Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS - 1. O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa. Ele é constituído por dois subsistemas: gerenciamento funcional e gerenciamento interfuncional. Das opções que seguem, assinale aquela que define esses dois subsistemas, respectivamente. gerenciamento que cuida essencialmente da rotina da empresa, de uma forma geral, e gerenciamento que cuida dos problemas financeiros da empresa. gerenciamento que cuida dos problemas com os funcionários e gerenciamento que cuida dos problemas prioritários da alta administração. O gerenciamento pelas diretrizes é um sistema administrativo, praticado por todas as pessoas de uma empresa e e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários. gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria contínua das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida da solução dos problemas prioritários da alta administração. gerenciamento que cuida da manutenção e melhoria das operações do dia-a-dia de uma empresa e gerenciamento que cuida dos problemas relacionados aos funcionários. 2. O CUB é o principal indicador do setor da Construção, o CUB é calculado mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCONs) de todo o Brasil. A norma brasileira que estabelece a metodologia de cálculo do CUB/m2 está correta na alternativa: NBR 12721:2005 NBR ISO 9001:2008 Lei N° 4320/1964 Lei nº 4.591/1964 NBR 16633 Explicação: O CUB - Custo Unitário Básico é um instrumento utilizado pelo setor da construção civil. 3. A atividade relativa à efetivação das avaliações e medidas possíveis, parciais e final, de levantamento e apropriação de custos e composições de preços, de processamento de faturas é uma das tarefas que concretizam o projeto de arquitetura. Essa atividade também verifica os prazos contratuais e as demais condições contratuais de mesma natureza, de modo a assegurar que o atendimento das disposições contratuais entre o contratante e o contratado seja cumprido. Essa tarefa é denominada Fiscalização administrativa Fiscalização técnica Especificação https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp Força maior ou caso fortuito Plano de trabalho Explicação: A fiscalização administrativa pelo contratante ou gerenciador do contrato. 4. O documento que descreve toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que registrada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais, segundo o art. 1º da Resolução nº 1.025,de 2009, CONFEA, está apresentado na opção: Registro Profissional Habilitação Profissional Acervo Técnico Profissional Atestado de Capacidade Técnica Anotação de Responsabilidade Técnica Explicação: A lei nº8666/93 estabelece as diretrizes e os critérios para o processo de licitação. 5. Sobre as regras e critérios a serem seguidos por órgãos e entidades da Administração pública federal para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da união, entende-se por custo global de referência o Valor resultante do somatório dos custos totais de referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de engenharia. Valor total da remuneração a ser paga pela Administração pública ao contratado e previsto no ato de celebração do contrato para realização de obra ou serviço de engenharia. Valor resultante da multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo unitário de referência. Valor unitário para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e obtido com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado Detalhamento do custo unitário do serviço que expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida. Explicação: A lei nº 8666 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 6. Uma empresa, contratada pela administração pública para construir uma edificação, deparou-se com problemas relacionados à altura do lençol freático, informação que já constava do boletim de sondagem do projeto básico. Como esses problemas estavam causando atrasos significativos na fase de execução do subsolo e, por conseguinte, no cronograma de execução da obra, a empresa contratada solicitou um aditivo contratual de reequilíbrio econômico-financeiro bem como a prorrogação do prazo de execução para compensar o prejuízo causado pelo problema em questão. Nessa situação, considerando que os prejuízos e os atrasos previstos no projeto básico estejam corretamente calculados, caberá à fiscalização, ao analisar as solicitações, Negar os dois pedidos, mas não aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra. Negar o pedido para a dilação do prazo, mas permitir a inclusão de aditivo contratual. Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual. Negar os dois pedidos e aplicar penalidade em razão do atraso na execução da obra. Aceitar tanto o pedido para a dilação do prazo quanto para a inclusão de aditivo contratual. Explicação: No caso de empresa pública deverá ser considerada a lei nº 8666/93. 7. Esse parâmetro é utilizado para determinar o custo global da obra para fins de cumprimento do estabelecido na lei de incorporação de edicações habitacionais em condomínio, ressaltando que trata- se de um custo meramente orientativo para o setor da Construção Civil. Qual a opção que define esse parâmetro ? CUB - Custo Unitário Básico Custo Direto CUB - Custo Unitário do Brasil Nenhuma das alternativas apresentadas Custo Indireto Explicação: O objetivo básico do CUB/m2 é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. 8. Os itens que compõem a despesa direta em um orçamento de referência relativo à construção de um edifício público incluem madeira, aditivo plastificante e impostos como o ISS. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp salário do engenheiro responsável pela obra e da equipe de compras centralizadas da empresa. cimento Portland, passagens e diárias do diretor comercial da empresa. despesas com impostos e com concessionárias da sede da empresa construtora. cimento Portland, areia e barras de aço utilizadas na construção do canteiro da obra. Explicação: A organização deve de forma antecipada avaliar os custos estabelecidos no orçamento da obra 1. A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência doscliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em: III, apenas. I e II, apenas. II, apenas. I, apenas. II e III apenas. Explicação: No item II, entende-se que o planejamento contempla todas as etapas do processo produtivo. Já no item III, o planejamento precisa ter o acervo de todo o histórico, mesmo com o término da obra. 2. Um engenheiro foi contratado para dar consultoria a duas obras A e B, nas quais gastou, respectivamente, 60% e 40% do seu tempo. Sabendo-se que os custos com esse engenheiro, no período em que fiscalizou essas obras, foram de R$ 24.000,00, o valor a ser apropriado na obra B, em reais, está correto na https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp alternativa: 12.000,00 9.600,00 24.000,00 19.200,00 14.400.00 Explicação: Custo de tempo A- 60%t B- 40% t Gastou-se com o engenheiro : $24000,00/t Valor gasto com o engenheiro, por consultoria: Consultoria na obra A:( 0,6t x $ 24000,00/t)= $14200,00 Consultoria B: ( 0,4t x $ 24000,00/t) =$ 9600,00 3. Julgue o iten a seguir, referente a planejamento e controle de obras: As atividades, com relação a datas de início e término, são classificadas em flexíveis, semiflexíveis e inflexíveis. Não existem estas situações. As vezes Certo Errado Nem sempre Explicação: Restrições flexíveis A data de início ou de término de uma atividade pode ser reprogramada. Restrições semiflexíveis Neste tipo de restrição, uma tarefa tem limites para ser reprogramada. Existe flexibilidade para mudar o início ou término de uma atividade ou para mais ou para menos. Restrições inflexíveis Aqui antecipações ou adiamentos não são tolerados. Ou seja, tem que iniciar ou terminar na data especificada. 4. Numa certa obra, as paredes A, de 5 m de comprimento, e B de 10 m de comprimento, ambas com 3 m de altura, deveriam ser revestidas com emboço na espessura de 2 cm. Entretanto, para corrigir um erro de alinhamento, a parede A recebeu emboço com 3 cm em toda a sua extensão e a parede B recebeu emboço, variando linearmente de 2 cm em uma extremidade a 3 cm na outra, ambas do piso ao teto. Essa solução, sem considerar outras perdas, gerou um aumento percentual no consumo de argamassa, aproximadamente, de 46,67% 15,00% https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 22,54% 52,52% 33,33% Explicação: A parede A tem 5m de comprimento e 3m de altura; A parede B tem 10 m de comprimento e 3m de altura; Foiexecutado