas (pedreiros e serventes), a sua duração será de:
		
	
	30 dias
	 
	15 dias
	
	16 dias
	
	20 dias
	
	12 dias
	
	
	
	5a Questão (Ref.:201409624019)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considere o cronograma financeiro, utilizado por uma construtora para o controle de uma obra, representado abaixo.
Ao final da quarta semana a construtora terá desembolsado o percentual financeiro de
		
	
	65%
	 
	45%
	
	60%
	
	50%
	
	35%
	
	
	
	6a Questão (Ref.:201411317122)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
		
	
	A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança.
	
	A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra.
	
	A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local.
	
	A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos.
	 
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201409624042)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Para orçar a pintura das esquadrias de madeira de uma edificação com tinta esmalte a base de água com massa niveladora, um engenheiro utilizou a tabela de insumos unitários abaixo.
Tinta esmalte a base de água com massa niveladora em esquadrias de madeira
Após a medição o engenheiro verificou que seria necessário pintar 80 m2 de esquadrias de madeira. Sem contar os encargos sociais da mão de obra, o custo direto desse serviço resultou no valor, em reais, de:
		
	
	1.827,00
	 
	1.664,00
	
	1.256,00
	
	736,00
	
	928,00
	
	
	
	8a Questão (Ref.:201409660326)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Para que seja possível a avaliação do desempenho na construção civil, é necessário que a construtora ou empreendedora execute os trabalhos utilizando processos sistemáticos, ou seja, que os trabalhos sejam desenvolvidos de acordo com uma metodologia ou procedimento. O desempenho, ou produtividade, é diretamente influenciado por diversos fatores. Entre estes fatores que podem influenciar a produtividade em uma obra de construção civil, NÃO se incluem:
		
	
	as estruturas organizacionais da empresa.
	
	os processos de produção.
	
	a capacitação e o treinamento da mão de obra.
	 
	os custos dos principais insumos.
	
	as práticas gerenciais de controle.
	
	
	
	9a Questão (Ref.:201409581245)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Dentre os métodos específicos de gestão da qualidade,existe um cuja filosofia é voltada para a mobilização dos colaboradores, através da implementação de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo a eliminação de desperdícios, arrumação, limpeza e autodisciplina. Este é o método:
		
	 
	5S
	
	Reengenharia
	
	6 Sigmas
	
	QFD
	
	Benchmarking
	
	
	
	10a Questão (Ref.:201409687102)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
		
	 
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades.
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.
	
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades.
	
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento.
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	1a Questão (Ref.:201409643433)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A respeito dos orçamentos de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos da União, assinale a opção correta.
		
	
	O custo global de referência de obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
	
	Os custos unitários de referência na administração pública não poderão, em nenhuma hipótese, exceder os seus correspondentes do sistema de referência.
	
	O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo, a taxa de rateio da administração central, os percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, incluindo-se aqueles de natureza direta e personalística que onerem o contratado, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e a taxa referente ao lucro.
	 
	A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
	
	Na construção dos orçamentos de referência, o órgão ou a entidade poderá utilizar sistemas próprios, desde que aprovados pelo dirigente máximo da unidade.
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201411459228)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Qual a alternativa correta que caracteriza-se quando o orçamento tem três tipos de insumos para a construção de um projeto-padrão dividido pela área construída, possibilitando o obtenção do valor em R$/m2 médio de uma construção ?
		
	
	Contrato tipo Carta Convite
	
	Custo Direto
	
	Contrato de Concorrência
	 
	CUB (Custo Unitário Básico)
	
	Custo Indireto
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201409608049)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de
		
	
	15,00%
	
	22,54%
	 
	33,33%
	
	52,52%
	
	46,67%
	
	
	
	4a Questão (Ref.:201411459567)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	"É considerado um documento por tratar-sede uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de:
		
	
	Memorial Descritivo
	 
	Habite-se
	
	CUB - Custo Unitário Básico
	
	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
	
	Acervo Técnico
	
	
	
	5a Questão (Ref.:201411317120)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é?
		
	
	GenPPC.
	 
	MS Project.
	
	solução MES.
	
	Cashflow Plan Super.
	
	soluções ERP.
	
	
	
	6a Questão (Ref.:201411317091)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A tabela que segue é utilizada para o controle de estoques de um determinado produto, com base no método do custo médio. Preencha-a e assinale a opção que apresenta os resultados finais dos SALDOS, na data de 09/11, em Quantidade, Valor e Custo Unitário Médio, respectivamente.
		
	
	200, R$ 2.600,00 e R$ 13,00
	
	200, R$ 2.280,00 e R$ 11,40.
	
	200, R$ 2.640,00 e R$ 13,20
	 
	200, R$ 2.500,00 e R$ 12,50
	
	200, R$2.580,00 e R$11,80
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201409594072)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Nas atividades de montagem e desmontagem de andaimes, deve-se considerar:
		
	
	os trabalhadores que possuírem treinamento específico, nesta atividade, devem portar crachá no qual conste apenas a sua identificação.
	 
	as ferramentas utilizadas devem ser exclusivamente manuais e com amarração que impeça sua queda acidental.
	