um emboço de 3 cm na parede A; Na parede Bfoi colocado um emboço de 3 cm em uma extremidade e outro de 2 cm na outra extremidade; Inicialmente todas as paredes deveriam ter recebido um emboço de 2 cm; Em virtude do emboço extra, qual o percentual excedente de argamassa foi executado? Caso não precisassefazer as correções de alinhamento na parede, o uso de argamassa em função do emboço seria de : Na paredeA: 5m x 3m x 0,02 m= 0,3 m³ de argamassa; Na paredeB: 10m x 3 m x 0,0 2 m= o, 6 m³ de argamassa; Toatalizando: 0,3 + 0,6 = 0,9 m³ de argamassa usada. Agora, com as correções no alinhamento da parede,o uso de argamassa será de : Parede A:5m x 3m x 0,03 m= 0,45 m³ ; Parede B :(10 m x 3m x 0,03m ) + (10 m x 3m x 0,02m ) = 0,6 + 0,9 = 1,5 m³; Total : 0,45 + 1,5 = 1,95 m³ de argamassa usada. Usou ¿se a seguinte quantidade a mais de argamassa : 1,95 ¿ 0,9 = 1,05 m³ Em percentual esta quantidade será de : 0,9 m³-------- 100% 1,05 m³ ------x X= 5. Analisadas as assertivas seguintes, devemos concluir que somente são corretas, de acordo com a NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indúsria da Construção: I - é recomendável a instalação de proteção individual onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proteção de materiais; II - o uso de plataformas de proteção não dispensa o uso de tela no perímetro da construção do edifício; III - é proibido o transporte de pessoas nos elevadores de materiais; IV - a dobragem e o corte de vergalhões de aço podem ser feitos sob cobertura próximo às áreas de circulação dos trabalhadores; V - as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para circulação de pessoas e materiais devem ser construção sólida, sendo facultativos corrimão e rodapé. I, II e V III, IV e V II e IV II e III I, III e V Explicação: O aluno deverá ter conhecimento básico dos requisitos exigidos na NR18, a qual é específica para o segmento da construção civil. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 6. "É considerado um documento por tratar-se de uma certidão expedida pelas prefeituras municipais declarando que as obras de uma edicação (como uma casa, prédio, galpão ou salão) estão prontas e ela pode ser habitada." Esse documento é denominado de: CUB - Custo Unitário Básico ART - Anotação de Responsabilidade Técnica Habite-se Acervo Técnico Memorial Descritivo 7. Considere o planejamento da reforma de uma residência representado pelo cronograma PERT-CPM abaixo, onde o tempo dos serviços é indicado em dias. O engenheiro responsável pela reforma foi informado de que haveria atraso de três dias na entrega dos materiais do serviço G. Contudo, ao analisar o cronograma, verificou que no caminho dos serviços C, G, Q há uma folga, em dias, de: 2 6 5 7 3 Explicação: CAMINHO CRÍTICO A - E - K - M - P = 17 DIAS CAMINHO PROPOSTO C - G - Q = 12 DIAS 17 - 12 = 5 dias de folga 8. Com relação à Viabilidade de Construção, assinale a alternativa verdadeira. O Projeto arquitetônico, as Especificações técnicas e de acabamento da obra e o Prazo da obra são peças fundamentais. (a), (b) e (c) são corretas. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp O setor de Venda deverá ter a noção do que será o empreendimento. O setor arquitetônico deve informar sobre o projeto estrutural para andamento da construção. Nenhuma das anteriores. Explicação: O estudo de viabilidade não se limita apenas a uma etapa, mas fundamenta-se a visão sistêmica do projeto (empreendimento), considerando-se as questões econômica, técnico,operacional, ambiental, social, dentre outras. 1. Atividade que envolve a apuração das causa que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos. arbitramentojulgamento perícia laudo decisão judicial 2. Atividade que envolve tomada de decisão ou posição entre alternativas, tecnicamente, controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos. arbitramento projeto vistoria perícia laudo 3. Quanto à logística e ao planejamento para a implantação de um canteiro de obras, assinale a alternativa incorreta. A logística deve visar à máxima produção da obra, mesmo colocando em risco a segurança dos funcionários. A logística deve visar à implantação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança. A logística deve visar a minimizar as interferências entre os materiais, a mão de obra e os equipamentos. A logística e o planejamento devem ser cuidadosamente elaborados a partir das necessidades da obra e das condições do local. A logística deve visar a impedir a ociosidade de equipamentos e de mão de obra. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 4. Marque a resposta que julgar CORRETA: A Norma 12721 não tem relação com a incorporação de edifícios. A Norma em questão não direciona orçamentos para obras de construção civil. A Norma para estar de acordo com a lei não deixa como obrigatório registrar a incorporação em cartório de imóveis. A NBR 12721, tem nos seus anexos, os quadros que respaldam os trabalhos de cálculos referentes as áreas das unidades autônomas de condomínios edilícios. Esta Norma não pode ser vista como lei já que existem leis que moderam e coordenam a incorporação imobiliária. Explicação: Resposta letra a, demais opções estão INCORRETAS. 5. A indústria da construção, em todos os seus segmentos não apenas a construção civil em si, tem sido um dos ramos produtivos que mais vem sofrendo alterações substanciais nos últimos anos. Com a intensificação da competitividade, a globalização dos mercados, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos cliente, sejam eles os usuários finais ou não, e a reduzida disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, as empresas se deram conta de que investir em gestão e controle de processos é inevitável. MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento de obras passo a passo aliando teoria e prática. São Paulo: PINI, s.d. (adaptado). O autor, no texto acima, discorre sobre as possíveis aplicações do conceito de planejamento na construção civil. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo: I. O processo de planejamento envolve a definição dos objetivos a serem cumpridos pela organização, em todas as suas esferas e áreas de atuação, bem como, ao final do planejamento, em sua última etapa, as projeções, modelos e técnicas são identificadas. II. Pode-se afirmar que algumas das vantagens que o planejamento traz para a construção civil é a padronização, a estreita relação com o orçamento do projeto e a agilidade na tomada de decisões. III. Os planos permanentes, gerados no decorrer do planejamento, apesar dessa denominação, são permanentes enquanto durarem as obras, visto se tratarem dos cronogramas, orçamentos e projetos a serem executados. É correto o que se afirma em: II e III apenas. II, apenas. III, apenas. I, apenas. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp I e II, apenas. Explicação: construção civil necessita planejamento 6. A plataforma que oferece software para planejamento e gerenciamento de obras é? GenPPC. soluções ERP. solução MES. MS Project. Cashflow Plan Super. 1. É necessária que toda obra seja feita a contratação de um engenheiro para que a mesma esteja devidamente amparada por profissionais habilitados na concepção e responsabilidade dos projetos/técnica diante da necessidade de execução da obra. Este profissional tem o dever de fazer o registro desta obra junto ao conselho regional de engenharia e agronomia, através de uma ART. Com este instrumento legal, podemos afirmar que: I. A ART Confere legitimidade documental e assegura, com fé pública, as devidas autorias. II. A ART é dispensável em licitações. III. A Anotação de Responsabilidade Técnica valoriza o exercício profissional, porém não gera acervo técnico (CAT). IV. Ao contratar um Engenheiro Civil para executar a construção de uma residência e o mesmo emitir uma ART, este documento gera garantias jurídicas de um contrato. Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas: II e III estão corretas. I, II e IV estão corretas. I e II estão corretas. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp Apenas a III está correta. I e IV estão corretas. Explicação: As alternativas II e III estão incorretas devido a ART ser indispensável e ainda gera acervo. 2. O Alvará de construção garante que a obra foi aprovada pelas autoridades técnicas do município quanto às questões urbanísticas legais, define um prazo e quem será o responsável por construir atendendo as questões de saúde, segurança e meio ambiente. Com base nesse conceito, analise as afirmativas abaixo: I. Para reformas que alterem a estrutura original do imóvel, é necessário o alvará de aprovação e execução para reforma. II. É necessário a retirada de alvará para revitalização da pintura da fachada de uma residência unifamiliar de um pavimento. III. O alvará se faz dispensável em reformas, nas quais o objeto é apenas substituição de esquadrias. IV. Para a retirada da licença de construção não se faz necessário a retirada de ART de projeto, apenas a ART de Execução. Assinale a única alternativa que possui as afirmações corretas: I e III estão corretas. Apenas a II está correta. I e II estão corretas. I e IV estão corretas. I, III e IV estão corretas. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp Explicação: A alternativa II está incorreta pois não é necessário a retirada de Alvará para pintura e quanto a alternativa IV é necessário a ART de projetos para receber o alvará de obras. 3. Os orçamentos são compostos, basicamente, por três partes: custos diretos, custos indiretos e o BDI − Benefícios e Despesas Indiretas. Corresponde a uma parcela de custo direto: A instalação do alojamento A mobilização da obra O canteiro de obras O insumo utilizado A administração local Explicação: Associar o insumo ao recurso orçado para um determinado processo. 4. Para a elaboração de um orçamento devem ser levantadas todas as despesas da produção de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a: Matéria-prima Equipe técnica da obra Mão de obra da administração central da empresa Mão de obra da administração local da obra Preparação do canteiro de obra Explicação: A mão de obra a consdierar deve ser a que impacta diretamente no custo da obra: atuante no local. 5. Qual a produtividade do pedreiro e do servente, sabendo que eles possuem índices de 0,3 h/m² e 1,2 h/m², respectivamente. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 3,3 m²/h e 0,8 m²/h 3,6 m²/h e 1 m²/h 2,9 m²/h e 0,5 m²/h 2,5 m²/h e 0,2 m²/h 4m²/h e 1,2 m²/h Explicação: Produtividade = 1/Indíce 6. Para que seja possível a avaliação do desempenho na construção civil, é necessário que a construtora ou empreendedora execute os trabalhos utilizando processos sistemáticos, ou seja, que os trabalhos sejam desenvolvidos de acordo com uma metodologia ou procedimento. O desempenho, ou produtividade, é diretamente influenciado por diversos fatores. Entre estes fatores que podem influenciar a produtividade em uma obra de construção civil, NÃO se incluem: os processos de produção. os custos dos principais insumos. as práticas gerenciais de controle. a capacitação e o treinamento da mão de obra. as estruturas organizacionais da empresa. Explicação: O tema custo é tratado no âmbito do orçamento, planejamento e controle não sendo um item de referência quando da medição de produtividade dos processos. 7. Considerando que, durante a construção de uma edificação simples, a betoneira tenha apresentado uma falha e o concreto tenha sido preparado manualmente, é correto afirmar que o cronograma da obra deve ser antecipado, pois o preparo manual é mais rápido. o traço do concreto adotado no preparo com betoneira deve ser mantido no preparo manual. em obras não é permitido preparo manual de concreto. o desvio padrão a ser considerado deve ser maior no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente. o desvio padrão a ser considerado deve ser mantido no cálculo da resistência do concreto preparado manualmente. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp Explicação: Considerando-se que o desvio padrão é calculado em torno de uma média de resultados de ruptura de corpos-de-prova, o fato de ser um concreto manual requer coeficientes de segurança mais favoráveis devido ao referido ensaio. 8. O tipo de estrutura organizacional, para gerenciamento de obras, no qual uma equipe é reunida para trabalho em uma obra ou atividade específica, é conhecido por organização Hierárquica Matricial Funcional Força-tarefa Horizontal Explicação: O termo "força tarefa" associa-se ao trabalho com uma equipe multidisciplinar para cumprimento de metas. 1. Após girar o ciclo PDCA em sua empresa, um gestor chegou a uma fase em que, por meio de indicadores de desempenho, era verificado se os resultados haviam sido alcançados. Depois de realizada a verificação, de acordo com a ordem do ciclo, a próxima fase é a de: Planejamento Checagem Confirmação Ação Avaliação Explicação: resposta: letra "E" https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 2. A Secretaria de Infraestrutura do Estado realizou o projeto para reforma de uma escola na região central da Capital, na qual o valor estimado para construção foi de R$ 142.000,00. A partir desse valor, qual modalidade de licitação indicada considera-se correta: Convite. Tomada de Preço. Concorrência. Concurso. Comparação de preços. Explicação: Concurso não é modalidade para obras e as demais modalidades ocorrem para obras acima de 300 mil reais. 3. Com relação ao planejamento e ao controle de obras, assinale a alternativa correta. O sistema Pert-CPM é uma forma de representação de eventos perante o tempo, baseada na seqüência e dependência de atividades. Os sistemas de controle que relacionam eventos, tempo e recursos financeiros não podem ser alterados durante a execução da obra. As medições de serviços realizados em obras, para pagamento de parcelas financeiras, devem ser feitas com base no orçamento, independentemente das condições contratuais. O gráfico de Gantt é uma forma de representação de eventos perante o tempo que permite por si só, visualizar o caminho crítico da seqüência de atividades. O cronograma físico-financeiro pode ser montado independentemente do orçamento. Explicação: O sistema Pert-CPM. 4. Quando se fala de construção, o orçamento é indispensável, pois a partir dele que se terá todas as despesas da https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp realização de uma obra, ou seja, os custos diretos. NÃO se deve considerar como um custo direto a: Mobilização e desmobilização de equipamentos. Mão de obra da administração central da empresa. Matéria-prima. Tapume. Madeira para formas. Explicação: Todas as outras alternativas são do custo direto. 5. Sobre a incorporação imobiliária, podemos afirmar, EXCETO: A incorporação imobiliária parte do princípio de formalizar, perante a lei ¿ representada pelo cartório imobiliário ¿ o empreendimento a ser desenvolvido, sem contemplar os projetos. Trata-se da atividade desenvolvida pelos chamados ¿incorporadores¿, na qual é idealizada a construção e promoção de determinadas edificações. A incorporadora tem o dever de registrar, por meio de contrato, as especificações da obra: área total do empreendimento, área interna, área externa, área por unidade, número de unidades, etc. Neste formato, incluem-se todas as chamadas construções de cunho coletivo, tais como prédios, condomínios e loteamentos. Somente a partir disso é que o imóvel poderá ser comercializado. A incorporação imobiliária é toda a atividade realizada com o objetivo de promover e efetivar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas que, conjuntamente, formam o condomínio. O conceito de incorporação imobiliária abrange o negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único da Lei do Condomínio e Incorporações, visa promover e realizar a construção de edificações compostas de unidades autônomas. Explicação: A incorporação imobiliária parte do princípio de formalizar, perante a lei ¿ representada pelo cartório imobiliário ¿ o empreendimento a ser desenvolvido, CONTEMPLANDO os projetos. https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp 6. O programa 5S, sendo uma ferramenta de gestão da qualidade, pode ser aplicada nas mais diversas situações. Em relação a esse programa, analise as afirmativas abaixo. I. O S Seiri, é Senso de ordenação, que significa ¿um lugar para cada coisa; e cada coisa em seu lugar¿. II. O S Seisou, é Senso de Saúde, que tem como lema ¿limpar e evitar sujar¿. III. O S Seiton, é Senso de Utilização, cujo lema é ¿separar o que é útil do que não é¿. IV. O S Shitsuke, é Senso de autodisciplina, que significa assumir a responsabilidade de seguir os padrões saudáveis. Dentre as afirmativas, estão corretas: II, III e IV I e II I, II e III II e III II e IV Explicação: II e IV estão corretas. 7. Uma equipe deseja ilustrar os tipos de não conformidades que ocorrem de modo mais frequente. A ferramenta da qualidade mais apropriada para essa situação é o(a)? fluxograma de processos gráfico de Pareto diagrama de dispersão lista de verificação gráfico de controle https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp
Compartilhar