	é obrigatório o uso de cinto de segurança tipo alpinista com argola para ancoragem de abertura mínima de vinte milímetros com talabarte simples.
	
	todos os trabalhadores devem fazer uso de cinturão de segurança abdominal com uma fivela dupla para ajuste e com porta-ferramentas que impeça queda acidental das ferramentas manuais em uso.
	
	consta em norma que ao menos 50% dos trabalhadores sejam qualificados e recebam treinamento específico para o tipo de andaime em operação.
	
	
	
	8a Questão (Ref.:201411425435)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Para a atividade de assentamento de piso, com quantitativo de 410 m² e índices de pedreiro e servente respectivamente de 0,6 h/m² e 1,2 h/m², determinar a quantidade de dias para executar a atividade dispondo apenas da equipe básica e com jornada diária de 8 horas.
		
	
	20
	
	5
	 
	30
	
	15
	
	45
	
	
	
	9a Questão (Ref.:201409687101)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Com relação ao planejamento e controle de obras, é correto afirmar:
		
	
	A curva ABC facilita determinar os custos mensais que a obra terá.
	
	Nas redes PERT-COM, só pode existir um caminho crítico.
	 
	Nas redes PERT-COM, um evento não consome tempo.
	
	O cronograma de barras não pode ser confundido com o gráfico de Gantt.
	
	A curva S é utilizada principalmente para identificar os insumos que mais impactam o orçamento da obra.
	
	
	
	10a Questão (Ref.:201411317038)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Tendo em vista a implantação de instalações provisórias, onde a segurança e a higiene devem ser consideradas, são características das instalações sanitárias no canteiro de obras, EXCETO:
		
	 
	ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo conveniente.
	
	situarem-se em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 100 m do posto de trabalho.
	
	ter pé-direito mínimo de 2,50 m.
	
	situarem-se afastadas do local destinado às refeições.
	
	ter pisos impermeáveis e anti-derrapantes.
	1a Questão (Ref.:201409675170)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Considerado-se os tipos de licitações públicas existentes, para efeito de julgamento das propostas, qual a alternativa que não tem será objeto da análise:
		
	 
	técnica e preço
	 
	maior lance ou oferta
	 
	menor preço
	
	concorrência
	 
	melhor técnica
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201411317131)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente.
		
	 
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração.
	
	gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas prioritários da alta administração.
	 
	gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários.
	
	gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento que cuida dos problemas financeiros da empresa.
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201409624015)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Considere o planejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, onde o tempo dos serviços é indicado em dias.
O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há uma folga, em dias, de:
		
	
	6
	 
	5
	 
	2
	
	7
	
	3
	
	
	
	4a Questão (Ref.:201409115498)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em:
		
	
	III, apenas.
	
	I e II, apenas.
	 
	II, apenas.
	
	II e III apenas.
	
	I, apenas.
	
	
	
	5a Questão (Ref.:201411317122)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta.
		
	 
	A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários.
	
	A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obrae os equipamentos.
	 
	A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança.
	
	A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra.
	
	A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local.
	
	
	
	6a Questão (Ref.:201411515644)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.
		
	
	projeto
	
	perícia
	 
	vistoria
	
	laudo
	 
	arbitramento
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201409687107)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Julgue o iten a seguir referente a planejamento e controle de obras: A subdivisão dos pacotes de trabalho em componentes menores, que constituirão o cronograma e a rede de precedências, é denominada planejamento em ondas sucessivas.
		
	 
	Errado
	
	Pode ser
	 
	Quase sempre.
	
	Com certeza.
	
	Talvez
	
	
	
	8a Questão (Ref.:201411425444)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Qual a produtividade do pedreiro e do servente, sabendo que eles possuem índices de 0,3 h/m² e 1,2 h/m², respectivamente. 
		
	 
	3,3 m²/h e 0,8 m²/h
	
	2,9 m²/h e 0,5 m²/h
	 
	4 m²/h e 1,2 m²/h
	
	3,6 m²/h e 1 m²/h
	
	2,5 m²/h e 0,2 m²/h
	
	
	
	9a Questão (Ref.:201409581245)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Dentre os métodos específicos de gestão da qualidade,existe um cuja filosofia é voltada para a mobilização dos colaboradores, através da implementação de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo a eliminação de desperdícios, arrumação, limpeza e autodisciplina. Este é o método:
		
	
	6 Sigmas
	 
	5S
	 
	Reengenharia
	
	Benchmarking
	
	QFD
	
	
	
	10a Questão (Ref.:201409687102)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. 
		
	
	O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades.
	 
	O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades.
	 
	O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento.
	
	As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais.
	
	Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra.